




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度地质勘探打井工程承包施工合同范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.2发包方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程承包内容3.1工程施工范围3.2工程施工内容3.3工程施工质量要求4.工程承包方式4.1承包方式4.2工程承包费用4.3付款方式5.工程施工期限5.1工程开工日期5.2工程竣工日期5.3工期延误责任6.工程施工组织6.1施工组织设计6.2施工队伍及人员配备6.3施工设备7.工程施工安全与环境保护7.1施工安全7.2环境保护7.3应急预案8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收责任9.工程保修9.1保修期限9.2保修内容9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与解除12.1合同生效条件12.2合同解除条件12.3合同解除程序13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承包方基本信息1.1.1承包方名称:地质勘探1.1.2承包方地址:省市区路号1.1.3承包方法定代表人:1.1.4承包方联系电话:1381.1.5承包方开户银行:银行分行1.1.6承包方银行账号:0561.2发包方基本信息1.2.1发包方名称:矿业开发1.2.2发包方地址:省市区路号1.2.3发包方法定代表人:1.2.4发包方联系电话:13956781.2.5发包方开户银行:银行分行1.2.6发包方银行账号:65432109876543212.工程概况2.1工程名称:2025年度矿区地质勘探打井工程2.2工程地点:省市矿区2.3工程规模:计划打井10口,总深度1000米2.4工程类型:水文地质勘探打井工程3.工程承包内容3.1工程施工范围:包括打井、钻探、取样、数据处理等工作3.2工程施工内容:根据设计要求,完成地质勘探打井工程,确保工程质量和安全3.3工程施工质量要求:符合国家相关地质勘探工程标准,确保勘探数据准确可靠4.工程承包方式4.1承包方式:固定总价承包4.2工程承包费用:人民币壹佰万元整(¥100,000.00)4.3付款方式:合同签订后,发包方支付合同总价的30%作为预付款;工程验收合格后支付60%;工程保修期满后支付剩余的10%5.工程施工期限5.1工程开工日期:2025年3月1日5.2工程竣工日期:2025年10月31日5.3工期延误责任:如因承包方原因导致工期延误,每延误一日,承包方应向发包方支付合同总价的0.5%作为违约金6.工程施工组织6.1施工组织设计:承包方应在合同签订后15日内提交施工组织设计,经发包方批准后实施6.2施工队伍及人员配备:承包方应配备具有相应资质的施工队伍和人员,确保工程质量和安全6.3施工设备:承包方应提供符合工程要求的施工设备,确保施工顺利进行7.工程施工安全与环境保护7.1施工安全:承包方应遵守国家有关安全生产的法律、法规,确保施工安全7.2环境保护:承包方应遵守国家有关环境保护的法律、法规,采取措施保护环境7.3应急预案:承包方应制定应急预案,应对可能出现的突发事件8.工程验收8.1验收标准:工程验收标准应符合国家相关地质勘探工程标准和设计要求8.2验收程序:8.2.1承包方完成工程后,向发包方提出验收申请8.2.2发包方在收到验收申请后7日内组织验收8.2.3验收组由发包方代表、承包方代表和相关专家组成8.2.4验收组对工程进行现场检查,并对工程质量、安全、环境保护等方面进行评估8.2.5验收组根据验收结果出具验收报告,并明确是否通过验收8.3验收责任:8.3.1承包方负责确保工程按设计要求和质量标准完成,并对验收不合格部分进行整改8.3.2发包方负责验收工作的组织和管理,对验收不合格的工程提出整改要求9.工程保修9.1保修期限:工程保修期为自竣工验收合格之日起一年9.2保修内容:包括工程质量缺陷的修复和因承包方原因导致的设备损坏9.3保修责任:9.3.1承包方在保修期内发现工程缺陷,应及时进行修复9.3.2保修期内发生的工程缺陷,承包方应承担修复费用10.违约责任10.1违约情形:10.1.1承包方未按合同约定的时间完成工程10.1.2承包方施工质量不符合合同约定10.1.3承包方未履行合同约定的其他义务10.2违约责任:10.2.1承包方应向发包方支付违约金,违约金为合同总价的2%10.2.2发包方有权解除合同,并要求承包方承担因此造成的损失11.争议解决11.1争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议11.2争议解决机构:如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼11.3争议解决程序:诉讼应遵循中国法律和诉讼程序12.