2025年度公路养护工程合同规范

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2025年度公路养护工程合同规范本合同共三部分组成，仅供学习使用，第一部分如下：合同编号：_______签订日期：____年____月____日甲方（养护单位）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______乙方（施工单位）：_______地址：_______法定代表人：_______联系电话：_______鉴于甲方负责_______公路的养护工作，乙方具备相应的施工资质，双方经友好协商，就2025年度公路养护工程达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_______公路养护工程2.工程地点：_______3.工程内容：包括路基、路面、桥涵、排水、绿化等养护工作4.工程规模：_______公里5.工程合同价：人民币_______元整（大写：_______）二、工期1.工程开工日期：____年____月____日2.工程竣工日期：____年____月____日3.工期总日历天数：____天三、工程款支付1.乙方按照甲方要求，分阶段提交工程进度报告及相应的工程量清单。2.甲方在收到乙方提交的工程进度报告及工程量清单后，____个工作日内进行审核，并支付相应工程款的_______%。3.工程款支付方式：_______四、质量要求1.乙方应严格按照国家有关公路养护工程质量标准进行施工。2.工程质量等级：_______3.工程验收：乙方完成工程后，甲方组织相关单位进行验收。五、安全文明施工1.乙方在施工过程中，应严格执行国家有关安全生产的法律法规，确保施工安全。2.乙方应加强施工现场管理，做好文明施工工作。六、违约责任1.乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一日，应向甲方支付_______元违约金。2.甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付_______元违约金。3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力。甲方（养护单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________（盖章）（盖章）（签字）（签字）____年____月____日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方概念界定1.咨询服务：为甲乙双方提供项目咨询、技术指导、项目管理等服务。2.监理服务：对工程进度、质量、安全等进行监督管理。3.检测服务：对工程材料、施工过程、工程成果等进行检测。4.设计服务：对工程进行设计，包括但不限于路基、路面、桥涵、排水、绿化等。5.施工服务：按照设计要求进行工程施工。6.材料供应：为工程施工提供所需材料。二、第三方责任限额1.第三方在履行本合同时，应遵守国家有关法律法规和行业标准。2.第三方在履行本合同时，因自身原因造成工程质量、安全事故，应承担相应的法律责任。3.第三方责任限额：（1）咨询服务：第三方因咨询服务导致甲方损失，其责任限额为人民币_______元。（2）监理服务：第三方因监理服务导致甲方损失，其责任限额为人民币_______元。（3）检测服务：第三方因检测服务导致甲方损失，其责任限额为人民币_______元。（4）设计服务：第三方因设计服务导致甲方损失，其责任限额为人民币_______元。（5）施工服务：第三方因施工服务导致甲方损失，其责任限额为人民币_______元。（6）材料供应：第三方因材料供应导致甲方损失，其责任限额为人民币_______元。三、第三方责任划分1.第三方在履行本合同时，应按照合同约定，对甲乙双方负责。2.第三方在履行本合同时，如与甲乙双方发生争议，应通过协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.第三方责任划分：（1）咨询服务：第三方在提供咨询服务过程中，如因自身原因导致甲方损失，应由第三方承担全部责任。（2）监理服务：第三方在履行监理职责过程中，如因自身原因导致甲方损失，应由第三方承担相应责任。（3）检测服务：第三方在提供检测服务过程中，如因检测数据错误导致甲方损失，应由第三方承担相应责任。（4）设计服务：第三方在提供设计服务过程中，如因设计缺陷导致甲方损失，应由第三方承担相应责任。（5）施工服务：第三方在施工过程中，如因施工质量问题导致甲方损失，应由第三方承担相应责任。（6）材料供应：第三方在提供材料过程中，如因材料质量问题导致甲方损失，应由第三方承担相应责任。四、第三方介入时的额外条款及说明1.第三方介入前，甲乙双方应就第三方资质、服务内容、责任限额等达成一致意见。2.第三方介入后，甲乙双方应与第三方签订补充协议，明确各自的权利、义务和责任。3.第三方介入期间，甲乙双方应按照本合同约定，继续履行各自义务。4.第三方介入期间，如发生争议，甲乙双方应先与第三方协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。5.第三方介入期间，如因第三方原因导致工程延误或损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应责任。6.第三方介入期间，甲乙双方应按照本合同约定，对第三方进行监督管理，确保其履行合同义务。五、第三方介入后的合同变更1.第三方介入后，如需对本合同进行变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订书面变更协议。2.第三方介入后的合同变更，不影响本合同其他条款的效力。3.第三方介入后的合同变更，应经甲乙双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单及价格表：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价及总价。2.工程设计图纸：包括路基、路面、桥涵、排水、绿化等设计图纸。3.施工组织设计：包括施工方案、进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施等。4.材料设备清单：包括材料名称、规格、型号、数量、产地、供应商等信息。5.施工合同：甲乙双方签订的施工合同副本。6.支付凭证：包括工程进度款支付凭证、材料设备采购凭证等。7.工程验收报告：包括工程验收意见、验收日期、验收人员等信息。8.工程变更单：记录工程变更内容、原因、变更后的工程量及价格等信息。9.争议解决文件：包括争议解决协议、诉讼判决书等。10.第三方介入协议：包括第三方服务内容、责任限额、工作要求等。说明要求：1.所有附件必须真实、完整、清晰，并由甲乙双方签字盖章。2.附件内容应符合国家有关法律法规和行业标准。3.附件应在合同签订后____个工作日内提交。4.附件如有变更，应及时通知对方，并办理相应的变更手续。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定的时间完成工程，每延迟一日，应向甲方支付_______元违约金。示例：若乙方未按合同约定的工期完成工程，延误工期为10天，则乙方应向甲方支付违约金_______元。2.甲方未按合同约定支付工程款，每延迟一日，应向乙方支付_______元违约金。示例：若甲方未按合同约定的支付时间支付工程款，延误支付时间为5天，则甲方应向乙方支付违约金_______元。3.乙方提供的材料不符合国家有关质量标准，每发现一处，应向甲方支付_______元违约金。示例：若在施工过程中发现乙方提供的某批材料不符合国家质量标准，则乙方应向甲方支付违约金_______元。4.乙方在施工过程中发生安全事故，每发生一起，应向甲方支付_______元违约金。示例：若在施工过程中发生一起安全事故，则乙方应向甲方支付违约金_______元。5.乙方在施工过程中造成环境污染，每发现一处，应向甲方支付_______元违约金。示例：若在施工过程中发现乙方造成一处环境污染，则乙方应向甲方支付违约金_______元。违约责任认