二零二五年度厂房施工合同结算与支付协议(2024版)3篇_第1页
二零二五年度厂房施工合同结算与支付协议(2024版)3篇_第2页
二零二五年度厂房施工合同结算与支付协议(2024版)3篇_第3页
二零二五年度厂房施工合同结算与支付协议(2024版)3篇_第4页
二零二五年度厂房施工合同结算与支付协议(2024版)3篇_第5页
已阅读5页,还剩46页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度厂房施工合同结算与支付协议(2024版)合同编号_________一、合同主体1.甲方名称:__________________________地址:__________________________联系人:__________________________联系电话:__________________________2.乙方名称:__________________________地址:__________________________联系人:__________________________联系电话:__________________________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景和目的本协议旨在明确甲乙双方在二零二五年度厂房施工合同中的结算与支付事项,确保双方权益,确保工程顺利进行。2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。三、定义与解释3.1专业术语1.工程量清单:指甲方提供的,乙方按照工程实际情况编制的,用于计算工程款和结算的详细清单。2.结算:指乙方按照工程量清单、施工进度和合同约定,向甲方提交结算申请,甲方按照约定进行审核、确认并支付工程款的过程。3.支付:指甲方按照本协议约定,向乙方支付工程款的行为。3.2关键词解释1.工程进度:指按照工程计划,完成的工程量占总工程量的比例。2.工程款:指甲方按照合同约定,支付给乙方的款项。3.结算周期:指乙方按照工程进度,提交结算申请的时间间隔。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照工程进度和质量要求,完成施工任务。2.甲方有权对乙方提交的结算申请进行审核,并在规定期限内予以确认或提出异议。3.甲方有义务按照本协议约定,及时支付乙方工程款。4.1乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照本协议约定,及时支付工程款。2.乙方有义务按照工程进度和质量要求,完成施工任务。3.乙方有义务按照合同约定,提交结算申请,并保证结算申请的真实性、准确性。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效,至二零二五年度厂房施工合同约定的工程竣工之日止。5.2合同履行地点本协议履行地点为甲方指定的厂房施工地点。5.3合同履行方式1.乙方按照工程进度和质量要求,完成施工任务。2.甲方按照本协议约定,及时支付乙方工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工程竣工之日。2.甲方或乙方单方提出解除合同,并经双方协商一致。6.3终止程序1.甲方或乙方提出解除合同,应提前30日书面通知对方。2.双方协商一致后,签订解除合同协议。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应立即停止施工。2.甲方应按照本协议约定,支付乙方已完成工程量的工程款。3.合同终止后,双方应按照约定,处理剩余事宜。七、费用与支付7.1费用构成本协议涉及的费用构成如下:1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。2.工程间接费用:包括但不限于管理费、监理费、检验费等。3.不可预见费用:指在合同履行过程中,由于不可预见的原因产生的额外费用。4.其他费用:根据合同约定或实际发生的情况,由双方另行协商确定的费用。7.2支付方式1.甲方应按照本协议约定的支付方式,向乙方支付工程款。2.支付方式包括但不限于银行转账、支票、现金等。7.3支付时间1.乙方提交结算申请后,甲方应在收到结算申请之日起15个工作日内完成审核。2.甲方确认结算申请后,应在5个工作日内支付相应的工程款。3.特殊情况下,经双方协商一致,支付时间可适当调整。7.4支付条款1.甲方支付工程款时,应出具支付凭证,包括但不限于支付通知书、发票等。2.乙方收到工程款后,应出具收款凭证,确认收到款项。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付工程款金额的千分之五计算。2.甲方未能按约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约2.乙方未能按约定提交结算申请的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照本协议约定,向守约方支付违约金。2.违约金不足以弥补守约方损失的,违约方还应根据守约方的实际损失,承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营信息等。