2025年度海绵城市建设项目承包施工合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度海绵城市建设项目承包施工合同合同编号_________一、合同主体1.甲方（建设单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________2.乙方（施工单位）：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：________________3.其他相关方：（如有，请在此处填写）二、合同前言2.1背景为推进海绵城市建设，改善城市生态环境，提高城市排水防涝能力，甲方决定投资建设海绵城市建设项目。经双方友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方和乙方在2025年度海绵城市建设项目中的权利义务，确保项目顺利实施，实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语1.海绵城市：指通过建设雨水花园、透水铺装、绿色屋顶、下沉式绿地等设施，实现雨水在城市中自然积存、渗透、净化和利用的城市。2.承包施工：指乙方按照甲方要求，对海绵城市建设项目进行设计、施工、验收等全过程服务。3.2关键词解释1.海绵城市建设：指在城市规划和建设中，采用海绵城市理念，通过一系列技术措施，实现雨水在城市中自然积存、渗透、净化和利用。2.承包施工合同：指甲方与乙方签订的，约定乙方对海绵城市建设项目进行设计、施工、验收等全过程服务的合同。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成海绵城市建设项目。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方应按照合同约定，及时支付乙方工程款。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定，提供必要的施工条件，包括场地、材料、设备等。2.乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成海绵城市建设项目。3.乙方应确保施工过程中的质量、进度、安全等方面符合国家相关标准和规范。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2025年1月1日至2025年12月31日。5.2合同履行地点海绵城市建设项目所在地。5.3合同履行方式乙方按照甲方要求，对海绵城市建设项目进行设计、施工、验收等全过程服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满，且乙方完成全部工程。2.双方协商一致，决定终止合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致，签订终止合同协议。2.乙方完成剩余工程，并经甲方验收合格。3.甲方支付乙方剩余工程款。6.4终止后果1.合同终止后，双方应按照约定办理工程结算。2.双方应互相返还已提供的货物、材料、设备等。3.合同终止后，乙方应按照约定将施工现场清理完毕。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费用：根据设计工作量及市场行情，双方协商确定。2.施工费用：包括材料费、人工费、机械使用费、临时设施费、施工管理费等。3.验收费用：包括验收人员的交通费、食宿费等。4.保修费用：根据国家相关规定，乙方在工程保修期内承担相应的保修责任，费用包含在合同总价中。7.2支付方式1.乙方在合同签订后5个工作日内提交详细工程量清单，甲方审核后支付合同总价的10%作为预付款。2.工程进度达到合同约定节点时，乙方提交进度款申请，甲方审核后支付进度款，进度款比例按实际完成工程量计算。3.工程验收合格后，甲方支付合同总价的90%，剩余10%作为质保金，在质保期满后无质量问题无息退还。7.3支付时间1.预付款：合同签订后5个工作日内。2.进度款：工程进度达到约定节点后的10个工作日内。3.质保金退还：质保期满后的10个工作日内。7.4支付章件1.乙方应向甲方提供银行开户许可证、税务登记证、营业执照等有效证件。2.甲方支付款项时，乙方应提供合法、有效的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额的万分之五每日计算。2.甲方未能按约定提供施工条件，导致乙方停工或返工，甲方应承担乙方由此产生的损失。8.2乙方违约2.乙方未能保证工程质量，造成甲方损失，乙方应承担赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金和赔偿金额均以人民币计算。2.甲方在收到违约金和赔偿金后，无权再要求乙方履行合同。九、保密条款9.1保密内容1.双方在合同履行过程中了解的对方商业秘密、技术秘密等。2.双方约定需要保密的其他事项。9.2保密期限1.保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止后5年内。9.3保密履行方式1.双方应采取一切合理措施，防止保密内容泄露。2.双方未经对方同意，不得将保密内容告知任何第三方。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指因自然因素或社会因素导致合同无法履行或履行困难的客观情况。2.不可抗力事件包括地震、洪水、火灾、战争、罢工等。10.2不可抗力事件1.双方应按照国家相关法律法规及行业标准，确定不可抗力事件的范围。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方。