合同生效与解除12.1合同生效条件:双方签字盖章后,合同自签字盖章之日起生效12.2合同解除条件:合同双方协商一致或因不可抗力等原因导致合同无法履行12.3合同解除程序:合同解除应书面通知对方,并办理相关手续13.合同附件13.1附件一:工程图纸13.2附件二:施工组织设计13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效14.3本合同签订后,如遇国家法律法规调整,双方应按照调整后的规定执行14.4本合同未尽事宜,按照《中华人民共和国合同法》等相关法律法规执行第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义:在本合同中,第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、技术支持方等。15.2第三方介入方式:15.2.1监理单位:甲方有权聘请监理单位对工程施工过程进行监督和管理,监理单位应具备相应的资质和经验。15.2.2检测机构:乙方在施工过程中,需委托具备资质的检测机构对工程材料、施工质量等进行检测。15.2.4技术支持方:乙方在施工过程中,可能需要技术支持方的协助,如设备供应商、技术专家等。16.第三方责任16.1第三方责任限额:16.1.1监理单位:监理单位对工程质量、安全等方面的责任,其责任限额不得超过监理服务费的10倍。16.1.2检测机构:检测机构对检测结果的准确性负责,其责任限额不得超过检测服务费的5倍。16.1.3咨询顾问:咨询顾问对提供的专业意见或解决方案负责,其责任限额不得超过咨询服务费的5倍。16.1.4技术支持方:技术支持方对其提供的设备或技术支持负责,其责任限额不得超过设备或技术支持费用的5倍。17.第三方与合同双方的权利义务17.1第三方权利:17.1.1监理单位:有权要求乙方按照合同约定进行施工,有权对施工过程进行监督,并提出整改意见。17.1.2检测机构:有权对工程材料、施工质量进行检测,有权要求乙方提供必要的检测条件。17.1.3咨询顾问:有权根据合同约定提供专业意见或解决方案,有权要求甲方或乙方提供必要的信息和数据。17.1.4技术支持方:有权对乙方提供设备或技术支持,有权要求乙方按照技术要求进行操作。17.2第三方义务:17.2.1监理单位:应按照合同约定进行监理工作,确保工程质量、安全。17.2.2检测机构:应按照合同约定进行检测工作,确保检测结果的准确性。17.2.3咨询顾问:应按照合同约定提供专业意见或解决方案,确保其建议的合理性和可行性。17.2.4技术支持方:应按照合同约定提供设备或技术支持,确保其提供的设备或技术满足合同要求。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的关系:第三方与甲方之间的关系由甲方与第三方签订的协议约定。18.2第三方与乙方的关系:第三方与乙方之间的关系由乙方与第三方签订的协议约定。18.3第三方与合同双方的责任划分:第三方在履行职责过程中产生的责任,由其自身承担,合同双方不承担连带责任。19.第三方变更19.1甲方或乙方如需更换第三方,应提前30日书面通知对方,并经对方同意后方可更换。19.2第三方更换后,原第三方与合同双方的权利义务关系终止,新第三方应立即承担相应的权利义务。20.本合同其他条款20.1本合同中有关第三方的规定,不因第三方的更换而影响合同其他条款的效力。20.2本合同中有关第三方的规定,如与国家法律法规相冲突,以国家法律法规为准。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程图纸要求:包含地质勘探打井工程的总体设计图纸、详细施工图纸、设备配置图等。说明:工程图纸应详细标注工程尺寸、地质条件、设备参数等信息,并确保图纸的准确性和完整性。2.附件二:施工组织设计要求:包括施工方案、施工进度计划、施工队伍配置、施工安全管理措施等。说明:施工组织设计应明确施工方法、施工步骤、施工进度安排,确保施工的有序进行。3.附件三:合同签订双方的身份证明文件要求:包括甲方和乙方的营业执照、法定代表人身份证明、资质证书等。说明:身份证明文件用于确认双方主体资格,确保合同的有效性。4.附件四:地质勘探打井工程预算书要求:详细列出工程各项费用,包括人工费、材料费、设备费、施工管理费等。说明:预算书用于确定工程总费用,确保合同费用的合理性和准确性。5.附件五:工程验收报告要求:包括工程验收的日期、地点、验收人员、验收结果等。说明:验收报告用于确认工程是否符合合同约定和设计要求。6.附件六:工程保修证书要求:包括保修期限、保修范围、保修联系方式等。说明:保修证书用于明确工程保修责任,确保工程质量得到保障。7.附件七:工程变更单要求:详细记录工程变更的内容、原因、变更后的费用等。说明:工程变更单用于记录工程实施过程中的变更情况,确保变更的合法性和合理性。8.附件八:工程款项支付凭证要求:包括支付日期、支付金额、支付方式等。说明:支付凭证用于证明款项的实际支付情况,确保合同履行。