2.双方在本协议履行过程中产生的合同文件、图纸、技术资料等。9.2保密期限1.本协议约定的保密期限为自协议签订之日起五年。2.保密期限届满后,双方仍应继续履行保密义务。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得将保密内容泄露给任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.战争:包括但不限于军事冲突、战争状态等。3.政府行为:如政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方。2.双方应采取措施减轻不可抗力造成的损失。3.不可抗力事件导致合同无法履行的,双方可根据实际情况协商解除合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害:如地震导致工程中断。2.政府行为:如政策调整导致工程成本增加。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商期限为自争议发生之日起30日。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。2.双方也可选择仲裁方式解决争议。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。2.经双方协商一致,本合同可以转让。12.2不得转让的情形1.乙方在施工过程中,因自身原因导致的工程延误。2.甲方未按约定支付工程款。十三、权利的保留13.1权力保留1.本协议的签订不构成甲方对乙方任何权利的放弃。2.甲方保留对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,根据实际情况调整工程量的权利。2.乙方保留在施工过程中,根据甲方要求调整施工方案的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本协议的修改和补充,均应以书面形式进行。2.修改和补充协议应由双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.修改和补充协议与本协议具有同等法律效力。2.修改和补充协议的签订,不影响本协议其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应就工程进度、质量、安全等方面进行及时沟通。2.双方应相互配合,确保工程顺利进行。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、书面报告等方式进行协作与配合。2.双方应设立联络人,负责日常沟通与协调工作。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于二零二五年度厂房施工合同结算与支付事项的完整协议,并具有独立性。16.3增减条款1.本协议的增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式确认。2.任何未在本协议中约定的增减条款,均不构成对双方权利义务的约束。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.二零二五年度厂房施工合同文本2.工程量清单3.工程进度计划4.支付凭证5.收款凭证6.不可抗力事件证明7.协商会议记录8.调解协议或仲裁裁决书9.修改和补充协议10.其他相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按约定支付工程款。b.未能按约定提供施工条件。乙方违约:a.未按约定完成施工任务。b.未按约定提交结算申请。2.违约行为认定:甲方违约认定:a.甲方在收到结算申请后15个工作日内未支付工程款。b.甲方未能按约定提供施工条件,影响工程进度。乙方违约认定:a.乙方在约定的时间内未能完成施工任务。b.乙方未在约定的时间内提交结算申请。三、法律名词及解释:1.合同法:调整平等主体之间因设立、变更、终止民事权利义务关系而发生的民事关系的法律。2.建筑法:规范建筑活动,维护建筑市场秩序,保障建筑工程质量和安全的法律。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.调解:指在第三方的协调下,双方自愿达成协议以解决争议的方法。5.仲裁:指由仲裁机构根据仲裁协议,对争议事项进行裁决的争议解决方式。6.诉讼:指当事人通过法院提起诉讼,由法院审理并作出判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度与计划不符。解决办法:定期召开会议,讨论并调整工程进度计划,确保工程按期完成。2.问题:结算申请审核时间过长。解决办法:设立专门的审核小组,提高审核效率,确保在规定时间内完成审核。3.问题:不可抗力事件发生,导致工程中断。解决办法:及时通知对方,协商解决工程中断后的处理方案,必要时可解除合同。4.问题:合同修改和补充过程中产生争议。解决办法:按照协商一致的原则,以书面形式确定修改和补充的内容。5.问题:保密信息泄露。