2.双方应根据不可抗力事件的影响程度，协商确定合同是否解除或部分解除。10.4不可抗力实例1.自然灾害：地震、洪水、台风等。2.社会事件：战争、罢工、政府政策变动等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。2.诉讼或仲裁机构作出的裁决为终局裁决，双方必须遵守。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让本合同或合同项下的权利义务。12.2不得转让的情形1.合同项下涉及国家安全、机密等特殊事项。2.法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对海绵城市建设项目的设计、施工、验收等环节的监督权。2.乙方保留对海绵城市建设项目的技术秘密、商业秘密等权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间，对乙方施工过程中发现的质量问题进行整改的权利。2.乙方保留在合同履行期间，对甲方提供的材料、设备等进行检验的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方协商一致，对本合同进行修改或补充。2.修改或补充的内容应以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分。14.2修改和补充效力1.修改或补充协议自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充协议与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助，确保海绵城市建设项目顺利进行。2.双方应按照约定，及时解决项目实施过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开项目协调会议，讨论项目进展及存在的问题。2.双方应通过电话、邮件等方式保持沟通，及时传递相关信息。十六、其他条款16.1法律适用1.本合同适用中华人民共和国法律。2.双方在履行合同过程中发生的争议，应遵循诚实信用原则，依法解决。16.2合同的完整性和独立性1.本合同构成双方之间关于海绵城市建设项目承包施工的完整协议。2.本合同各条款相互独立，任何一方不得以部分条款的存在或不存在，影响其他条款的效力。16.3增减条款1.本合同如有增减条款，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。十七、签字、日期、盖章甲方（建设单位）：（签字）年月日乙方（施工单位）：（签字）年月日（盖章）附件及其他说明解释一、附件列表：1.海绵城市建设项目设计图纸及说明书2.材料设备清单及质量标准3.施工组织设计及进度计划4.安全生产管理制度及措施5.环境保护措施及应急预案6.验收标准及验收报告7.保密协议8.付款凭证及发票9.争议解决协议10.合同补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按合同约定支付款项，认定违约。未按约定提供施工条件，认定违约。未按约定参加验收，认定违约。2.乙方违约：未按合同约定完成工程，认定违约。工程质量不符合约定标准，认定违约。未按约定进行保修，认定违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。2.保密协议：双方就保密事项达成的协议，约定保密内容、期限和履行方式。3.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.补充协议：对合同内容进行修改或补充的书面协议，具有同等法律效力。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到设计变更。解决办法：及时与甲方沟通，协商变更方案，并签订补充协议。2.问题：材料供应不及时。解决办法：与供应商协商，确保材料按时供应，或寻找替代材料。3.问题：工程质量问题。解决办法：立即停止施工，查找原因，整改合格后方可继续施工。4.问题：支付进度款不及时。解决办法：与甲方沟通，了解原因，协商解决支付问题。5.问题：不可抗力事件发生。解决办法：按照合同约定，及时通知对方，协商处理方案。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称：____________________2.第三方主体地址：____________________3.第三方主体联系人：__________________4.第三方主体联系电话：________________5.第三方责任：第三方应承担其在本合同中所涉及的工程技术指导、咨询服务等相关责任。第三方应确保其提供的咨询服务符合国家相关法律法规及行业标准。6.第三方权利：第三方有权获得本合同约定范围内的技术服务费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的工作条件和支持。7.第三方义务：第三方应按时、按质提供技术服务，并接受甲方和乙方的监督检查。第三方应遵守合同约定，不得泄露甲方和乙方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利：乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付工程进度款。乙方有权要求甲方提供必要的施工图纸和技术文件。2.乙方的利益条款：甲方应保证乙方在工程验收合格后，按照合同约定支付剩余款项。甲方应保证乙方在工程保修期内，因质量问题导致的损失由甲方承担。3.甲方的违约及限制条款：甲方未按时支付进度款，应向乙方支付逾期付款违约金。甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应承担相应法律责任。甲方不得擅自改变工程规模和设计，如需变更，应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利：甲方可对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合要求。甲方可要求乙方提供施工过程中的相关资料，以供审计。2.甲方的利益条款：乙方在施工过程中如有延误，应向甲方支付违约金。甲方有权在工程验收合格后，按照合同约定要求乙方提供工程保修。3.乙方的违约及限制条款：乙方未按时完成工程，应向甲方支付违约金。乙方违反合同约定，导致工程延期或质量问题，应承担相应法律责任。乙方不得将工程转包或分包，如违反约定，甲方有权解除合同。全文完。2025年度海绵城市建设项目承包施工合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同签订地点5.合同双方基本信息6.合同背景及目的二、项目概况1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期5.项目质量标准6.项目投资预算三、承包方责任与义务1.承包方资质要求2.承包方施工责任3.施工组织与管理4.施工材料与设备5.施工安全与环境保护6.施工进度与质量保证四、施工方案与技术要求1.施工工艺2.施工技术标准3.施工设备选用4.施工材料选用5.施工现场布置6.施工组织设计五、合同价款及支付方式1.合同价款总额2.预付款比例及支付时间3.进度款支付比例及支付时间4.结算款支付比例及支付时间5.预算调整及增减款6.预付款及进度款退回条件六、工期及延期处理1.施工工期2.工期延误责任3.工期延误处理4.工期提前奖励5.工期调整及确认七、质量保证与验收1.质量保证体系2.质量标准及要求3.质量验收程序4.质量验收标准5.质量争议处理6.质量保修期限及内容八、安全与环境保护1.安全生产责任2.安全生产措施3.环境保护责任4.环境保护措施5.安全生产事故处理6.环境污染事故处理九、合同变更与解除1.合同变更条件2.合同变更程序3.合同解除条件4.合同解除程序5.合同变更及解除对双方权益的影响6.合同变更及解除的生效时间十、违约责任1.违约情形及责任2.违约责任承担方式3.违约赔偿计算方法4.违约争议解决方式5.违约责任免除条件6.违约责任承担期限十一、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用5.争议解决期限6.争议解决效力十二、合同生效、终止及解除1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同解除条件4.合同终止及解除程序5.合同终止及解除对双方权益的影响6.合同终止及解除的生效时间十三、合同附件1.项目施工图纸2.施工组织设计3.施工材料清单4.施工设备清单5.质量检验报告6.其他相关文件十四、其他约定1.合同解释2.合同生效日期3.合同附件效力4.合同附件变更5.合同争议管辖地6.合同签订日期及地点合同编号_________一、合同概述1.合同名称：2025年度海绵城市建设项目承包施工合同2.合同编号：_________3.合同签订日期：2025年3月1日4.合同签订地点：_________5.合同双方基本信息：a.承包方名称：_________b.承包方地址：_________c.承包方法定代表人：_________d.承包方联系方式：_________e.业主方名称：_________f.业主方地址：_________g.业主方法定代表人：_________h.业主方联系方式：_________6.合同背景及目的：a.合同背景：根据《中华人民共和国城市排水与污水处理条例》等相关法律法规，为提高城市排水系统的抗风险能力，改善城市水环境，建设海绵城市。b.合同目的：明确双方在2025年度海绵城市建设项目中的权利和义务，确保项目按期、保质、安全、环保完成。二、项目概况1.项目名称：2025年度海绵城市建设项目2.项目地点：_________3.项目规模：_________4.项目工期：自合同签订之日起_________个月5.项目质量标准：符合国家及行业相关质量标准6.项目投资预算：_________三、承包方责任与义务1.承包方资质要求：a.具备国家规定的相应资质等级2.承包方施工责任：a.按照合同约定完成施工任务b.保证施工质量、安全和环保3.施工组织与管理：a.建立健全施工组织机构b.制定施工计划，合理组织施工4.施工材料与设备：a.按照设计要求选用合格的材料和设备b.确保材料、设备的质量和性能5.施工安全与环境保护：a.严格执行安全生产法规和标准b.采取有效措施保护施工现场及周围环境6.施工进度与质量保证：a.按时完成施工任务b.确保工程质量达到合同约定标准四、施工方案与技术要求1.施工工艺：采用_________工艺2.施工技术标准：执行_________标准3.施工设备选用：选用_________设备4.施工材料选用：选用_________材料5.施工现场布置：按照施工组织设计进行现场布置6.施工组织设计：详见附件1五、合同价款及支付方式1.合同价款总额：_________2.预付款比例及支付时间：合同总价款的________%，合同签订后_________个工作日内支付3.进度款支付比例及支付时间：根据施工进度，按月支付合同总价款的________%，每月支付时间为次月_________日前4.结算款支付比例及支付时间：项目竣工验收合格后_________个工作日内支付合同总价款的________%5.预付款及进度款退回条件：按合同约定及实际施工进度，在满足相应条件时，承包方有权申请预付款及进度款退回6.