2025年建设工程滨水公园建设合同

2025年建设工程滨水公园建设合同合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________

鉴于甲方拟在指定地点建设滨水公园，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，特订立本合同。

一、合同目的

本合同旨在明确甲方委托乙方进行滨水公园建设的各项事宜，包括但不限于规划设计、施工建设、工程验收等，以确保项目顺利进行，实现甲方建设滨水公园的预期目标。

二、签订背景

1.甲方根据城市规划，决定在指定地点建设滨水公园，提升城市生态环境和居民生活质量。

2.乙方具备丰富的滨水公园建设经验和相关资质，愿意为甲方提供专业、高效的建设服务。

本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应严格遵守合同约定，共同推进滨水公园建设项目的实施。

主要条款内容：

一、服务内容

1.乙方根据甲方提供的滨水公园设计方案，进行详细规划设计，包括景观设计、建筑设计、绿化设计等。

2.乙方负责滨水公园的施工建设，包括但不限于土建工程、绿化工程、道路工程、设施安装等。

3.乙方负责工程项目的质量监督，确保工程质量达到国家相关标准和甲方要求。

4.乙方负责工程项目的进度管理，确保按合同约定的时间节点完成各项工作。

5.乙方负责工程项目的安全文明施工，确保施工现场符合国家相关安全文明施工规定。

二、质量标准

1.乙方施工的滨水公园工程应达到国家规定的质量标准，符合设计文件及合同约定的质量要求。

2.乙方应使用合格的建筑材料和设备，确保工程质量。

3.甲方有权对施工过程中的质量进行监督检查，乙方应予以配合。

三、价格支付

1.双方协商确定本合同总价为人民币_________元整。

2.乙方应在工程开工前，向甲方提交详细的工程预算，经甲方审核同意后，按照工程进度分期支付。

3.工程进度款支付方式如下：

a.开工前支付合同总价款的_________%；

b.工程形象进度达到_________%时，支付合同总价款的_________%；

c.工程竣工验收合格后，支付合同总价款的_________%；

d.工程保修期满后，支付合同总价款的_________%。

4.甲方逾期支付工程款，应向乙方支付_________%的违约金。

四、保密条款

1.双方对本合同内容以及项目实施过程中的商业秘密负有保密义务。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本合同内容或项目实施过程中的商业秘密。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。

2.甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。

3.任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同生效与解除

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.任何一方有权在合同履行期间，因不可抗力等情形导致合同无法履行时，书面通知对方解除合同。

