2025年度工地样板间绿色节能装修工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度工地样板间绿色节能装修工程合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：第一部分：甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方施工2025年度工地样板间绿色节能装修工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：2025年度工地样板间绿色节能装修工程2.工程地点：_______3.工程规模：_______4.工程内容：包括但不限于室内墙面、地面、天花板的装修，以及门窗、卫浴、厨房、照明、通风、空调等设施设备的安装。5.工程工期：自____年____月____日至____年____月____日。二、工程费用1.工程总造价：人民币____元整（大写：____元整）。2.付款方式：（1）开工前支付合同总价的____%作为预付款；（2）工程进度款支付比例：每月支付上一个月完成的工程量合同总价的____%；（3）竣工验收合格后支付合同总价的____%；（4）保修期满后支付合同总价的____%。3.乙方开具的增值税专用发票。三、工程质量要求1.乙方必须严格按照国家及行业相关标准、规范施工，确保工程质量。2.工程质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》中规定的合格标准。3.工程保修期：自竣工验收合格之日起____年。四、工程进度1.乙方应在合同约定的工期内完成工程，如有延误，应向甲方支付____元/天的违约金。2.甲方有权要求乙方提供工程进度报告，乙方应如实提供。五、工程变更1.甲方因设计变更等原因需要调整工程内容时，应提前____个工作日通知乙方。2.工程变更经双方协商一致后，乙方应及时调整工程进度和费用。六、竣工验收1.工程竣工后，甲方应组织有关单位进行验收。2.验收合格后，双方签署竣工验收报告。七、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决。2.协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。3.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，具有同等法律效力。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：____年____月____日甲方（建设单位）盖章：乙方（施工单位）盖章：第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义1.本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、验收等服务的自然人、法人或其他组织。（1）设计单位：负责提供工程设计和相关技术支持；（2）监理单位：负责对工程进行全过程监理，确保工程质量；（3）检测单位：负责对工程材料、设备进行检测；（4）验收单位：负责对工程进行竣工验收；（5）其他为履行本合同提供专业服务的第三方。二、第三方责任限额1.第三方在履行本合同时，其责任限额如下：（1）设计单位：对设计文件造成的直接经济损失，其责任限额不超过设计合同总价的____%；（2）监理单位：对监理过程中出现的质量问题，其责任限额不超过监理合同总价的____%；（3）检测单位：对检测数据造成的直接经济损失，其责任限额不超过检测合同总价的____%；（4）验收单位：对验收过程中出现的质量问题，其责任限额不超过验收合同总价的____%；（5）其他第三方：根据其提供服务的性质和合同约定确定责任限额。2.第三方责任限额的承担方式：（1）第三方因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任；（2）第三方在履行本合同时，如因不可抗力等原因造成损失，经双方协商一致，可减轻或免除其责任。三、第三方介入程序1.甲方或乙方需引入第三方时，应提前____个工作日书面通知对方。2.甲方或乙方与第三方签订的合同，应包含本合同的相关内容，并明确第三方的责任和义务。3.第三方介入后，应按照本合同约定履行职责，确保工程质量和进度。四、第三方与其他各方的责任划分1.第三方在履行本合同时，应遵守国家法律法规和行业规范，确保服务质量。2.第三方与甲乙双方的责任划分如下：（1）第三方对甲方和乙方的责任，应按照其与甲乙双方签订的合同约定履行；（2）第三方对工程的质量、安全、进度等承担连带责任；（3）第三方在履行本合同时，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.第三方与其他各方的责任划分：（1）第三方与甲乙双方的责任划分，应按照其与甲乙双方签订的合同约定履行；（2）第三方与其他各方（如供应商、分包商等）的责任划分，应按照其与这些各方签订的合同约定履行；（3）第三方与其他各方在履行本合同时，如因自身原因造成损失，应承担相应的赔偿责任。五、第三方变更与退出1.甲方或乙方如需更换第三方，应提前____个工作日书面通知对方，并经对方同意。2.第三方在履行本合同时，如因自身原因退出，应提前____个工作日书面通知甲乙双方，并承担相应的责任。3.第三方退出后，甲乙双方应协商确定新的第三方，并签订补充协议。六、保密条款1.第三方在履行本合同时，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密和工程信息。2.第三方违反保密义务，造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、其他1.本合同中有关第三方的规定，适用于本合同履行过程中引入的所有第三方。2.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。3.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（建设单位）：_______乙方（施工单位）：_______签订日期：____年____月____日甲方（建设单位）盖章：乙方（施工单位）盖章：第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸：包括施工图纸、设计说明书、材料清单等，要求设计单位提供完整、准确的设计文件。2.工程施工组织设计：包括施工方案、施工进度计划、安全措施等，要求施工单位编制并提交。3.材料设备清单：包括材料名称、规格、型号、数量、品牌等信息，要求施工单位提供。4.施工合同：包括施工合同、分包合同、监理合同等，要求甲乙双方与第三方签订。5.验收报告：包括工程质量验收报告、工程竣工报告等，要求验收单位提供。6.质量检测报告：包括材料、设备等检测报告，要求检测单位提供。7.付款凭证：包括预付款、进度款、竣工款等付款凭证，要求甲乙双方提供。8.违约通知：包括违约通知、整改通知等，要求甲方或乙方在违约情况下发出。9.争议解决文件：包括调解协议、仲裁裁决、法院判决等，要求在争议解决过程中产生的文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）施工单位未按合同约定的时间完成工程；（2）施工单位未按合同约定的质量标准施工；（3）施工单位未按合同约定的方式使用材料；（4）施工单位未按合同约定的方式施工，造成工程损失；（5）第三方未按合同约定履行职责；（6）甲方未按合同约定支付工程款；（7）甲方未按合同约定提供施工条件；（8）其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：（1）施工单位未按合同约定的时间完成工程，每延误一天，应支付____元/天的违约金；（2）施工单位未按合同约定的质量标准施工，造成损失，应赔偿损失金额的____%；（3）施工单位未按合同约定的方式使用材料，造成损失，应赔偿损失金额的____%；（4）施工单位未按合同约定的方式施工，造成工程损失，应赔偿损失金额的____%；（5）第三方未按合同约定履行职责，造成损失，应赔偿损失金额的____%；（6）甲方未按合同约定支付工程款，每延误一天，应支付____元/天的违约金；（7）甲方未按合同约定提供施工条件，造成损失，应赔偿损失金额的____%；（8）其他违约行为，根据具体情况确定赔偿标准。3.示例说明：（1）施工单位未按合同约定的时间完成工程，实际工期延误5天，应支付2500元/天的违约金，共计12500元；（2）施工