预付款及进度款退回程序：详见附件2六、工期及延期处理1.施工工期：自合同签订之日起_________个月2.工期延误责任：a.因承包方原因导致工期延误，承包方应承担相应的责任b.因业主方原因导致工期延误，业主方应承担相应的责任3.工期延误处理：a.因承包方原因导致工期延误，承包方应支付违约金b.因业主方原因导致工期延误，业主方应赔偿承包方因此造成的损失4.工期提前奖励：若承包方提前完成施工任务，业主方应给予相应奖励5.工期调整及确认：在施工过程中，如因特殊情况需要调整工期，双方应协商一致并签订补充协议6.工期调整及确认程序：详见附件3七、质量保证与验收1.质量保证体系：建立完善的质量保证体系，确保施工质量2.质量标准及要求：符合国家及行业相关质量标准3.质量验收程序：a.施工过程中，承包方应按约定进行自检b.业主方或监理方应进行现场验收4.质量验收标准：详见附件45.质量争议处理：如出现质量争议，双方应协商解决，协商不成可向相关部门申请仲裁或诉讼6.质量保修期限及内容：详见附件5八、安全与环境保护1.安全生产责任：a.承包方负责施工现场的安全生产管理b.业主方负责提供必要的安全生产条件2.安全生产措施：a.承包方应制定安全生产措施，并严格执行b.业主方应协助承包方落实安全生产措施3.环境保护责任：a.承包方负责施工现场的环境保护工作b.业主方负责监督承包方执行环境保护措施4.环境保护措施：a.承包方应采取有效措施减少施工对环境的影响b.业主方应要求承包方遵守国家环保法规5.安全生产事故处理：a.发生安全生产事故，承包方应立即采取措施，并报告业主方b.业主方应协助承包方处理安全生产事故6.环境污染事故处理：a.发生环境污染事故，承包方应立即采取措施，并报告业主方b.业主方应协助承包方处理环境污染事故九、合同变更与解除1.合同变更条件：a.因不可抗力导致合同无法履行b.双方协商一致，且不违反法律法规2.合同变更程序：a.双方应签订书面变更协议b.变更协议作为合同附件3.合同解除条件：a.合同约定的解除条件成就b.双方协商一致，且不违反法律法规4.合同解除程序：a.双方应签订书面解除协议b.解除协议作为合同附件5.合同变更及解除对双方权益的影响：a.合同变更及解除不影响已履行部分的权益b.合同变更及解除后，双方应按照约定处理未履行部分的权益6.合同变更及解除的生效时间：a.合同变更及解除协议签订之日起生效十、违约责任1.违约情形及责任：a.违约情形：未按合同约定履行义务b.违约责任：承担违约金或赔偿损失2.违约责任承担方式：a.违约金：按合同约定比例计算b.赔偿损失：根据实际损失计算3.违约赔偿计算方法：a.违约金：按合同约定比例计算b.赔偿损失：根据实际损失计算4.违约争议解决方式：a.协商解决b.仲裁或诉讼5.违约责任免除条件：a.不可抗力b.法律法规规定的其他情形6.违约责任承担期限：a.违约发生后_________个工作日内b.争议解决后_________个工作日内十一、争议解决1.争议解决方式：a.协商解决b.仲裁或诉讼2.争议解决程序：a.双方应友好协商解决争议b.协商不成，可向约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼3.争议解决机构：a._________仲裁委员会b._________人民法院4.争议解决费用：a.仲裁费用：由败诉方承担b.诉讼费用：由败诉方承担5.争议解决期限：a.仲裁期限：自仲裁申请之日起_________个月内b.诉讼期限：自起诉之日起_________个月内6.争议解决效力：a.仲裁裁决或法院判决具有法律效力b.争议解决结果对双方具有约束力十二、合同生效、终止及解除1.合同生效条件：a.双方签字盖章b.合同约定的其他条件成就2.合同终止条件：a.合同约定的终止条件成就b.合同履行完毕3.合同解除条件：a.合同约定的解除条件成就b.双方协商一致，且不违反法律法规4.合同终止及解除程序：a.双方应签订书面终止或解除协议b.终止或解除协议作为合同附件5.合同终止及解除对双方权益的影响：a.合同终止及解除不影响已履行部分的权益b.合同终止及解除后，双方应按照约定处理未履行部分的权益6.合同终止及解除的生效时间：a.终止或解除协议签订之日起生效十三、合同附件1.项目施工图纸2.施工组织设计3.施工材料清单4.施工设备清单5.质量检验报告6.其他相关文件十四、其他约定1.合同解释：a.合同条款如有歧义，按有利于合同目的实现的原则解释b.合同解释以书面形式为准2.合同生效日期：a.合同签订之日起生效3.合同附件效力：a.合同附件与合同具有同等法律效力4.合同附件变更：a.合同附件变更需经双方协商一致，并签订书面协议5.合同争议管辖地：a.合同争议由合同签订地人民法院管辖6.合同签订日期及地点：a.合同签订日期：2025年3月1日b.合同签订地点：_________业主方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________日期：____年____月____日承包方（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.甲方主导条款：a.甲方有权对施工方案进行审批，并要求承包方根据审批意见进行调整。b.甲方有权对施工进度进行监督，并对延误的工期进行责任追究。2.说明：a.甲方作为项目主导方，对项目整体进度和质量有更高的要求，因此需对施工方案和进度进行审批和监督。b.通过审批和监督，甲方可以确保项目按照预期目标进行，减少潜在的风险。3.甲方责任条款：a.甲方负责提供施工所需的场地、水电等基础设施。b.甲方负责协调解决施工过程中与周边居民、单位的关系。4.说明：a.甲方作为项目业主，应承担提供施工条件的责任，以确保施工顺利进行。b.