2025年度基坑支护施工质量监督检验合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度基坑支护施工质量监督检验合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：甲方（监督检验方）：_______乙方（施工单位）：_______鉴于甲方具备基坑支护施工质量监督检验的资质和能力，乙方愿意接受甲方的监督检验服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、合同标的1.1本合同标的为_______（具体工程名称）基坑支护施工质量监督检验服务。二、服务内容2.1甲方根据国家相关法律法规、行业标准及工程实际情况，对乙方施工的基坑支护工程进行质量监督检验。2.2甲方负责制定监督检验方案，明确检验内容、检验方法、检验标准、检验时间等。2.3甲方负责对乙方施工过程中出现的质量问题进行监督检查，并及时提出整改意见。2.4甲方负责对乙方提交的检验报告进行审核，确保检验报告的真实性、准确性。三、服务期限3.1本合同服务期限自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。四、服务费用4.1本合同服务费用为人民币_______元整（大写：_______元整）。4.2乙方应在合同签订后_______个工作日内支付甲方50%的服务费用，剩余50%的服务费用在合同履行完毕后_______个工作日内支付。五、双方权利义务5.1甲方权利义务：（1）按照国家相关法律法规、行业标准及工程实际情况，对乙方施工的基坑支护工程进行质量监督检验；（2）制定监督检验方案，明确检验内容、检验方法、检验标准、检验时间等；（3）对乙方施工过程中出现的质量问题进行监督检查，并及时提出整改意见；（4）对乙方提交的检验报告进行审核，确保检验报告的真实性、准确性。5.2乙方权利义务：（1）按照国家相关法律法规、行业标准及工程实际情况，施工基坑支护工程；（2）配合甲方进行质量监督检验，提供相关资料、数据、样品等；（3）对甲方提出的整改意见进行整改，确保工程质量；（4）按照合同约定支付服务费用。六、违约责任6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按约定进行质量监督检验，给乙方造成损失的，应承担赔偿责任。6.3乙方未按约定进行施工，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。8.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（监督检验方）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.1本合同所称“第三方”是指除甲方（监督检验方）和乙方（施工单位）以外的，根据本合同约定参与本合同履行或提供相关服务的任何个人、法人或其他组织。二、第三方介入目的2.1第三方介入本合同，旨在提供专业咨询、技术服务、监理、仲裁等辅助功能，以保障合同的有效履行和双方的合法权益。三、第三方选择与授权3.1第三方的选择应由甲方或乙方提出，经双方协商一致后确定。3.2第三方一经选定，应与甲方或乙方签订书面委托协议，明确双方的权利义务。3.3甲方或乙方应在委托协议签订后_______个工作日内将第三方信息通知对方。四、第三方的权利4.1第三方有权根据委托协议和本合同的规定，独立行使相关权利。4.2第三方有权要求甲方或乙方提供必要的工作条件、信息资料和配合。五、第三方的义务5.1第三方应按照委托协议和本合同的规定，履行相应的义务。5.2第三方应保证其提供的服务或技术符合国家相关法律法规和行业标准。5.3第三方应保守本合同涉及的商业秘密。六、第三方的责任限额6.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型和委托协议的约定确定。6.2第三方的责任限额不得超过委托协议约定的金额。6.3若第三方责任限额不足，甲方或乙方有权向第三方追偿。七、第三方与其他各方的责任划分7.1第三方与甲方、乙方之间的责任划分以委托协议为准。7.2第三方在执行本合同过程中，如因自身原因导致甲方或乙方权益受损，第三方应承担相应的赔偿责任。7.3甲方或乙方在履行本合同过程中，因第三方原因导致权益受损，甲方或乙方有权向第三方追偿。七、第三方介入的具体条款7.1监理服务：（1）甲方或乙方可委托第三方担任监理，对施工过程进行监督。（2）监理方应按照国家相关法律法规和行业标准，对施工质量、进度、安全等进行监督。（3）监理方发现质量问题，应及时通知甲方或乙方，并要求乙方进行整改。7.2仲裁服务：（1）若甲方与乙方在履行本合同过程中发生争议，双方可委托第三方仲裁机构进行仲裁。（2）仲裁机构应按照仲裁规则，公正、公平地处理争议。（3）仲裁结果对双方具有约束力。7.3专业咨询服务：（1）甲方或乙方可委托第三方提供专业咨询服务，如设计、施工方案等。（2）第三方应根据甲方或乙方的要求，提供专业、可靠的咨询服务。（3）咨询服务成果由甲方或乙方负责使用。八、变更与解除8.1任何一方需要变更第三方，应提前_______个工作日通知对方，并经双方协商一致。8.2在第三方介入期间，如因不可抗力等原因导致第三方无法履行职责，甲方或乙方有权解除与第三方的委托协议。九、保密条款9.1甲方、乙方和第三方对本合同及其履行过程中涉及的商业秘密负有保密义务。9.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露本合同及其履行过程中的商业秘密。十、适用法律与争议解决10.1本合同及其履行适用中华人民共和国法律。10.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他11.1本合同及其修正案自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2本合同及其修正案一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（监督检验方）：_______乙方（施工单位）：_______第三方（若适用）：_______签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监督检验方案：详细列出检验内容、检验方法、检验标准、检验时间等。2.检验报告：包括检验结果、质量分析、整改建议等。3.施工单位资质证明：包括营业执照、安全生产许可证、相关专业技术人员的资格证书等。4.施工单位施工组织设计：包括施工进度计划、施工方案、质量保证措施等。5.施工单位施工日志：记录施工过程中的各项活动，包括施工进度、质量问题、整改措施等。6.第三方委托协议：明确第三方介入的原因、服务内容、权利义务等。7.争议解决协议：包括仲裁机构的选择、仲裁规则等。8.其他可能涉及的附件：如设计图纸、地质勘察报告、原材料检测报告等。附件详细要求和说明：1.监督检验方案：需由甲方根据工程实际情况制定，并经乙方确认。2.检验报告：需由甲方或第三方根据检验结果编制，并经乙方确认。3.施工单位资质证明：需由乙方提供，证明其具备相应的施工资质。4.施工单位施工组织设计：需由乙方根据工程实际情况制定，并经甲方确认。5.施工单位施工日志：需由乙方在施工过程中持续记录，确保真实、完整。6.第三方委托协议：需由甲方或乙方与第三方签订，明确双方的权利义务。7.争议解决协议：需由双方协商一致，选择仲裁机构及仲裁规则。8.其他附件：根据工程实际情况，可能需提供其他相关证明材料。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）甲方未按时进行质量监督检验。（2）乙方未按时提交检验报告。（3）乙方未按约定进行整改。（4）第三方未按时完成委托任务。（5）任何一方泄露商业秘密。2.责任认定标准：（1）甲方违约：甲方应承担乙方因此遭受的损失，包括但不限于工期延误、质量不合格等。（2）乙方违约：乙方应承担甲方因此遭受的损失，包括但不限于检验费用、整改费用等。（3）第三方违约：第三方应承担因其违约行为给甲方或乙方造成的损失。（4）商业秘密泄露：泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿因此给对方造成的损失。简要示例说明：1.若甲方未按时进行质量监督检验，导致乙方施工进度延误，甲方应承担乙方因此遭受的工期延误损失