2025建设工程施工合同文本

合同编号：地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方经协商一致，特订立本施工合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程预算：第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和施工图纸，如在施工过程中出现工程量增减，双方应按实际情况协商调整合同价格。2.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条施工期限3.1乙方应按双方约定的工期完成施工，工期自甲方开工令之日起至工程竣工交付之日止。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3甲方应按约定时间提供施工场地、材料等，确保工程顺利进行。第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和甲方要求进行施工，保证工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。4.3工程质量保证期为年，自工程竣工验收合格之日起计算。第五条违约责任5.1乙方未按约定时间完成工程的，应支付甲方违约金，违约金为合同总价款的%。5.2甲方未按约定时间支付价款的，应支付乙方滞纳金，滞纳金为应付款项的%。5.3双方如有其他违约行为，应承担相应的违约责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为年。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国法律、法规的规定。解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律、法规的要求，如有疑问，可咨询专业法律人士。2.合同双方应确保所提供的资料和信息真实、完整、准确。解决办法：双方应认真核实对方的资料和信息，如有虚假情况，应及时提出，并要求对方改正。3.合同价格和支付方式的调整应严格按照约定的条件和程序进行。解决办法：双方应共同遵守合同价款支付约定，如有调整，应协商一致，并书面确认。4.施工期限的延长或缩短应经双方协商一致。解决办法：如需调整施工期限，双方应书面协商一致，并注明延长或缩短的原因和期限。5.工程质量应符合国家相关法律法规、施工规范和甲方要求。解决办法：乙方应严格按照国家相关法律法规、施工规范和甲方要求进行施工，如有质量问题，应及时整改。6.违约责任应按照合同约定执行。解决办法：双方应严格遵守合同约定，如发生违约行为，按合同约定承担相应的违约责任。7.争议解决应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。解决办法：双方应积极寻求友好协商解决争议，如协商无果，应按照合同约定的管辖法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.甲方：指承担工程建设的单位或个人。解释：甲方是合同的一方，负责委托乙方进行工程施工。2.乙方：指承担工程施工的单位或个人。解释：乙方是合同的一方，负责按照甲方的要求进行工程施工。3.合同总价：指双方约定的完成工程所需支付的总金额。解释：合同总价是双方约定的工程合同的总价款，包括工程所有费用。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。解释：违约金是违约方因违约行为所需支付给守约方的经济赔偿。5.滞纳金：指一方未按约定时间支付价款时，应支付给对方的逾期付款赔偿金。解释：滞纳金是逾期付款方因未按时支付价款所需支付给守约方的经济赔偿。6.工程验收：指工程完成后，甲乙双方按照约定标准进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和认可。解释：工程验收是确保工程质量、安全、功能等达到约定标准的过程。7.质量保证金：指乙方为保证工程质量，按照合同约定向甲方缴纳的一定金额的保证金。解释：质量保证金是乙方为保证工程质量，按照合同约定向甲方缴纳的保证金。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁、水利设施等。2.适用于施工方为具备相应资质的单位或个人，业主为具备工程建设项目资格的单位或个人。3.适用于双方就工程项目的施工范围、质量、期限、价格等方面达成一致的情况下签订。补充条款：1.工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价格发生变化的，双方应按实际情况协商调整合同价格。2.不可抗力：因不可抗力因素导致工程无法正常进行或延期，双方可根据实际情况协商解决。4.知识产权：工程中涉及到的知识产权问题，双方应遵守相关法律法规，明确权责。5.环境保护：施工过程中应遵守国家环境保护法规，确保工程环境保护措施得到落实。6.安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法规进行施工，确保工程施工安全。7.保密条款：双方应对合同内容及工程施工过程中获取的对方商业秘密予以保密，未经对方同意，