甲方需要与周边居民、单位保持良好沟通，避免施工对周围环境造成不良影响。5.甲方支付条款：a.甲方应按照合同约定及时支付预付款、进度款和结算款。b.如甲方未按时支付款项，应向承包方支付违约金。6.说明：a.甲方按时支付款项是确保施工顺利进行的重要保障。b.违约金的设置可以约束甲方按时履行支付义务。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：1.乙方主导条款：a.乙方有权根据施工实际情况调整施工方案，并报甲方审批。b.乙方有权对施工进度进行自主管理，并确保按期完成。2.说明：a.乙方作为施工方，对施工方案和进度有更多实际经验，因此需赋予其更大的自主权。b.乙方自主管理施工进度可以提高施工效率，减少甲方干预。3.乙方责任条款：a.乙方负责确保施工质量符合合同约定。b.乙方负责解决施工过程中出现的技术问题。4.说明：a.乙方作为施工方，对施工质量和技术问题有直接责任，应承担相应的责任。b.乙方应及时解决施工中出现的问题，确保工程顺利进行。5.乙方支付条款：a.乙方有权按照合同约定向甲方收取预付款、进度款和结算款。b.如乙方未按时收取款项，应向甲方支付违约金。6.说明：a.乙方按时收取款项是确保施工顺利进行的重要保障。b.违约金的设置可以约束乙方按时履行收取款项的义务。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：1.中介责任条款：a.中介负责对施工过程进行监督，确保施工质量符合合同约定。b.中介负责协调解决施工过程中出现的争议。2.说明：a.中介作为第三方，可以客观、公正地监督施工过程，提高施工质量。b.中介可以协助解决施工过程中出现的争议，提高合同履行的效率。3.中介费用条款：a.中介费用由双方协商确定，并在合同中明确。b.中介费用支付方式及时间由双方约定。4.说明：a.中介费用的确定应公平合理，确保中介工作的顺利进行。b.中介费用的支付方式和时间应明确，避免产生纠纷。5.中介解除条款：a.如中介未能履行职责，任何一方均可向中介提出解除合同。b.中介解除合同后，双方应协商确定后续事宜。6.说明：a.中介解除合同可以确保中介工作质量，维护双方的合法权益。b.中介解除合同后，双方应尽快协商解决后续事宜，避免对工程造成影响。附件及其他补充说明一、附件列表：1.项目施工图纸2.施工组织设计3.施工材料清单4.施工设备清单5.质量检验报告6.安全生产措施7.环境保护措施8.预付款及进度款支付协议9.工期调整及确认协议10.质量争议处理协议11.安全生产事故处理协议12.环境污染事故处理协议13.中介服务协议14.合同变更及解除协议二、违约行为及认定：1.违约行为：a.承包方未按合同约定完成施工任务。b.业主方未按合同约定支付款项。c.任何一方未按合同约定履行质量保证义务。d.任何一方未按合同约定履行安全生产责任。e.任何一方未按合同约定履行环境保护责任。2.违约行为的认定：a.违约行为的认定以合同约定为准。b.任何一方违反合同约定的行为均构成违约。c.违约行为的认定需有书面证据支持。三、法律名词及解释：1.合同：指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.违约金：指当事人一方违约时，根据法律规定或合同约定向对方支付的一定数额的金钱。4.仲裁：指当事人根据仲裁协议，将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。5.诉讼：指当事人通过人民法院解决争议的一种司法途径。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停止施工，查找原因，采取措施整改，重新进行质量检验。2.问题：施工进度延误。解决办法：分析延误原因，制定赶工措施，与业主方协商调整工期。3.问题：业主方未按时支付款项。解决办法：与业主方协商，提供付款依据，要求按时支付。4.问题：中介服务不到位。解决办法：与中介协商，要求其履行职责，必要时更换中介。五、所有应用场景：1.海绵城市建设项目施工合同。2.城市基础设施建设项目施工合同。3.公共设施建设项目施工合同。4.工程设计、施工、监理一体化项目合同。全文完。2025年度海绵城市建设项目承包施工合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方：2.乙方：二、合同前言2.1背景和目的为了加强我国海绵城市建设，提高城市防洪排涝能力，改善城市生态环境，促进城市可持续发展，经双方友好协商，签订本合同。2.2合同依据（1）《中华人民共和国合同法》（2）《海绵城市建设管理办法》（3）有关国家及地方政府的政策、法规及行业标准三、定义与解释3.1专业术语海绵城市：指在城市规划和建设过程中，运用海绵城市的理念和方法，使城市在下雨时能“渗、滞、蓄、净、用、排”，达到自然、高效的水资源管理和雨水资源利用的城市。3.2关键词解释（1）施工期：指自合同签订之日起至合同约定的竣工之日止。（2）工程量清单：指经双方确认的工程量清单，作为计算工程款、办理结算的依据。（3）工程款：指乙方完成本合同约定的工程内容后，甲方按照约定的结算方式支付给乙方的款项。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权对乙方提交的施工组织设计、施工方案进行审核，提出合理化建议。（2）甲方应按约定支付工程款。（3）甲方负责提供施工现场及所需的各项设施，保证施工顺利进行。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定的内容和工期，保证工程质量和施工安全。（2）乙方应按时完成工程量清单所列明的各项工程内容。（3）乙方应配合甲方对施工现场的巡查和检查。五、履行条件5.1合同履行时间自合同签订之日起，至合同约定的竣工之日止。