带重点条款门窗制作安装承包合同

带重点条款门窗制作安装承包合同通用合同编号：__________发包方（甲方）：[甲方公司名称]，住所地：[甲方公司地址]，法定代表人：[甲方法人姓名]，联系方式：[甲方联系电话]。承包方（乙方）：[乙方公司名称]，住所地：[乙方公司地址]，法定代表人：[乙方法人姓名]，联系方式：[乙方联系电话]。一、工程概况1.工程名称：[具体门窗制作安装工程名称]2.工程地点：[详细工程地点]3.工程范围及内容工程范围涵盖本工程所需的全部门窗制作与安装工作，包括但不限于门窗的框架制作、玻璃安装、五金配件装配等相关工作。内容具体为按照甲方提供的设计图纸及相关技术要求，制作并安装[门窗类型（如铝合金门窗、塑钢门窗等）]门窗，门窗数量约为[X]扇/套，分布于本工程的[具体建筑区域，如各楼层房间、建筑物外立面特定位置等]。同时乙方需负责门窗制作安装过程中的运输、装卸、现场保管等相关工作，保证门窗在整个工程期间的完整性和可使用性。二、合同工期1.开工日期：[具体开工日期]2.竣工日期：[具体竣工日期]3.工期延误若因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工期延误，乙方应在不可抗力事件发生后的[X]个工作日内书面通知甲方，并提供相关证明文件。经甲方确认后，工期相应顺延。若因甲方原因（如设计变更、未能按时提供施工场地等）造成工期延误，乙方有权要求顺延工期，并由甲方承担由此造成的乙方的经济损失（包括但不限于窝工损失、设备租赁损失等）。若因乙方自身原因（如施工人员不足、材料供应不及时等）导致工期延误，乙方应承担违约责任。每延误一天，按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金，并且乙方应采取一切合理措施加快工程进度，保证工程尽快竣工。三、质量标准1.质量要求乙方制作安装的门窗应符合国家现行的门窗制作安装质量标准以及行业规范，如《建筑装饰装修工程质量验收标准》等相关规定。门窗的材质、规格、型号必须符合设计要求，其中门窗框架应牢固、平整，无扭曲变形；玻璃应平整、洁净、无裂痕；五金配件应齐全、位置准确、开关灵活、密封良好。门窗的抗风压功能、气密功能、水密功能、保温功能、隔声功能等各项指标均应达到设计规定的标准等级。2.质量验收乙方在每一道工序完成后应进行自检，自检合格后通知甲方进行隐蔽工程验收。甲方应在接到通知后的[X]个工作日内组织验收，如未按时验收，视为甲方默认乙方的自检结果。门窗整体安装完成后，乙方应提交竣工报告申请竣工验收。甲方应在收到报告后的[X]个工作日内组织相关部门和人员进行验收。验收依据为设计图纸、合同约定的质量标准以及国家和行业相关规范。若验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改费用由乙方自行承担，且整改期间不计入工期。直至验收合格后，方可视为工程竣工。四、合同价款1.门窗制作安装单价根据门窗的不同类型、规格、材质等因素确定单价。例如，[具体门窗类型1]的单价为每平方米[X]元，[具体门窗类型2]的单价为每扇/套[X]元等。单价包含制作、安装、运输、装卸、现场保管、利润、税金等乙方为完成门窗制作安装工程所需的全部费用，但不包括甲方供应材料设备的费用（如有）。2.合同总价根据门窗制作安装的实际工程量乘以相应单价计算得出合同总价，暂定为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。合同总价为固定总价，除因工程变更、不可抗力等法定因素外，不作调整。3.付款方式预付款：合同签订后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X%]作为预付款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。预付款到账后，乙方开始组织材料采购和施工准备工作。进度款：当门窗制作完成[X%]或按照工程进度计划完成到[具体工程进度节点]时，乙方提交已完工程进度报告及相关资料，经甲方审核确认后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X%]作为进度款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。