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定的时间完成工程1.2乙方施工质量不符合合同约定1.3乙方未履行合同约定的其他义务1.4甲方未按合同约定支付工程款项1.5甲方未按合同约定提供必要的施工条件2.责任认定标准:2.1乙方违约责任:乙方未按合同约定时间完成工程,每延误一日,应向甲方支付合同总价的0.5%作为违约金。乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复费用,并赔偿由此造成的损失。乙方未履行合同约定的其他义务,应根据具体情况,承担相应的违约责任。2.2甲方违约责任:甲方未按合同约定支付工程款项,每延误一日,应向乙方支付应付款项的0.5%作为违约金。甲方未按合同约定提供必要的施工条件,应承担由此造成的损失。3.违约责任示例:3.1乙方未按合同约定时间完成工程,实际工期延误15天。根据合同约定,乙方应支付违约金人民币7500元(15天×50,000元/天)。3.2甲方未按合同约定支付工程款项,实际逾期付款10天。根据合同约定,甲方应支付违约金人民币500元(10天×5,000元/天)。全文完。2025年度地质勘探打井工程承包施工合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(甲方名称)地址:(甲方地址)联系人:(甲方联系人)联系电话:(甲方联系电话)2.乙方:名称:(乙方名称)地址:(乙方地址)联系人:(乙方联系人)联系电话:(乙方联系电话)二、合同前言2.1背景:本合同旨在明确2025年度地质勘探打井工程承包施工的相关事项,确保工程顺利进行,保障双方的合法权益。2.2目的:通过本合同,明确甲乙双方的权利与义务,规范地质勘探打井工程承包施工的行为,确保工程质量和进度,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语:1)地质勘探:指对某一地区地质条件进行调查研究,以查明地质构造、矿产资源、水文地质、工程地质等方面的基本情况和规律。2)打井工程:指在预定地点钻探井孔,以获取地下水或进行地质勘探、工程地质试验等目的的工程。3.2关键词解释:1)承包施工:指乙方按照甲方要求,负责地质勘探打井工程的施工、管理和协调工作。2)工程进度:指地质勘探打井工程的施工进度,包括各个阶段的完成时间。3)工程质量:指地质勘探打井工程的施工质量,包括施工质量标准、检验方法和验收标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1)有权要求乙方按照合同约定进行地质勘探打井工程施工。2)有权对乙方施工过程中的工作进行监督和检查。3)有权要求乙方在规定的时间内完成工程进度。4)有权对工程质量进行验收,并对不合格工程要求乙方进行整改。5)有权在合同约定的范围内调整工程预算。4.2乙方的权利和义务:1)按照合同约定,负责地质勘探打井工程的施工、管理和协调工作。2)确保工程进度,按期完成施工任务。3)保证工程质量,符合相关标准和规范。4)接受甲方的监督和检查,及时整改不合格工程。5)在工程变更、设计变更等情况下,与甲方协商解决。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字之日起生效,至2025年度地质勘探打井工程全部完工之日止。5.2合同履行地点:地质勘探打井工程施工地点为:(施工地点)5.3合同履行方式:1)乙方按照甲方要求,负责地质勘探打井工程的施工、管理和协调工作。2)甲方对乙方施工过程中的工作进行监督和检查,确保工程进度和质量。3)双方应保持密切沟通,共同解决施工过程中出现的问题。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件:1)合同约定的施工期限届满,工程全部完工。2)因不可抗力等原因导致合同无法履行。3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。2)协商一致后,双方应签订终止协议,明确合同终止的具体事宜。6.4终止后果:1)合同终止后,乙方应将工程现场清理干净,并办理相关手续。2)甲乙双方应按照合同约定结算工程款项。3)本合同终止后,双方互不承担违约责任。七、费用与支付7.1费用构成:1)工程直接费用:包括但不限于钻探设备租赁费、材料费、人工费、运输费、设备维护费等。2)间接费用:包括但不限于项目管理费、安全文明施工费、临时设施费、保险费等。3)利润:按照合同约定比例计算。7.2支付方式:1)甲方按照合同约定的时间和比例,向乙方支付工程款。2)工程款支付采用银行转账方式。7.3支付时间:1)工程开工前,甲方支付合同总价款的30%作为预付款。2)工程进度达到合同约定节点时,甲方支付已完成工程量的70%。3)工程完工验收合格后,甲方支付剩余的30%。7.4支付条款:1)甲方应在支付款项前,对乙方提交的工程量清单和发票进行审核。2)甲方应在收到乙方提交的审核通过的工程量清单和发票后,按照约定时间支付工程款。