2025年度城市地下综合管廊配电设施建设合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度城市地下综合管廊配电设施建设合同本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：鉴于：1.甲方为_______市_______区（县）的城市地下综合管廊建设项目的建设单位。2.乙方为从事配电设施建设的企业，具备相应的资质和经验。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就2025年度城市地下综合管廊配电设施建设达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______市_______区（县）城市地下综合管廊配电设施建设项目2.工程地点：_______市_______区（县）3.工程规模：_______（单位：km）4.工程内容：配电设施建设，包括变压器、开关柜、电缆等。5.工程工期：_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。二、工程合同总价1.合同总价：人民币_______元整（大写：_______元整）。2.付款方式：按进度支付，具体支付比例及时间由双方另行协商确定。三、工程质量要求1.乙方应严格按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量。2.工程质量标准：达到国家及行业规定的优质工程标准。四、工程进度要求1.乙方应按照工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。2.工程进度计划由双方协商确定，并作为附件附于本合同。五、工程变更1.甲方有权根据工程实际情况，对工程进行必要的变更。2.乙方应积极配合甲方进行工程变更，并按照变更后的工程量及价格进行结算。六、安全生产1.乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规，确保施工安全。2.乙方应制定详细的安全生产措施，并报甲方备案。七、环境保护1.乙方应严格按照国家及地方有关环境保护的法律法规进行施工，确保工程对环境的影响降至最低。2.乙方应制定环境保护措施，并报甲方备案。八、工程验收1.工程完工后，乙方应组织验收，甲方有权参与验收。2.工程验收合格后，双方签订验收报告。九、违约责任1.甲方违约责任：（1）因甲方原因导致工程延期，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金。（2）因甲方原因导致乙方停工，每停工一天，应向乙方支付_______元停工损失费。2.乙方违约责任：（1）因乙方原因导致工程延期，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。（2）因乙方原因导致工程质量不合格，应承担全部修复费用，并赔偿甲方损失。十、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_____________________________乙方（盖章）：_____________________________代表人（签字）：_____________________________代表人（签字）：_____________________________签订日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方和乙方以外的，为完成本合同约定的工程或提供相关服务的企业、机构或个人。第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、材料供应商、设备供应商、施工队伍等。二、第三方介入的必要性1.设计单位：负责工程的设计工作，确保设计符合国家及行业相关标准和规范。2.监理单位：负责工程的质量、进度、安全、投资等方面的监督管理。3.检测机构：负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测，确保工程质量。4.材料供应商：提供符合要求的工程材料。5.设备供应商：提供符合要求的工程设备。6.施工队伍：负责工程的施工工作。三、第三方责任限额1.第三方在履行本合同过程中，因自身原因导致工程出现质量问题、安全事故或延误工期，应承担相应的责任。2.第三方的责任限额如下：（1）设计单位：因设计原因导致工程出现质量问题，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（2）监理单位：因监理原因导致工程出现质量问题，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（3）检测机构：因检测原因导致工程出现质量问题，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（4）材料供应商：因材料质量问题导致工程出现质量问题，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（5）设备供应商：因设备质量问题导致工程出现质量问题，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（6）施工队伍：因施工原因导致工程出现质量问题，赔偿金额不超过合同总价的_______%。四、第三方责权利划分1.责任划分：（1）设计单位：负责设计方案的制定、审核、修改等工作，确保设计质量。（2）监理单位：负责监督工程施工过程，确保工程质量、进度、安全、投资等方面的符合要求。（3）检测机构：负责对工程材料、设备、施工质量等进行检测，确保工程质量。（4）材料供应商：负责提供符合要求的工程材料。（5）设备供应商：负责提供符合要求的工程设备。（6）施工队伍：负责工程的施工工作。2.权利划分：（1）设计单位：有权要求甲方提供必要的资料，有权对设计方案进行修改。（2）监理单位：有权对工程施工过程进行监督，有权要求施工单位整改不符合要求的问题。（3）检测机构：有权对工程材料、设备、施工质量等进行检测。（4）材料供应商：有权要求甲方支付材料款项。（5）设备供应商：有权要求甲方支付设备款项。（6）施工队伍：有权要求甲方支付工程款项。五、第三方介入流程1.甲方根据工程需要，选择合适的第三方，并与第三方签订相关协议。2.乙方应积极配合第三方的工作，为第三方提供必要的支持和协助。3.第三方在履行本合同过程中，应遵守国家及行业相关法律法规，确保工程质量、进度、安全、投资等方面的符合要求。六、第三方变更及解除1.甲方有权根据工程需要，更换第三方。2.第三方在履行本合同过程中，如有违反国家及行业相关法律法规的行为，甲方有权解除与第三方的协议。3.第三方在履行本合同过程中，如有严重违约行为，甲方有权解除与第三方的协议。七、争议解决1.第三方在履行本合同过程中，与甲方或乙方发生争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：_____________________________乙方（盖章）：_____________________________代表人（签字）：_____________________________代表人（签字）：_____________________________签订日期：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计文件：包括初步设计、施工图设计等，要求符合国家及行业相关标准和规范。2.工程施工图设计说明书：详细说明施工图设计的内容、要求、注意事项等。3.工程施工组织设计：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全措施等。4.工程招标文件及中标通知书：包括招标文件、投标文件、评标结果等。5.工程施工合同：包括甲乙双方签订的施工合同文本。6.工程质量检验报告：包括材料、设备、施工质量检验报告。7.工程进度报告：包括施工进度、完成情况等。8.工程变更记录：包括工程变更的原因、内容、审批手续等。9.工程验收报告：包括工程验收的时间、地点、验收结果等。10.工程结算文件：包括工程结算书、审计报告等。11.工程保修文件：包括保修范围、期限、维修责任等。12.第三方资质证明文件：包括设计单位、监理单位、检测机构、材料供应商、设备供应商等资质证明文件。13.工程安全生产许可证：证明乙方具备安全生产条件。14.环境保护审批文件：证明乙方具备环境保护条件。15.工程合同履行情况报告：包括合同履行过程中发生的事件、处理结果等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定支付工程款项，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金。（2）未按合同约定提供工程图纸、资料等，导致工程延期，每延误一天，应向乙方支付_______元违约金。（3）因甲方原因导致工程停工，每停工一天，应向乙方支付_______元停工损失费。2.乙方违约行为及责任认定：（1）未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付_______元违约金。（2）工程质量不符合合同约定，应承担修复费用，并赔偿甲方损失。（3）因乙方原因导致工程安全事故，应承担全部责任。3.第三方违约行为及责任认定：（1）设计单位：设计质量不符合要求，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（2）监理单位：监理不到位，导致工程质量、进度、安全等问题，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（3）检测机构：检测结果不准确，导致工程质量问题，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（4）材料供应商：提供的材料质量不符合要求，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（5）设备供应商：提供的设备质量不符合要求，赔偿金额不超过合同总价的_______%。（6）施工队伍：施工质量不符合要求，赔偿金额不超过合同总价的_______%。示例说明：1.若甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方支付_______元违约金，并有权暂停工程。2.若乙方施工过程中，因自身原因导致工程质量不合格，需承担修复费用_______元，并赔偿甲方损失_______元。3.若设计单位设计图纸存在重大设计缺陷，导致