竣工验收款：门窗工程竣工验收合格后[X]个工作日内，甲方支付合同总价的[X%]作为竣工验收款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保金：合同总价的[X%]作为质保金，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。质保期届满后[X]个工作日内，如无质量问题，甲方一次性无息支付给乙方。五、材料设备供应1.甲方供应材料设备若甲方负责供应部分材料设备，应在合同中明确列出材料设备的名称、规格、型号、数量、质量要求以及供应时间等内容。例如，甲方供应[具体材料名称1]，规格为[具体规格]，数量为[X]，质量应符合[相关质量标准]，供应时间为[具体供应时间]。甲方应保证所供应材料设备的质量符合工程要求，并按时供应到施工现场指定地点。乙方应在收到甲方供应材料设备后的[X]个工作日内进行检验，如发觉质量问题或数量不符等情况，应及时通知甲方。甲方应负责更换或补足。2.乙方供应材料设备乙方负责供应除甲方供应材料设备以外的本工程所需的全部材料设备。乙方供应的材料设备应符合国家现行标准和设计要求，并且具有质量合格证明文件。在材料设备采购前，乙方应将拟采购材料设备的样品、品牌、生产厂家等信息提交给甲方审核确认。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换材料设备的品牌、型号等。乙方应按照工程进度计划合理安排材料设备的供应，保证施工的正常进行。如因乙方供应材料设备不及时影响工程进度，乙方应承担违约责任。3.材料设备的检验与试验无论是甲方供应还是乙方供应的材料设备，都应按照国家和行业相关规定进行检验与试验。乙方应负责对材料设备进行抽样送检，检验试验费用已包含在合同价款内（如合同有特殊约定除外）。若检验结果不合格，对于甲方供应的材料设备，甲方应负责更换；对于乙方供应的材料设备，乙方应立即更换为合格产品，并承担由此造成的一切损失（包括但不限于工期延误损失、检测费用等）。六、双方权利与义务1.甲方权利与义务甲方权利有权对乙方的施工过程进行监督检查，包括但不限于对乙方的施工进度、质量、安全等方面的检查。若发觉乙方存在不符合合同要求的情况，有权要求乙方进行整改。有权要求乙方按照合同约定的时间、质量标准等完成门窗制作安装工程。如乙方未能履行合同义务，甲方有权追究乙方的违约责任。有权对乙方提供的材料设备进行检查，若发觉不符合要求的材料设备，有权要求乙方更换。甲方义务在合同签订后，按照合同约定及时支付预付款、进度款等款项，保证乙方施工资金的正常流转。在开工前，向乙方提供施工场地、施工所需的相关资料（如设计图纸、地质勘察报告等），并保证施工场地具备施工条件（如通水、通电、通路等）。协调施工现场内各施工单位之间的关系，避免因其他施工单位的干扰影响乙方的正常施工。如因甲方协调不力导致乙方损失，甲方应承担相应责任。按照合同约定组织工程竣工验收，并在验收合格后及时办理竣工结算手续。2.乙方权利与义务乙方权利有权要求甲方按照合同约定支付款项，如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。在符合合同约定和法律法规规定的前提下，有权对施工工艺、施工顺序等进行合理调整，以保证工程顺利进行。在施工过程中，如因甲方原因或不可抗力因素造成乙方损失，有权要求甲方给予赔偿或补偿。乙方义务按照合同约定的质量标准、工期要求等进行门窗制作安装工程施工。保证施工质量符合国家和行业相关标准，以及甲方的要求。遵守施工现场的各项管理制度，如安全管理制度、环境保护制度等。做好施工现场的安全防护工作，承担施工过程中的安全责任，如发生安全，应立即采取措施进行处理，并承担相应的法律责任和经济损失。按照工程进度计划合理安排施工人员和施工设备，保证施工进度满足合同要求。如因乙方原因导致工期延误，应承担违约责任。在施工过程中，保护好施工现场的环境，避免对周围环境造成污染和破坏。如因乙方施工造成环境污染或破坏，应承担相应的治理责任和费用。工程竣工后，按照合同约定向甲方提交竣工资料（如竣工图、门窗质量检验报告等），并配合甲方进行工程竣工验收。七、工程变更1.变更的范围与程序变更范围本工程的变更范围包括但不限于设计图纸的修改、门窗规格型号的调整、工程数量的增减等。若甲方需要对工程进行变更，应书面通知乙方，变更通知应包括变更的内容、原因、要求等相关信息。