3)乙方应在收到工程款后,及时向甲方提供相应的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约:1)未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。2)未按合同约定提供施工场地或相关资料的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约:1)未按合同约定完成工程进度的,应向甲方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。2)施工过程中出现质量问题,未按约定进行整改的,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式:1)违约方应按照合同约定赔偿守约方因此遭受的损失。2)赔偿金额和方式由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容:1)本合同涉及的技术秘密、商业秘密、财务信息等。2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限:1)保密期限自合同签订之日起至合同终止后五年。9.3保密履行方式:1)双方应采取合理措施,防止保密信息的泄露。2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义:1)不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2)包括但不限于自然灾害、战争、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件:1)地震、洪水、台风等自然灾害。2)战争、罢工、政府禁令等社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务:1)发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方。2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例:1)地震导致施工场地损坏,无法继续施工。2)政府颁布禁令,禁止在特定区域进行地质勘探打井工程。十一、争议解决11.1协商解决:1)双方在合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼:1)提交调解机构进行调解。2)提交仲裁机构进行仲裁。3)依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定:1)未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形:1)合同中明确约定不得转让的情形。2)法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留:1)甲方保留对地质勘探打井工程项目的最终决定权。2)乙方在合同履行过程中,应尊重甲方对工程项目的决策权。13.2特殊权力保留:1)甲方保留对乙方施工过程中的技术指导和监督权。2)乙方应配合甲方进行工程质量和进度的检查。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:1)合同的修改和补充需经甲乙双方协商一致。2)修改和补充的内容应以书面形式进行。14.2修改和补充效力:1)经甲乙双方签字盖章的修改和补充内容,与本合同具有同等法律效力。2)修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项:1)甲方协助乙方办理相关手续,确保工程顺利进行。2)乙方协助甲方进行工程项目的监督和检查。15.2协作与配合方式:1)甲乙双方应定期召开会议,讨论工程项目的进展和问题。2)双方应保持沟通渠道畅通,及时解决施工过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间关于地质勘探打井工程承包施工的完整协议,任何其他口头或书面协议均无效。16.3增减条款:本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并由双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:(年)年(月)月(日)日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲乙双方的身份证明文件。2.地质勘探打井工程项目的相关设计文件和图纸。3.工程量清单和工程预算。4.银行账户信息。5.不可抗力事件的相关证明文件。6.争议解决过程中产生的相关文件。7.合同的修改和补充文件。8.任何其他甲乙双方认为需要作为合同附件的文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付工程款,认定违约。