解决办法:加强保密意识,采取必要措施保护保密信息,对泄露信息的行为追究责任。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称:__________________________2.第三方职责:a.作为监理方,对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。b.对施工进度进行跟踪,确保工程按计划进行。c.对工程款支付进行审核,确保支付合理。3.第三方权利:a.对施工过程中的违规行为提出整改要求。b.对不符合合同要求的工程量进行核实。c.对工程款支付提出异议。4.第三方义务:a.按照合同约定,公正、客观地履行监理职责。b.及时向甲乙双方报告工程进展情况。c.对工程款支付提出审核意见。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:a.在工程进度延误时,有权要求甲方支付进度款。b.在工程变更时,有权要求甲方按照变更后的工程量支付工程款。c.在不可抗力事件发生时,有权要求甲方延长工期或调整工程款。2.乙方利益条款:a.甲方应保证乙方在施工过程中的人身安全。b.甲方应提供必要的施工条件,包括材料、设备等。c.甲方应按照合同约定,及时支付工程款。3.甲方的违约及限制条款:a.甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金。b.甲方未提供必要的施工条件,应承担相应的违约责任。c.甲方不得擅自变更工程量,否则应承担相应的违约责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:a.对乙方的施工质量进行监督,有权要求乙方进行整改。b.对乙方的施工进度进行控制,有权要求乙方加快施工进度。c.对乙方的结算申请进行审核,有权要求乙方提供补充材料。2.甲方的利益条款:a.甲方有权要求乙方在施工过程中遵守合同约定。b.甲方有权要求乙方在工程变更时,提供详细的变更说明。c.甲方有权要求乙方在不可抗力事件发生时,提供相应的证明材料。3.乙方的违约及限制条款:a.乙方未按约定完成施工任务,应向甲方支付违约金。b.乙方未按约定提交结算申请,应承担相应的违约责任。c.乙方在施工过程中,如有违规行为,应承担相应的违约责任。全文完。二零二五年度厂房施工合同结算与支付协议(2024版)1合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议依据二、合同主体2.1发包方信息2.2承包方信息2.3第三方参与方信息三、工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型四、工程结算4.1结算依据4.2结算方法4.3结算程序4.4结算时间五、支付方式5.1支付比例5.2支付时间5.3支付方式5.4付款条件六、质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量责任七、工期要求7.1工期安排7.2工期延误责任7.3工期调整八、安全文明施工8.1安全责任8.2文明施工要求8.3安全事故处理九、违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序十一、协议生效与终止11.1协议生效条件11.2协议终止条件11.3协议解除条件十二、其他约定12.1保密条款12.2适用法律12.3不可抗力十三、附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程质量标准13.3附件三:合同履行过程中相关文件十四、协议签署14.1签署日期14.2签署人14.3签署单位盖章合同编号_________一、协议概述1.1协议名称二零二五年度厂房施工合同结算与支付协议(2024版)1.2协议目的本协议旨在明确发包方与承包方在厂房施工合同中的结算与支付方式,确保双方权益得到保障。1.3协议依据根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同条例》等相关法律法规,结合双方实际情况,制定本协议。二、合同主体2.1发包方信息发包方名称:[发包方名称]发包方地址:[发包方地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]2.2承包方信息承包方名称:[承包方名称]承包方地址:[承包方地址]联系人:[联系人姓名]联系电话:[联系电话]2.3第三方参与方信息如有第三方参与,需列明其信息。三、工程概况3.1工程名称[工程名称]3.2工程地点[工程地点]3.3工程规模[工程规模]3.4工程类型[工程类型]四、工程结算4.1结算依据本协议的结算依据包括但不限于:国家及地方有关法律法规、行业标准、合同文件、施工图纸、工程量清单、设计变更文件等。4.2结算方法结算采用按工程进度分期结算的方式。4.3结算程序1.承包方提交结算申请及有关资料。2.发包方对结算申请进行审核。3.双方协商确定结算金额。4.发包方支付结算款项。4.4结算时间每月25日为结算截止日,次月5日前完成结算支付。五、支付方式5.1支付比例1.预付款:合同总额的[预付款比例]%。2.进度款:按实际完成工程量及合同约定的进度款比例支付。