5.2合同履行地点合同约定的施工地点。5.3合同履行方式（1）乙方负责组织实施工程项目的施工。（2）甲方负责监督、协调和管理施工过程中的各项工作。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期届满，工程已按约定完成。（2）合同双方协商一致解除合同。6.3终止程序（1）一方提出解除合同，应书面通知对方，经对方确认后，合同解除。（2）合同解除后，双方应按约定的结算方式结算工程款。6.4终止后果（1）合同解除后，乙方应立即撤离施工现场，甲方应负责清理现场。（2）合同解除后，双方应按约定的结算方式结算工程款，并承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成（1）施工费用：包括但不限于人工费、材料费、施工机械使用费、施工水电费等。（2）设计费用：包括但不限于设计方案费、施工图设计费等。（3）监理费用：包括但不限于监理服务费、监理人员费用等。（4）其他费用：包括但不限于合同履约保证金、临时设施租赁费、安全文明施工费等。7.2支付方式（1）甲方应在合同签订后5个工作日内向乙方支付合同总价的20%作为预付款。（2）乙方完成工程量清单所列明的工程内容后，甲方应在收到乙方提交的工程款申请及相应的结算资料后的10个工作日内支付工程款。（3）工程款支付采用银行转账方式，具体账户信息由乙方在提交工程款申请时提供。7.3支付时间（1）预付款支付时间为合同签订后5个工作日内。（2）进度款支付时间为每个工程进度节点完成后，乙方提交工程款申请后的10个工作日内。（3）竣工结算后，甲方应在收到乙方提交的竣工结算报告及相应资料后的30个工作日内支付尾款。7.4支付条款（1）甲方支付工程款时，应按实际完成工程量及约定的单价计算。（2）乙方提交的工程款申请及结算资料应真实、完整、准确。（3）如乙方提交的工程款申请及结算资料存在虚假、遗漏等情况，甲方有权拒绝支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款，应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按每日万分之五计算。（2）甲方违反保密条款，泄露乙方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约（1）乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失。（2）乙方违反保密条款，泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式（1）违约赔偿金额根据实际情况计算，一般应包括直接损失和间接损失。（2）赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担法律责任等。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的技术、商业秘密等，包括但不限于施工技术、设计图纸、工程量清单、工程款结算等。9.2保密期限本合同保密期限自合同签订之日起至合同终止后两年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密内容的泄露。（2）未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件（1）自然灾害：地震、洪水、台风等。（2）政府行为：政策调整、政府命令等。（3）社会异常事件：罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）双方应尽力采取措施减轻不可抗力事件的影响。（3）因不可抗力事件导致合同不能履行的，双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例（1）地震导致施工中断。（2）政策调整导致施工方案变更。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形（1）合同约定不得转让的情形。（2）涉及国家秘密、商业秘密等不宜转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对施工过程中出现的设计变更、技术调整等事项的最终决定权。（2）乙方保留对施工过程中发现的问题提出合理化建议的权利。13.2特殊权力保留（1）甲方保留对乙方施工质量、进度、安全等方面的监督检查权。（2）乙方保留对甲方提供的施工图纸、技术资料等保密权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。（2）修改和补充的内容作为合同的组成部分，具有同等法律效力。14.2修改和补充效力合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的问题。（2）乙方应按照甲方的要求，提供必要的施工条件。15.2协作与配合方式双方应通过定期会议、书面通知等方式进行沟通和协作。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于海绵城市建设项目承包施工的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款未经双方书面同意，本合同条款不得增减或修改。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：甲方（盖章）：代表人（签字）：日期：乙方（盖章）：代表人（签字）：日期：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸及技术资料2.