未按合同约定提供施工场地或相关资料,认定违约。违反合同约定的质量标准,认定违约。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定完成工程进度,认定违约。施工过程中出现质量问题,未按约定进行整改,认定违约。向第三方泄露保密信息,认定违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约:指合同当事人一方或双方未履行合同约定的义务。3.仲裁:指双方在争议发生后,提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指一方当事人向人民法院提起诉讼,请求法院解决争议的一种司法程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到地质条件复杂,导致工程进度延误。解决办法:及时与甲方沟通,调整施工计划,并寻求专业地质人员的协助。2.问题:工程款支付不及时,影响乙方施工资金周转。解决办法:与甲方协商,争取提前支付部分工程款,或调整支付计划。3.问题:施工过程中发现设计图纸存在错误,影响工程质量。解决办法:及时通知甲方,并要求甲方提供正确的图纸,或进行设计变更。4.问题:合同执行过程中,双方产生争议。解决办法:进行内部协商,如协商不成,可提交仲裁或诉讼解决争议。5.问题:合同执行过程中,发现不可抗力事件。解决办法:及时通知对方,并按照合同约定处理不可抗力事件的影响。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体介绍:第三方名称:(第三方名称)第三方地址:(第三方地址)第三方联系人:(第三方联系人)第三方联系电话:(第三方联系电话)2.第三方责任:第三方负责提供地质勘探打井工程所需的特定设备和技术支持。第三方对提供的设备和技术质量负责,确保其符合合同要求。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定提供必要的配合和支持。第三方有权在合同规定的范围内对工程进度和质量进行监督。4.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间、质量标准完成设备和技术支持。第三方应配合甲方和乙方进行工程协调和问题解决。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工场地和资源。乙方有权要求甲方在工程变更或设计变更时提供相应的补偿。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的利润分成。乙方有权在工程完成后获得甲方提供的工程验收报告和结算单。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。甲方未按合同约定提供施工场地或资源的,应承担相应的违约责任。甲方不得单方面解除合同,除非乙方严重违约。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工过程进行监督和检查。甲方可要求乙方在规定的时间内完成工程进度。甲方可要求乙方在工程完工后进行质量验收。2.甲方的利益条款:甲方可获得地质勘探打井工程项目的最终成果。甲方可获得合同约定的工程款。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程进度的,应向甲方支付违约金,违约金按每日千分之五计算。乙方施工过程中出现质量问题,未按约定进行整改的,应承担相应的违约责任。乙方不得擅自变更工程内容,除非甲方同意。全文完。2025年度地质勘探打井工程承包施工合同范本2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方信息5.合同签订地点6.合同期限7.合同背景二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程地质条件6.工程设计要求三、承包方责任与义务1.施工准备2.施工进度3.施工质量4.施工安全5.施工环境保护6.施工资料管理7.施工变更处理四、发包方责任与义务1.提供工程资料2.施工场地准备3.施工进度款支付4.施工协调5.施工验收6.施工资料接收五、合同价格及支付方式1.合同总价2.价格组成3.支付方式4.付款进度5.逾期付款责任六、工期及延期责任1.工期要求2.工期计算方法3.工期调整4.延期责任七、工程质量及验收1.质量标准2.验收程序3.验收标准4.质量保修八、违约责任1.承包方违约责任2.发包方违约责任3.违约金计算方法4.违约金支付九、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决期限十、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除或终止程序十一、合同生效及终止1.合同生效条件2.