3.验收款:验收合格后支付剩余工程款。5.2支付时间1.预付款:合同签订后[预付款支付时间]内支付。2.进度款:每月支付一次。3.验收款:验收合格后[验收款支付时间]内支付。5.3支付方式采用银行转账方式进行支付。5.4付款条件1.工程进度符合合同要求。2.工程质量达到合同约定的标准。3.工程安全文明施工达标。六、质量要求6.1质量标准严格按照国家及地方有关质量标准和设计文件要求执行。6.2质量检验1.承包方应自行进行质量检验。2.发包方有权对工程进行质量检验。6.3质量责任1.承包方对工程质量负责。2.发包方对因设计问题导致的质量问题负责。七、工期要求7.1工期安排[具体工期安排]7.2工期延误责任1.因承包方原因造成工期延误,承包方应承担相应责任。2.因发包方原因造成工期延误,发包方应承担相应责任。7.3工期调整如遇不可抗力等因素影响工期,双方应协商一致后进行工期调整。八、安全文明施工8.1安全责任1.承包方负责施工现场的安全管理,确保施工安全。2.发包方负责施工现场的总体安全监督。8.2文明施工要求1.承包方应遵守国家有关文明施工的规定,保持施工现场整洁。2.发包方有权要求承包方采取措施,消除施工现场的不文明现象。8.3安全事故处理1.发生安全事故,承包方应立即采取紧急措施,并报告发包方。2.发包方和承包方应共同处理安全事故,追究相关责任。九、违约责任9.1违约情形1.承包方未按时完成工程进度。2.承包方未达到合同约定的工程质量标准。3.承包方未按照合同约定的方式支付款项。9.2违约责任1.违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。9.3违约赔偿1.违约赔偿金额根据实际情况及合同约定确定。十、争议解决10.1争议解决方式1.双方应通过友好协商解决争议。2.如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如有约定,可指定仲裁委员会进行仲裁。10.3争议解决程序1.双方在争议发生后[协商期限]内未能达成一致意见的,可提交[争议解决机构名称]。2.争议解决机构应在[仲裁期限]内作出裁决。十一、协议生效与终止11.1协议生效条件1.双方签署本协议。2.本协议经双方盖章或签字后生效。11.2协议终止条件1.合同工程完工并验收合格。2.双方协商一致终止协议。11.3协议解除条件1.一方违约,另一方有权解除协议。2.发生不可抗力,导致协议无法履行。十二、其他约定12.1保密条款1.双方对本协议内容负有保密义务。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露协议内容。12.2适用法律本协议适用中华人民共和国法律。12.3不可抗力1.不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.发生不可抗力,双方应协商解决,如协商不成,可终止协议。十三、附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程质量标准13.3附件三:合同履行过程中相关文件十四、协议签署14.1签署日期[签署日期]14.2签署人发包方代表:________________________承包方代表:________________________14.3签署单位盖章发包方盖章:________________________承包方盖章:________________________________________________[发包方代表签字]________________________[承包方代表签字]________________________[日期]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1项目管理权说明:甲方作为主导方,享有对整个项目的管理权,包括但不限于工程进度、质量、安全、成本等方面的监督和管理。1.2设计变更审批权说明:甲方有权对施工过程中提出的设计变更进行审批,承包方需提交设计变更申请,经甲方批准后方可实施。1.3付款进度调整权说明:甲方根据工程进度和实际情况,有权调整付款进度,承包方需按照调整后的进度进行结算。1.4施工现场管理权说明:甲方有权对施工现场进行管理,包括但不限于现场布局、施工顺序、材料堆放等,承包方需遵守甲方规定。1.5争议解决优先权说明:在发生争议时,甲方有权选择争议解决的方式和机构,承包方需服从甲方决定。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1工程进度决定权说明:乙方作为主导方,有权决定工程进度,包括但不限于施工顺序、施工时间等,甲方需配合乙方安排。2.2工程质量控制权说明:乙方有权对工程质量进行控制,包括但不限于材料选择、施工工艺等,甲方需提供必要的支持。2.3付款条件谈判权说明:乙方有权与甲方进行付款条件的谈判,包括但不限于付款比例、付款时间等,甲方需在合理范围内进行协商。2.4施工现场调整权说明:乙方有权根据工程需要调整施工现场布局,甲方需提供必要的协助。2.5争议解决主导权说明:在发生争议时,乙方有权主导争议解决过程,包括但不限于选择争议解决方式和机构,甲方需尊重乙方决定。