2025年商铺翻新工程设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年商铺翻新工程设计与施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______5.工程工期：_______6.工程投资：_______二、合同双方1.甲方（工程业主）：_______2.乙方（工程承包方）：_______三、合同条款1.乙方应按照甲方要求，在规定工期内完成工程设计与施工任务。2.乙方应保证工程质量，符合国家有关建筑工程质量标准。3.乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规、行业规范和施工现场管理制度。4.甲方应按合同约定支付工程款，乙方应按合同约定完成工程。5.甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督检查。6.乙方在施工过程中，如因不可抗力等原因导致工程延期，应提前向甲方报告，并经甲方同意。7.工程竣工后，甲方应在接到乙方通知之日起____天内进行验收，如无异议，视为验收合格。8.乙方在施工过程中，如发生安全事故，应立即采取措施，并报告甲方，同时承担相应的法律责任。9.工程保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。10.甲方、乙方在履行合同过程中，如发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。四、合同变更与解除1.甲方、乙方协商一致，可对合同内容进行变更。2.在合同履行过程中，如遇不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。3.合同解除后，双方应按照约定处理已完成的工程，并结算剩余款项。五、违约责任1.乙方未按合同约定完成工程设计与施工任务的，应承担违约责任，赔偿甲方损失。2.甲方未按合同约定支付工程款的，应承担违约责任，支付逾期付款违约金。3.甲方、乙方在履行合同过程中，如违反国家法律法规、行业规范和施工现场管理制度，应承担相应的法律责任。六、争议解决1.甲方、乙方在履行合同过程中，如发生争议，应协商解决。2.协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。七、合同生效1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（工程业主）：_______乙方（工程承包方）：_______签订日期：____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义a.设计咨询机构：提供工程设计咨询服务。b.监理单位：对工程施工过程进行监督管理。c.材料供应商：提供工程所需材料。d.机械设备租赁公司：提供施工所需机械设备。e.其他与工程相关的第三方服务提供者。2.第三方介入的目的是为了提高工程质量和效率，确保工程按期完成。二、第三方责任1.第三方应按照合同约定，履行其职责，保证提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。2.第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致工程质量问题，应承担相应的责任。3.第三方在履行职责过程中，如因不可抗力等原因导致工程延期或损失，应及时通知甲方和乙方，并采取合理措施减少损失。三、第三方权利1.第三方有权根据合同约定，获得相应的服务费用。2.第三方有权在合同约定的范围内，对工程进行必要的监督和管理。3.第三方有权在履行职责过程中，对甲方和乙方提出合理建议。四、第三方责任限额a.设计咨询机构：设计咨询费用总额的____倍。b.监理单位：监理费用总额的____倍。c.材料供应商：材料供应合同金额的____倍。d.机械设备租赁公司：机械设备租赁费用总额的____倍。e.其他第三方服务提供者：根据合同约定确定。2.若第三方责任限额不足以覆盖损失，甲方和乙方有权要求第三方承担超出责任限额的部分。五、第三方与其他各方的划分说明1.甲方与第三方之间的权利义务关系，由双方另行签订合同约定。2.乙方与第三方之间的权利义务关系，由双方另行签订合同约定。a.甲方与第三方之间的责任划分，按照双方签订的合同约定执行。b.乙方与第三方之间的责任划分，按照双方签订的合同约定执行。c.甲方、乙方与第三方之间的责任划分，如合同未明确约定，则按照各自在工程中的职责和实际损失情况进行划分。六、第三方介入的流程1.甲方、乙方根据工程需要，确定第三方介入的类型和数量。2.甲方、乙方与第三方签订相关合同，明确各自的权利义务。3.第三方按照合同约定，履行其职责。4.甲方、乙方对第三方的履约情况进行监督和管理。5.工程完成后，甲方、乙方与第三方进行结算。七、第三方介入的变更1.甲方、乙方在工程实施过程中，如需变更第三方介入的类型或数量，应提前与第三方协商，并签订变更协议。2.第三方介入的变更，不影响原合同中甲乙双方的权利义务。八、争议解决1.甲方、乙方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过协商解决。2.协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。九、合同生效1.本合同附件自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同附件一式____份，甲乙双方各执____份。甲方（工程业主）：_______乙方（工程承包方）：_______第三方（服务提供者）：_______签订日期：____年____月____日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸及说明：包括但不限于建筑平面图、立面图、剖面图、结构图、设备图等，以及相关的设计说明和施工要求。2.施工组织设计：详细说明施工方案、施工进度计划、施工工艺、施工安全措施等。3.材料设备清单：列明工程所需材料的品牌、规格、型号、数量、单价及总价。4.施工合同：明确甲乙双方的权利义务，包括工程范围、工期、质量标准、付款方式等。5.第三方合同：包括与设计咨询机构、监理单位、材料供应商、机械设备租赁公司等签订的合同。6.工程进度报告：定期报告工程进度、质量、安全等情况。7.工程验收报告：工程竣工后，由甲方、乙方、第三方共同签署的验收报告。8.工程变更单：记录工程实施过程中发生的变更事项，包括变更原因、变更内容、变更费用等。9.工程结算单：工程完成后，甲乙双方根据合同约定进行工程结算的凭证。10.工程保修单：明确工程保修范围、保修期限、保修责任等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.乙方未按合同约定完成工程设计与施工任务。b.甲方未按合同约定支付工程款。c.第三方未按合同约定履行职责。d.工程质量不符合国家相关法律法规和行业标准。e.工程进度延误。f.发生安全事故。2.责任认定标准：a.乙方未按合同约定完成工程设计与施工任务，应承担违约责任，赔偿甲方损失。b.甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，支付逾期付款违约金。c.第三方未按合同约定履行职责，应承担违约责任，赔偿甲方或乙方损失。d.工程质量不符合国家相关法律法规和行业标准，第三方应承担相应的责任。e.工程进度延误，乙方应承担违约责任，赔偿甲方损失。f.发生安全事故，第三方应承担相应的责任。3.违约责任示例：a.乙方未按合同约定完成工程设计与施工任务，导致工程延期一个月，应赔偿甲方损失____万元。b.甲方未按合同约定支付工程款，逾期付款一个月，应支付逾期付款违约金____万元。c.第三方未按合同约定履行职责，导致工程质量问题，应赔偿甲方或乙方损失____万元。d.工程质量不符合国家相关法律法规和行业标准，第三方应承担相应的责任，赔偿甲