合同终止条件3.合同生效日期4.合同终止日期十二、其他约定1.合同附件2.不可抗力条款3.法律法规变更条款4.合同附件清单十三、合同附件1.工程地质勘察报告2.施工图纸3.施工组织设计4.施工合同附件十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人员4.合同签署印章合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度地质勘探打井工程承包施工合同2.合同编号:[填写合同编号]3.合同签订日期:[填写签订日期]4.合同双方信息:a.承包方名称:[填写承包方名称]b.承包方地址:[填写承包方地址]c.发包方名称:[填写发包方名称]d.发包方地址:[填写发包方地址]5.合同签订地点:[填写签订地点]6.合同期限:[填写合同开始日期]至[填写合同结束日期]7.合同背景:[简要描述合同签订的背景和目的]二、工程概况1.工程名称:[填写工程名称]2.工程地点:[填写工程地点]3.工程规模:[填写工程规模]4.工程类型:[填写工程类型,如水文地质勘探、油气田勘探等]5.工程地质条件:[详细描述工程地质条件]6.工程设计要求:[详细描述工程设计要求]三、承包方责任与义务1.施工准备:a.按照工程设计文件和技术规范进行施工准备b.提供必要的技术资料和施工方案c.配备足够的施工人员和设备2.施工进度:a.按照合同约定的时间节点完成施工任务b.报告施工进度计划及实际执行情况3.施工质量:a.严格按照国家及行业质量标准施工b.保证施工质量达到合同要求4.施工安全:a.制定并执行安全施工方案b.定期进行安全检查和教育培训5.施工环境保护:a.遵守环境保护法规b.减少施工对环境的影响6.施工资料管理:a.建立施工资料档案b.确保资料的真实性和完整性7.施工变更处理:a.及时处理施工过程中的变更事项b.按规定程序办理变更手续四、发包方责任与义务1.提供工程资料:a.在施工前提供完整的工程地质资料b.协助承包方办理相关手续2.施工场地准备:a.按时提供施工场地b.保证施工场地安全、畅通3.施工进度款支付:a.按合同约定的时间节点支付进度款b.确保资金及时到位4.施工协调:a.协调解决施工过程中遇到的问题b.参与施工验收5.施工验收:a.按合同约定组织施工验收b.确保工程质量符合要求6.施工资料接收:a.接收承包方提供的施工资料b.对资料进行审核和存档五、合同价格及支付方式1.合同总价:[填写合同总价]2.价格组成:a.直接费用b.间接费用c.风险费用3.支付方式:a.预付款b.进度款c.结算款4.付款进度:a.预付款支付比例及时间b.进度款支付比例及时间c.结算款支付比例及时间5.逾期付款责任:a.逾期付款的利息计算标准b.逾期付款的违约责任六、工期及延期责任1.工期要求:[填写工程工期要求]2.工期计算方法:[详细描述工期计算方法]3.工期调整:a.因不可抗力导致的工期延误b.发包方原因导致的工期延误c.承包方原因导致的工期延误4.延期责任:a.承包方因延误工期应承担的责任b.发包方因延误工期应承担的责任七、工程质量及验收1.质量标准:a.符合国家及行业相关质量标准b.满足设计要求2.验收程序:a.施工前进行质量交底b.施工过程中进行质量检查c.工程完工后进行竣工验收3.验收标准:a.质量检验报告b.验收记录c.工程实体质量4.质量保修:a.保修期限及内容b.保修责任承担八、违约责任1.承包方违约责任:a.未按合同约定完成工程任务的,每延误一日,应支付合同总价1%的违约金。b.施工质量不符合合同约定的,承包方应无条件返工,并承担由此产生的全部费用。c.因承包方原因造成工程安全事故的,承包方应承担全部责任,并赔偿因此造成的损失。2.发包方违约责任:a.未按合同约定支付工程款的,每逾期一日,应支付逾期付款金额的千分之五作为违约金。b.因发包方原因造成工程延误的,应支付承包方相应的延误工期赔偿。3.违约金计算方法:a.违约金按实际损失计算,最高不超过合同总价的10%。b.违约金支付方式:一次性支付。4.违约金支付:a.承包方应在本合同约定的违约事项发生后,收到发包方书面通知之日起15日内支付违约金。b.发包方应在本合同约定的违约事项发生后,收到承包方书面通知之日起15日内支付违约金。九、争议解决1.争议解决方式:a.双方应友好协商解决。b.协商不成的,提交[填写仲裁委员会名称]仲裁。2.争议解决机构:a.[填写仲裁委员会名称]3.争议解决期限:a.争议发生后,双方应在30日内达成和解协议。十、合同解除与终止1.合同解除条件:a.发生不可抗力事件,导致合同无法履行。b.双方协商一致解除合同。c.一方严重违约,另一方提出解除合同。2.合同终止条件:a.合同约定的工期和任务全部完成。b.双方同意终止合同。3.合同解除或终止程序:a.提出解除或终止合同的一方应书面通知另一方。b.双方应在接到通知之日起30日内办理合同解除或终止手续。十一、合同生效及终止1.合同生效条件:a.双方签字盖章后生效。b.合同经发包方审批后生效。2.合同终止条件:a.合同约定的工期和任务全部完成。b.