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1中介机构职责说明:中介机构负责监督合同的履行,包括但不限于工程进度、质量、安全、成本等方面的检查和评估。3.2中介机构费用说明:中介机构的服务费用由双方协商确定,并计入合同总价中。3.3中介机构报告说明:中介机构应定期向双方提交工作报告,包括但不限于工程进度、质量、安全、成本等方面的评估结果。3.4中介机构变更说明:如需更换中介机构,双方应协商一致,并签订新的合作协议。3.5中介机构争议解决说明:在中介机构履行职责过程中,如发生争议,双方应通过协商解决,协商不成可提交中介机构协调。3.6中介机构责任说明:中介机构在履行职责过程中,如因故意或重大过失导致合同履行受到影响,应承担相应的法律责任。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:工程质量标准3.附件三:合同履行过程中相关文件4.附件四:甲方代表授权委托书5.附件五:乙方代表授权委托书6.附件六:中介机构合作协议7.附件七:设计变更文件8.附件八:工程进度报告9.附件九:工程质量检验报告10.附件十:安全生产检查报告二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程进度。认定:根据工程进度计划,如乙方未在约定时间内完成工程,则认定为违约。2.违约行为:乙方未达到合同约定的工程质量标准。认定:经发包方或第三方中介机构检验,工程质量未达到合同约定的标准,则认定为违约。3.违约行为:乙方未按照合同约定的方式支付款项。认定:根据合同约定,如乙方未在约定时间内支付款项,则认定为违约。4.违约行为:甲方未按时支付款项。认定:根据合同约定,如甲方未在约定时间内支付款项,则认定为违约。5.违约行为:甲方未按照合同约定进行设计变更审批。认定:根据合同约定,如甲方未在约定时间内审批设计变更,则认定为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:调整合同关系的法律规范。2.建设工程施工合同:发包方与承包方之间就工程建设所签订的合同。3.设计变更:在工程建设过程中,对原设计文件进行的修改。4.不可抗力:不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。5.违约责任:一方违反合同约定,应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:双方协商调整工程进度计划,必要时可追加合同工期。2.问题:工程质量问题。解决办法:由第三方中介机构进行质量检验,对不合格部分进行返工或修复。3.问题:款项支付争议。解决办法:双方协商解决,协商不成可提交仲裁或诉讼。4.问题:设计变更争议。解决办法:双方协商确定设计变更方案,必要时可聘请专家进行评估。五、所有应用场景:1.新建厂房施工项目。2.厂房改造或扩建项目。3.工业园区基础设施建设。4.仓储物流设施建设。5.其他工业与民用建筑项目。全文完。二零二五年度厂房施工合同结算与支付协议(2024版)2合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方全称)地址:(如有,填写相关方详细地址)联系人:(如有,填写相关方联系人姓名)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据本协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定,并遵循市场规则和行业惯例。三、定义与解释3.1专业术语厂房施工:指乙方按照甲方要求,在指定地点进行厂房的建造、安装、调试等工作。结算:指在厂房施工完成后,根据合同约定对乙方完成的工作量和质量进行审核,并计算应支付款项的过程。支付:指甲方按照结算结果,将应付款项支付给乙方的行为。3.2关键词解释厂房:指甲方要求乙方建造的工业生产或办公场所。施工合同:指甲方与乙方签订的关于厂房施工的具体合同。结算周期:指从厂房施工完成之日起至结算结束的时间段。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务甲方有权要求乙方按照合同约定进行厂房施工,并对施工过程进行监督。甲方有义务在合同约定的期限内,按照结算结果向乙方支付款项。4.2乙方的权利和义务乙方有权要求甲方按照合同约定支付款项。乙方有义务按照合同约定完成厂房施工,确保施工质量和进度。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效,至2025年度厂房施工完成之日止。5.2合同履行地点厂房施工地点:[填写具体施工地点]5.3合同履行方式乙方应在甲方指定的地点,按照合同约定进行厂房施工,包括但不限于设计、施工、安装、调试等工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件双方协商一致解除本协议;因不可抗力导致本协议无法履行;一方严重违约,另一方有权解除本协议。6.3终止程序协议终止前,双方应就终止事宜进行协商,达成一致后签订终止协议。6.4终止后果七、费用与支付7.1费用构成施工费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。