3.合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜。

八、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.权利：

a.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、标准完成滨水公园的建设。

b.甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查，确保工程质量和进度。

c.甲方有权要求乙方在工程验收合格后支付相应款项。

d.甲方有权在合同履行过程中，对乙方违反合同约定的事项提出异议。

2.义务：

a.甲方应按照合同约定向乙方提供必要的施工场地和施工条件。

b.甲方应按照合同约定的时间节点支付工程款。

c.甲方应积极配合乙方的施工工作，如提供必要的施工图纸、资料等。

d.甲方应按照国家相关法律法规和标准，对施工过程中的环境保护、文明施工等负责。

二、乙方权利与义务

1.权利：

a.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工场地和施工条件。

b.乙方有权要求甲方按照约定支付工程款。

c.乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余款项。

d.乙方有权在甲方违约时，要求甲方承担相应的违约责任。

2.义务：

a.乙方应按照合同约定的时间、质量、标准完成滨水公园的建设。

b.乙方应确保施工过程中的环境保护、文明施工等符合国家相关法律法规和标准。

c.乙方应按照甲方要求，提供详细的工程预算和施工方案。

d.乙方应积极配合甲方对施工过程进行监督检查，并及时整改存在的问题。

三、合作方式

1.甲方与乙方应建立良好的沟通机制，确保在项目实施过程中信息畅通。

2.双方应定期召开协调会议，讨论项目进展情况、解决存在的问题。

3.甲方应指派专人负责与乙方沟通，乙方应指定项目负责人与甲方对接。

4.双方应遵守合同约定，按照各自的权利和义务履行职责。

5.双方在合作过程中应相互尊重、诚信合作，共同推进滨水公园建设项目的实施。

四、合同变更与解除

1.合同变更：

a.双方如需对合同内容进行变更，应书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面变更协议。

b.合同变更内容应明确、具体，对双方的权利义务产生直接影响。

2.合同解除：

a.如遇不可抗力等情形导致合同无法履行，双方可协商解除合同。

b.合同解除后，双方应按照约定处理善后事宜，包括但不限于工程款结算、设备回收等。

五、合同终止

1.合同履行完毕，双方按照约定办理工程验收，并签订验收合格证明。

2.合同终止后，双方应按照约定处理善后事宜，包括但不限于工程款结算、设备回收等。

3.合同终止后，双方应继续履行合同约定的保密义务。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收合格之日止，合同期限为_________年。

2.工程保修期自竣工验收合格之日起计算，为_________年。

二、合同变更

1.合同内容变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。

2.任何一方不得单方面变更合同内容，否则变更内容无效。

三、合同解除

1.双方协商一致，可以解除本合同。

2.发生下列情况之一，任何一方均有权解除本合同：

a.乙方严重违反合同约定，经甲方书面通知后仍未纠正；

b.甲方未按合同约定支付工程款，达到合同总价款的_________%；

c.发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

d.出现合同约定的其他解除情形。

四、合同终止

1.合同终止包括合同期满、合同解除、合同被宣布无效等情形。

2.合同终止后，双方应按照约定处理善后事宜，包括但不限于工程款结算、设备回收等。

五、争议解决机制

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、法律适用和管辖法院

1.本合同适用中华人民共和国法律。

2.本合同签订地为_________，双方同意将合同争议提交合同签订地有管辖权的人民法院解决。

七、合同效力

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。

2.本合同未尽事宜，依照中华人民共和国法律、行政法规执行。

3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

法律名词及解释：

法律名词及解释：

1.合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

3.违约责任：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。

4.保密义务：指合同当事人对合同内容以及项目实施过程中的商业秘密负有保守秘密的义务。

5.竣工验收：指工程完工后，由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位等按照国家规定进行的检查和验收。

