2025加强建设工程合同管理规范市场行为

合同编号：甲方（发包方）：乙方（承包方）：第一条工程概况1.1本项目的工程名称：。1.2本项目的工程地点：。1.3本项目的工程内容：。1.4本项目的工程规模：。1.5本项目的工程投资估算：元。第二条合同价格2.1本项目的合同总金额为人民币（大写）：元整（小写）：元。2.2乙方报价应包含：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等各项费用。2.3乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求，完成本项目。第三条合同工期3.1本项目的合同工期为：日。3.2乙方应按合同约定的工期完成本项目。如因乙方原因导致工期延误，应按甲方要求支付违约金。第四条工程质量4.1乙方应按照国家标准、行业标准和地方标准以及甲方的要求，保证本项目的工程质量。4.2乙方应承担工程质量问题造成的返工、维修、更换等费用。第五条材料和设备5.1甲方负责提供本项目的建设材料和设备，并保证材料和设备的质量。5.2乙方应按照甲方的要求，合理使用建设材料和设备。第六条合同的履行和验收6.1乙方应按照合同约定的内容、质量、工期要求完成本项目。6.2甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。6.3项目完成后，甲方应组织验收。如乙方工程质量不符合约定，乙方应承担整改、返工等费用。第七条违约责任7.1乙方未按照合同约定的内容、质量、工期要求完成本项目，应承担违约责任。7.2甲方未按照合同约定的时间和方式支付合同价款，应承担违约责任。第八条争议解决8.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：年月日注意事项及解决办法：1.合同的履行：乙方应严格按照合同约定的内容、质量和工期要求完成本项目。如乙方未按照约定履行合同，甲方有权要求乙方整改、返工，并承担相应费用。解决办法为甲方提出整改要求，乙方按照要求进行整改或返工。2.合同价格的支付：甲方应按照合同约定的时间和方式支付合同价款。如甲方未按时支付，乙方有权暂停工程，并要求甲方支付违约金。解决办法为甲方按时支付合同价款，或支付违约金。3.工程质量问题：乙方应保证本项目的工程质量。如工程质量不符合约定，乙方应承担整改、返工等费用。解决办法为乙方进行整改或返工，承担相应费用。4.材料和设备的提供：甲方负责提供本项目的建设材料和设备，并保证材料和设备的质量。如材料和设备不符合要求，甲方应承担整改、更换等费用。解决办法为甲方提供符合要求的材料和设备。5.争议解决：对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法为双方友好协商，如协商不成，向法院提起诉讼。涉及到的法律名词及名词解释：1.发包方（甲方）：指委托他人完成工程建设的一方，负责提供建设材料和设备，并支付合同价款。2.承包方（乙方）：指承担工程建设的一方，负责按照合同约定完成工程。3.合同总价：指双方约定的承包方完成工程所需支付的总金额。4.工期：指双方约定的承包方完成工程所需的时间。5.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。6.工程质量：指工程满足法律法规、标准规范和甲方要求的状态。7.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过友好协商或法律途径解决的过程。应用场合：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。2.适用于承包方为完成工程项目所需提供的施工服务、材料供应、设备租赁等。3.适用于双方为明确工程项目的权利、义务、责任等法律关系而签订的合同。补充条款：1.工程变更条款：双方因工程需要变更时，应签订变更协议，明确变更内容、价款、工期等。2.不可抗力条款：双方因不可抗力原因导致无法履行合应按照协议约定的方式处理。3.保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密。4.知识产权保护条款：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的专利、商标等权益。5.税务条款：双方应按照国家税收法律法规，依法缴纳税款，并互相提供税务发票。6.争议解决条款：双方因履行合同产生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