乙方提交的施工组织设计及施工方案3.工程量清单4.施工合同专用条款5.不可抗力事件证明材料6.争议解决相关文件7.任何双方认为需要作为合同附件的其他文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按约定支付工程款：认定标准为逾期未支付且未提供合理解释。违反保密条款：认定标准为泄露对方商业秘密或技术秘密。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成工程：认定标准为未在约定工期内完成工程或工程质量不符合合同要求。违反保密条款：认定标准为泄露对方商业秘密或技术秘密。三、法律名词及解释：1.合同法：调整合同关系的法律规范，包括合同的订立、效力、履行、变更、解除、终止等。2.海绵城市：指通过城市规划和建设，实现雨水在城市中的自然积存、渗透、净化、循环利用和排放，提高城市防洪排涝能力，改善城市生态环境。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。4.仲裁：指由仲裁机构对争议进行审理并作出裁决的争议解决方式。5.诉讼：指通过法院对争议进行审理并作出判决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：双方应立即召开会议，协商变更方案，并签订补充协议，调整工期和费用。2.问题：施工过程中发现质量问题，影响工程进度。解决办法：乙方应立即停止施工，报告甲方，并采取措施进行整改，整改合格后方可继续施工。3.问题：甲方未按时支付工程款。解决办法：乙方应向甲方发出书面催款通知，如甲方仍不支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。4.问题：不可抗力事件导致施工中断。解决办法：双方应立即评估损失，并按照合同约定处理，如合同未约定，应协商解决。5.问题：合同履行过程中出现争议。解决办法：双方应尝试协商解决，如协商不成，可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义：第三方是指在合同履行过程中，提供咨询、设计、监理等服务的其他企业或个人。2.第三方职责：提供专业的咨询意见和设计方案；对施工过程进行监督，确保施工质量；协助甲方对工程进度和费用进行控制。3.第三方权利：根据合同约定，获得相应的报酬；对施工过程中出现的问题提出意见和建议；在合同范围内，独立行使职权。4.第三方义务：遵守国家相关法律法规和合同约定；按时提交工作报告和结算报告；对工作成果负责，保证质量。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：在工程变更的情况下，有权要求甲方按实际发本进行补偿；有权在施工过程中根据实际情况提出合理的调整方案；在合同约定的工程验收合格后，甲方应在30日内支付结算款项。2.乙方利益条款：享有优先权，即在合同到期前，乙方有优先权继续承担同一项目的施工任务；享有利润分成，即项目盈利超过预算的部分，乙方可按比例获得分成。3.甲方的违约及限制条款：甲方如未按约定支付工程款，应承担相应的违约责任；甲方如未经乙方同意擅自变更设计方案或施工方案，乙方有权拒绝执行。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利条款：在合同履行过程中，甲方有权对乙方施工过程进行监督检查；在工程变更的情况下，甲方有权决定变更方案和工期；在工程验收合格后，甲方有权决定是否支付结算款项。2.甲方利益条款：甲方有权要求乙方在合同约定的时间内完成工程；甲方有权在工程进度和质量上对乙方进行监督，确保项目顺利推进。3.乙方的违约及限制条款：乙方如未按约定完成工程，应承担相应的违约责任；乙方如擅自变更施工方案，导致工程延期或质量问题，应承担相应的责任；乙方如未经甲方同意，不得擅自转包工程或分包给他人。全文完。2025年度海绵城市建设项目承包施工合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资3.项目施工内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工进度安排4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间4.3施工进度计划5.施工质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证6.施工安全要求6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3事故处理7.施工合同价款7.1合同价款7.2付款方式7.3付款时间8.合同工期8.1工期要求8.2工期延误责任9.合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3合同变更与解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1保密条款13.2不可抗力条款13.3合同附件14.合同签署与备案14.1合同签署14.2合同备案第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：市海绵城市建设管理局乙方：建筑工程1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式甲方联系方式：电话：，邮箱：2.项目概况2.1项目名称2025年度市区海绵城市建设项目2.2项目地点市区街道2.3项目规模占地面积：10000平方米建筑面积：5000平方米2.4项目总投资总投资：5000万元3.项目施工内容3.1施工范围包括但不限于：雨水收集系统、透水铺装、下沉式绿地、雨水花园、植草沟等海绵城市相关设施的建设。