变更程序甲方提出变更要求后，乙方应在接到通知后的[X]个工作日内对变更内容进行评估，包括对变更可能影响的工期、质量、造价等方面的评估，并向甲方提交变更评估报告。甲方在收到乙方的变更评估报告后的[X]个工作日内进行审核，如审核通过，双方应签订工程变更协议，明确变更后的工程内容、工期调整、价款调整等相关事项。如甲方对乙方的变更评估报告有异议，双方应进行协商，协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。2.变更价款的确定若工程变更导致门窗制作安装的工程量增加或减少，变更价款按照以下原则确定：若合同中有适用于变更工程的单价，则按照合同单价计算变更价款。若合同中没有适用于变更工程的单价，但有类似工程的单价，则参照类似工程单价确定变更价款。若合同中既没有适用于变更工程的单价，也没有类似工程的单价，则由乙方按照国家和行业相关计价规定重新组价，报甲方审核确认后作为变更价款。变更价款应在工程变更协议签订后的下一次付款周期中一并支付或扣减（根据变更情况确定）。八、竣工验收1.竣工验收的条件与程序竣工验收条件乙方已按照合同约定完成门窗制作安装工程的全部内容，包括但不限于门窗的制作、安装、调试等工作。乙方已提交竣工报告、竣工资料（如竣工图、门窗质量检验报告、材料设备质量证明文件等）给甲方。门窗已通过乙方的自检，且符合合同约定的质量标准和国家及行业相关规范要求。竣工验收程序乙方提交竣工报告和竣工资料后，甲方应在收到后的[X]个工作日内组织相关部门和人员（如建设单位、监理单位、设计单位等）进行竣工验收。验收人员应按照设计图纸、合同约定的质量标准、国家和行业相关规范等对门窗工程进行全面检查，包括外观质量、使用功能、各项功能指标等方面的检查。若验收过程中发觉存在问题，甲方应书面通知乙方进行整改，乙方应在接到通知后的[X]个工作日内制定整改方案并报甲方审核，审核通过后按照方案进行整改。整改完成后，乙方应重新提交验收申请，甲方再次组织验收，直至验收合格。2.竣工结算竣工结算依据竣工结算以合同总价为基础，根据工程变更情况（如工程变更协议确定的变更价款）、合同约定的价款调整因素（如材料价格调整等）等进行调整。乙方应提交竣工结算报告及相关资料（如工程变更资料、工程量计算书、材料设备价格证明等）给甲方，甲方应在收到后的[X]个工作日内进行审核。竣工结算程序甲方审核竣工结算报告时，如对结算价款有异议，应在审核期限内书面通知乙方，说明异议内容和理由。乙方应在接到通知后的[X]个工作日内对甲方的异议进行回复，并提供相关依据。双方应就竣工结算价款进行核对，如核对无误，应签订竣工结算协议。甲方应按照竣工结算协议支付剩余款项（如竣工验收款、质保金等）。如双方无法达成一致意见，可按照合同约定的争议解决方式处理。九、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付款项，每逾期一天，应按照未支付金额的[X%]向乙方支付违约金。逾期超过[X]天的，乙方有权暂停施工，由此造成的工期延误和乙方的经济损失（如窝工损失、设备租赁损失等）由甲方承担。若甲方未按照合同约定提供施工场地、施工资料等，导致乙方无法正常施工，甲方应承担由此造成的乙方的经济损失（包括但不限于工期延误损失、人员设备闲置损失等），并且工期相应顺延。若甲方未经乙方同意，擅自变更工程内容或要求，导致乙方损失的，甲方应承担赔偿责任。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的质量标准进行施工，乙方应负责整改直至达到合同要求的质量标准。如因乙方施工质量问题导致甲方损失（如维修费用、使用功能受影响的损失等），乙方应承担赔偿责任。同时乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。若乙方未按照合同约定的工期完成工程，每延误一天，应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。如因乙方工期延误导致甲方遭受其他损失（如对其他工程进度的影响造成的损失等），乙方应承担赔偿责任。若乙方未按照合同约定供应材料设备或使用不符合要求的材料设备，乙方应立即更换为合格产品，并承担由此造成的一切损失（包括但不限于工期延误损失、检测费用等）。同时乙方应按照合同总价的[X%]向甲方支付违约金。十、争议解决1.争议解决方式本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