2025年度大型水利枢纽工程土建施工合同

2025年度大型水利枢纽工程土建施工合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方需建设_______（工程名称），乙方愿意承担该工程的土建施工任务，双方经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：_______5.工程总投资：_______6.工期：_______二、工程承包范围1.乙方负责本工程的土建施工，包括但不限于：_______2.乙方负责施工过程中所需材料的采购、运输和保管。3.乙方负责施工过程中所需设备的租赁、安装、调试和维护。4.乙方负责施工过程中产生的废水、废气、固体废弃物的处理。三、工程进度与质量要求1.乙方应按照甲方提供的施工图纸、设计文件和施工组织设计进行施工。2.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和规范。3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。四、工程款支付1.甲方按工程进度支付工程款，具体支付比例和方式如下：（1）开工前支付_______%作为预付款；（2）每完成_______%的工程量，支付_______%；（3）工程竣工验收合格后支付_______%；（4）保修期满后支付_______%。2.甲方支付工程款时，应扣除乙方应承担的税费。3.乙方应在收到工程款后_______个工作日内，向甲方提供相应的发票。五、工程验收1.工程竣工验收合格后，乙方应向甲方提供工程验收报告。2.甲方应在收到工程验收报告后_______个工作日内，组织有关部门对工程进行验收。3.工程验收合格后，甲方应在_______个工作日内向乙方支付验收合格部分的工程款。六、保修与维修1.乙方在工程保修期内，应负责对工程进行保修，保修期为_______年。2.在保修期内，如因乙方施工质量问题导致工程损坏，乙方应负责维修，维修费用由乙方承担。3.保修期满后，乙方不再承担保修责任。七、违约责任1.乙方未能按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。2.乙方在施工过程中，如发生安全事故，应承担相应的法律责任。3.甲方未能按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金。4.双方如因不可抗力导致合同无法履行，应根据实际情况协商解决。八、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义（1）监理单位：负责对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。（2）设计单位：负责提供工程设计图纸和相关技术支持。（3）材料供应商：负责提供符合合同约定的工程材料。（4）设备供应商：负责提供符合合同约定的施工设备。（5）检测机构：负责对工程质量进行检测。（6）其他第三方：根据合同履行需要，经甲乙双方同意的其他第三方。二、第三方责任限额1.第三方在履行本合同时，因自身原因导致工程出现质量问题、安全事故或其他违约行为，应承担相应的法律责任。2.第三方责任限额如下：（1）监理单位：_______（2）设计单位：_______（3）材料供应商：_______（4）设备供应商：_______（5）检测机构：_______（6）其他第三方：_______三、第三方责权利1.第三方的权利：（1）监理单位：有权对工程施工过程进行监督检查，要求乙方提供相关资料。（2）设计单位：有权对工程设计图纸进行修改，并通知乙方执行。（3）材料供应商：有权要求乙方按照合同约定进行材料验收。（4）设备供应商：有权要求乙方按照合同约定进行设备验收。（5）检测机构：有权对工程质量进行检测，并出具检测报告。（6）其他第三方：根据合同约定享有相应的权利。2.第三方的义务：（1）监理单位：应按照合同约定，对工程施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。（2）设计单位：应按照合同约定，提供工程设计图纸和相关技术支持。（3）材料供应商：应按照合同约定，提供符合合同约定的工程材料。（4）设备供应商：应按照合同约定，提供符合合同约定的施工设备。（5）检测机构：应按照合同约定，对工程质量进行检测，并出具检测报告。（6）其他第三方：根据合同约定履行相应的义务。四、第三方与其他各方的划分说明1.第三方与甲方的关系：（1）第三方应根据合同约定，向甲方提供相应的服务。（2）甲方有权对第三方提供服务的内容、质量、进度等进行监督。（3）甲方与第三方之间发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。2.第三方与乙方的关系：（1）第三方应根据合同约定，向乙方提供相应的服务。（2）乙方有权对第三方提供服务的内容、质量、进度等进行监督。（3）乙方与第三方之间发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。3.第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方在履行本合同时，应遵守国家相关法律法规和合同约定。（2）甲乙双方应积极配合第三方履行合同义务。（3）甲乙双方与第三方之间发生争议，应协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。五、第三方变更1.第三方在履行合同过程中，如需变更，应经甲乙双方同意。2.第三方变更后，应重新签订相关协议，明确变更后的权利义务。3.第三方变更不影响本合同的履行。六、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸及设计文件（1）详细要求：提供完整的施工图纸、设计文件及相关技术资料，确保图纸的准确性和完整性。（2）说明：施工图纸及设计文件是施工的重要依据，乙方应严格按照图纸进行施工。2.施工组织设计（1）详细要求：编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全防护措施等。（2）说明：施工组织设计是指导施工的重要文件，乙方应确保施工组织设计的合理性和可行性。3.工程量清单及预算（1）详细要求：提供详细的工程量清单和预算，包括工程量、材料价格、人工费、机械费等。（2）说明：工程量清单及预算是工程款支付的重要依据，甲方应按照清单和预算进行付款。4.材料合格证明及检测报告（1）详细要求：提供所有工程材料的合格证明和检测报告，确保材料符合国家相关标准和规范。（2）说明：材料合格证明及检测报告是保证工程质量的重要文件，乙方应确保材料的合格性。5.施工日志及照片（1）详细要求：记录施工过程中的重要事件和关键节点，拍摄施工照片，确保施工过程的可追溯性。（2）说明：施工日志及照片是反映施工过程的重要资料，乙方应确保记录的完整性和准确性。6.工程验收报告（1）详细要求：提供工程竣工验收报告，包括工程质量、进度、安全等方面的评价。（2）说明：工程验收报告是工程完工的标志，乙方应确保验收报告的真实性和完整性。7.保修证书（1）详细要求：提供工程保修证书，明确保修范围、期限和责任。（2）说明：保修证书是乙方履行保修责任的凭证，乙方应确保保修证书的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程进度，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。示例：若乙方未按合同约定在规定工期内完成工程，则每天应支付甲方_______元违约金。2.乙方施工过程中出现安全事故，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方施工过程中发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方损失。3.乙方未按合同约定提供合格材料，导致工程质量不合格，应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：若乙方提供的材料不合格，导致工程返工，乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。4.甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金。示例：若甲方未