3.2施工内容（1）雨水收集系统：包括雨水调蓄池、雨水管道、雨水泵站等；（2）透水铺装：包括透水砖、透水混凝土等；（3）下沉式绿地：包括下沉式绿地建设、植被种植等；（4）雨水花园：包括雨水花园设计、建设、植被种植等；（5）植草沟：包括植草沟设计、建设、植被种植等。3.3施工标准按照《海绵城市建设技术指南》和《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范执行。4.施工进度安排4.1施工阶段划分（1）准备阶段：包括施工图纸会审、施工组织设计编制、材料设备采购等；（2）施工阶段：包括基础工程、主体工程、装饰装修工程等；（3）验收阶段：包括分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收等。4.2各阶段施工时间（1）准备阶段：60天；（2）施工阶段：180天；（3）验收阶段：30天。4.3施工进度计划详见附件《施工进度计划表》。5.施工质量要求5.1质量标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关规范执行。5.2质量检验（1）施工过程中，乙方应按照施工图纸和规范要求进行自检、互检和专检；（2）甲方应按照合同约定和规范要求进行监督检验。5.3质量保证（1）乙方应保证施工质量符合合同约定和规范要求；（2）如因乙方原因导致施工质量问题，乙方应承担相应责任。6.施工安全要求6.1安全生产责任（1）乙方应按照《中华人民共和国安全生产法》和《建筑工程施工安全检查标准》等相关法律法规，落实安全生产责任；（2）甲方应监督乙方履行安全生产责任。6.2安全防护措施（1）乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工安全；（2）甲方应监督乙方落实安全防护措施。6.3事故处理（1）发生安全事故时，乙方应立即采取应急措施，并报告甲方；（2）甲方应协助乙方处理安全事故。7.施工合同价款7.1合同价款本合同价款总额为人民币伍仟万元整（￥50000000.00），其中预付款比例为合同价款的10%，即人民币伍佰万元整（￥5000000.00）；进度款比例为合同价款的70%，即人民币三千伍佰万元整（￥35000000.00）；尾款比例为合同价款的20%，即人民币壹仟万元整（￥10000000.00）。7.2付款方式（1）预付款：合同签订后10个工作日内，乙方提交相关资料，甲方支付预付款；（2）进度款：各施工阶段完成后，乙方提交相关资料和进度款申请，甲方在收到乙方申请后5个工作日内支付；（3）尾款：项目竣工验收合格并提交验收报告后30个工作日内，乙方提交尾款申请，甲方支付尾款。7.3付款时间（1）预付款：合同签订后10个工作日内；（2）进度款：各施工阶段完成后；（3）尾款：项目竣工验收合格后30个工作日内。8.合同工期8.1工期要求本合同工期为240日历天，自合同生效之日起计算。8.2工期延误责任（1）因甲方原因导致的工期延误，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因工期延误造成的损失；（2）因乙方原因导致的工期延误，乙方应承担相应责任，并赔偿甲方因工期延误造成的损失。9.合同变更与解除9.1合同变更条件（1）因国家政策调整、不可抗力等因素导致合同内容需要变更的；（2）因项目实际情况需要调整施工内容、工期、质量要求等。9.2合同解除条件（1）甲方严重违约，经乙方书面通知后仍未改正的；（2）乙方严重违约，经甲方书面通知后仍未改正的；（3）发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行。9.3合同变更与解除程序（1）合同变更：双方应就变更事项协商一致，并以书面形式签订变更协议；（2）合同解除：一方违约，另一方有权解除合同，并以书面形式通知对方。10.违约责任10.1违约情形（1）甲方未按合同约定支付款项的；（2）乙方未按合同约定完成施工任务的；（3）双方违反合同约定的其他行为。10.2违约责任承担（1）甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付违约金，违约金按逾期付款金额的千分之五计算；（3）双方违反合同约定的其他行为，应根据违约情况承担相应的违约责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。11.2争议解决机构仲裁机构为仲裁委员会。12.合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件（1）合同约定的工期完成后；（2）合同解除；（3）合同约定的其他终止条件。13.其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容以及项目实施过程中的技术、商业秘密负有保密义务。13.2不可抗力条款（1）不可抗力是指因自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况；（2）发生不可抗力事件时，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失；（3）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。13.3合同附件合同附件包括但不限于：《施工进度计划表》、《材料设备清单》、《工程质量验收记录》等。14.合同签署与备案14.1合同签署本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同备案本合同签订后，乙方应在规定时间内向相关政府部门备案。第二部分：第三方介入后的