6.工程保修期：指工程竣工验收合格后，施工单位对工程质量承担保修责任的期限。

7.补充协议：指在合同履行过程中，双方对合同内容进行补充的书面协议。

8.解除合同：指合同当事人一方或者双方根据合同约定或者法律规定，终止合同效力的行为。

9.善后事宜：指合同解除或终止后，双方应当处理的相关事务，如工程款结算、设备回收等。

10.争议解决机制：指在合同履行过程中，双方解决争议的程序和方法。

11.法律适用：指在处理合同纠纷时，适用的法律规范。

12.管辖法院：指对合同纠纷案件具有管辖权的法院。

13.法律约束力：指法律对合同当事人具有的强制效力，当事人必须遵守。

14.平等主体：指在法律关系中，各方地位平等，不存在隶属关系。

15.民事权利义务关系：指民事主体在民事活动中享有的权利和承担的义务。

相关问题、注意事项及解决办法：

1.问题：施工过程中可能出现的质量问题。

注意事项：施工质量直接关系到公园的使用安全和美观。

解决办法：乙方应严格按照设计文件和国家标准进行施工，甲方应定期进行质量检查，发现问题及时通知乙方整改。

2.问题：工程进度延误。

注意事项：延误可能导致项目延期，增加额外成本。

解决办法：双方应定期召开进度会议，明确工程进度计划，并对延误原因进行分析，制定相应的补救措施。

3.问题：工程款支付纠纷。

注意事项：不规范的支付可能导致合同纠纷，影响项目进度。

解决办法：双方应严格按照合同约定的支付方式和时间节点进行付款，如有争议，应通过协商解决。

4.问题：合同变更时的协商难度。

注意事项：合同变更可能涉及双方利益的调整，协商过程可能复杂。

解决办法：双方应充分沟通，明确变更原因和预期效果，以达成共识。

5.问题：争议解决时的法律风险。

注意事项：争议解决过程中，可能涉及法律程序和费用，对双方均有影响。

解决办法：双方应遵循合同约定的争议解决机制，避免不必要的法律风险。

6.问题：合同终止后的善后处理。

注意事项：合同终止后，善后处理可能涉及财产移交、人员安置等问题。

解决办法：双方应提前制定善后处理方案，确保合同终止后的工作顺利进行。

7.问题：环境保护和文明施工问题。

注意事项：施工现场的环境保护和文明施工关系到社会形象和居民生活。

解决办法：乙方应遵守国家相关法律法规，采取有效措施，确保施工现场的环境保护和文明施工。

8.问题：不可抗力事件的处理。

注意事项：不可抗力事件可能导致合同无法履行，双方应合理应对。

解决办法：双方应按照合同约定，在不可抗力事件发生后及时通知对方，并协商解决方案。

9.问题：保密信息的泄露。

注意事项：保密信息的泄露可能对双方造成损失。

解决办法：双方应严格遵守保密条款，对涉及保密信息的交流采取保密措施。

10.问题：合同履行过程中的沟通不畅。

注意事项：沟通不畅可能导致误解和纠纷。

解决办法：双方应建立有效的沟通机制，定期召开会议，确保信息畅通。

本合同/协议适用场景：

1.城市滨水公园建设项目：适用于甲方作为建设单位，乙方作为施工单位，共同进行滨水公园建设的项目。

2.公共设施建设：适用于甲方为政府部门或公共机构，乙方为施工单位，进行公共设施（如公园、广场、绿地等）建设的合同。

3.建筑工程承包：适用于甲方为业主或开发商，乙方为建筑施工单位，进行建筑工程（如住宅、商业、工业建筑等）的承包合同。

4.基础设施建设：适用于甲方为政府或相关机构，乙方为施工单位，进行道路、桥梁、隧道等基础设施建设的合同。

5.工程项目管理：适用于甲方为业主或投资方，乙方为项目管理公司，负责整个工程项目从规划到竣工的全过程管理的合同。

6.设计施工一体化项目：适用于甲方为业主或投资方，乙方为设计施工一体化公司，提供从设计到施工的全方位服务的合同。

7.工程咨询与监理服务：适用于甲方为业主或投资方，乙方为工程咨询或监理公司，提供工程咨询、监理服务的合同。

8.工程保修服务：适用于甲方为业主或投资方，乙方为施工单位，提供工程保修服务的合同。

9.环保工程与绿化建设：适用于甲方为政府或环保机构，乙方为环保工程或绿化建设公司，进行环保工程或绿化建设的合同。

10.住宅小区建设：适用于甲方为房地产开发企业，乙方为施工单位，进行住宅小区建设的合同。

11.工业园区建设：适用于甲方为工业园区开发商或政府，乙方为施工单位，进行工业园区建设的合同。

12.文化设施建设：适用于甲方为文化部门或机构，乙方为施工单位，进行文化设施（如图书馆、博物馆等）建设的合同。

所需附件列表：

1.项目可行性研究报告

2.滨水公园规划及设计图纸

3.施工组织设计及施工方案

4.材料设备采购清单及质量保证文件

5.甲方提供的施工场地相关资料（如土地使用权证、规划许可证等）

6.乙方资质证书、营业执照等合法经营文件

7.乙方安全生产许可证、职业健康安全管理体系认证文件

8.乙方质量管理体系认证文件

9.乙方环境保护和文明施工措施

10.甲方支付能力证明文件

11.双方协商确定的补充协议或会议纪要

12.不可抗力事件证明文件（如自然灾害、战争、政府行为等）

13.工程变更通知及变更协议

14.工程进度报告及照片

15.工程验收报告及验收合格证明

16.工程保修期内的维