设计费用:包括但不限于设计方案费、图纸费等。质量检测费用:包括但不限于材料检测费、施工质量检测费等。其他费用:包括但不限于保险费、税费、临时设施费等。7.2支付方式预付款:合同签订后,甲方应向乙方支付合同总金额的[填写百分比]作为预付款。进度款:根据施工进度,甲方应按照实际完成工程量的[填写百分比]支付进度款。结算款:厂房施工完成后,乙方提交结算报告,甲方应在收到报告后[填写天数]内进行审核,并在审核无误后支付结算款。保修金:甲方应在合同约定的保修期内,保留一定比例的工程款作为保修金,保修期满后无质量问题,甲方应将保修金无息退还乙方。7.3支付时间预付款:合同签订后[填写天数]内支付。进度款:每月[填写具体日期]前支付上一个月的进度款。结算款:厂房施工完成后[填写天数]内支付。保修金:合同签订后[填写天数]内支付。7.4支付条款甲方支付款项时,应通过银行转账方式进行,并将支付凭证发送至乙方指定账户。乙方应在收到支付凭证后[填写天数]内确认收到款项。八、违约责任8.1甲方违约若甲方未按约定支付款项,应向乙方支付[填写百分比]的违约金。若甲方未按约定时间提供施工场地或相关资料,导致工期延误,应向乙方支付[填写百分比]的违约金。8.2乙方违约若乙方未按约定完成施工任务,导致工期延误,应向甲方支付[填写百分比]的违约金。若乙方施工质量不符合约定标准,甲方有权要求乙方进行整改,并承担由此产生的费用。8.3赔偿金额和方式违约金的具体金额和支付方式应在合同中明确约定。若违约行为导致对方遭受损失,违约方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容本协议项下涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等均属于保密内容。9.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至[填写具体年份]年[填写具体月份]月[填写具体日期]日止。9.3保密履行方式双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件自然灾害:地震、洪水、台风等。战争:战争、军事冲突等。政府行为:政府政策、法律、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取一切可能的措施减轻损失。不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行本协议,直至不可抗力事件消除。10.4不可抗力实例地震导致施工中断。政府政策调整导致施工成本增加。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决本协议履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向[填写仲裁机构名称]申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本协议的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形本协议项下的保密条款。本协议项下的违约责任条款。十三、权利的保留13.1权力保留甲方保留对本协议的最终解释权,并对本协议的任何修改和补充具有决定权。13.2特殊权力保留在本协议履行过程中,若发生任何争议或纠纷,甲方保留通过法律途径解决的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序对本协议的修改和补充,双方应书面协商一致,并签署书面文件作为本协议的附件。14.2修改和补充效力经双方签署的修改和补充文件与本协议具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项双方应在本协议履行过程中,相互协作,共同确保施工项目的顺利进行。15.2协作与配合方式甲方应按时提供施工场地和所需资料。乙方应按照甲方要求,按时完成施工任务。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于2025年度厂房施工合同结算与支付的全部约定,任何与本协议内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款未经双方书面同意,本协议的任何条款不得增减或变更。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.本合同及其所有修改和补充文件。2.双方签订的厂房施工合同。3.施工图纸及设计文件。4.材料采购合同及发票。5.工程进度报告及验收报告。6.付款凭证及结算报告。7.保密协议。8.不可抗力事件证明文件。9.争议解决相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定时间支付款项。未按约定提供施工场地或相关资料。未按约定标准进行施工,导致工期延误或质量不合格。2.乙方违约:未按约定完成施工任务,导致工期延误。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论