双方同意终止合同。3.合同生效日期:a.[填写合同生效日期]4.合同终止日期:a.[填写合同终止日期]十二、其他约定1.合同附件:a.工程地质勘察报告b.施工图纸c.施工组织设计d.施工合同附件2.不可抗力条款:a.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。b.不可抗力事件发生后,双方应在7日内通知对方。3.法律法规变更条款:a.如法律法规变更,导致合同内容与法规冲突,应按最新法规执行。4.合同附件清单:a.[列出所有合同附件的名称]十三、合同签署1.合同签署日期:a.[填写合同签署日期]2.合同签署地点:a.[填写合同签署地点]3.合同签署人员:a.承包方代表:[填写姓名]b.发包方代表:[填写姓名]4.合同签署印章:a.承包方印章:[盖章]b.发包方印章:[盖章]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导施工进度管理条款:a.甲方有权根据项目进展情况,对施工进度计划进行调整。b.甲方应定期召开施工进度会议,通报工程进展情况。c.甲方对施工进度有疑问时,有权要求承包方提供相关资料。2.甲方主导施工质量监督条款:a.甲方有权指定第三方质量监督机构对施工质量进行监督。b.施工过程中,甲方有权要求承包方进行质量检测,并提供检测报告。c.甲方对施工质量有异议时,有权要求承包方进行整改。3.甲方主导合同变更管理条款:a.任何合同变更需经甲方批准后方可执行。b.甲方有权要求承包方对合同变更进行详细说明,并评估变更对工程进度和成本的影响。c.甲方有权决定合同变更的审批流程和时限。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方主导施工进度管理条款:a.乙方应制定详细的施工进度计划,并报送甲方审核。b.乙方应定期向甲方报告施工进度,确保工程按计划进行。c.乙方对施工进度有疑问时,有权要求甲方提供相关资料。2.乙方主导施工质量控制条款:a.乙方应建立健全质量管理体系,确保施工质量符合合同要求。b.乙方应定期进行内部质量检查,发现问题及时整改。c.乙方对施工质量有疑问时,有权要求甲方提供相关技术支持。3.乙方主导合同争议解决条款:a.乙方有权就合同执行过程中出现的争议提出书面意见。b.乙方有权要求甲方在合理期限内解决争议。c.争议未解决前,乙方有权暂停施工,并要求甲方承担由此产生的损失。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介机构职责条款:a.第三方中介机构应独立、公正地履行职责,对施工质量、进度、安全等进行监督。b.第三方中介机构应定期向甲方和乙方报告监督情况,并提出改进建议。c.第三方中介机构在履行职责过程中,如发现违法行为,应立即向相关部门报告。2.第三方中介机构费用条款:a.第三方中介机构费用由甲方和乙方按比例承担。b.第三方中介机构费用应在合同签订前明确,并纳入合同总价。c.第三方中介机构费用支付方式及时间由合同约定。3.第三方中介机构变更条款:a.如第三方中介机构无法继续履行职责,双方应协商更换新的中介机构。b.新的中介机构应具备与原中介机构相当的资质和经验。c.中介机构变更后,双方应重新签订相关协议。附件及其他补充说明一、附件列表:1.工程地质勘察报告2.施工图纸3.施工组织设计4.施工合同附件5.第三方中介机构资质证明6.不可抗力事件证明7.争议解决协议8.合同变更协议9.付款凭证10.施工进度报告11.施工质量检测报告12.施工安全检查报告13.环境保护措施报告二、违约行为及认定:1.承包方违约行为:a.未按合同约定完成工程任务,认定违约。b.施工质量不符合合同约定,认定违约。c.因承包方原因造成工程安全事故,认定违约。d.逾期付款,认定违约。2.发包方违约行为:a.未按合同约定支付工程款,认定违约。b.因发包方原因造成工程延误,认定违约。c.未提供完整工程资料,认定违约。3.违约行为认定:a.双方协商一致,认定违约行为。b.第三方中介机构监督发现,认定违约行为。c.仲裁机构或法院判决,认定违约行为。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。2.违约金:指当事人一方违约时,按照约定向另一方支付的一定数额的金钱。3.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.法院判决:指法院对案件进行审理后作出的具有法律效力的判决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中遇到不可预见的技术难题。解决办法:及时与发包方沟通,寻求技术支持,必要时可申请合同变更。2.问题:施工进度滞后。解决办法:分析原因,制定改进措施,并及时向发包方报告。3.问题:施工质量不符合要求。解决办法:立即整改,并提交整改报告,必要时可申请返工。五、所有应用场景:1.地质勘探工程承包施工2.油气田勘探工程承包施工3.矿产资源勘探工程承包施工4.环境保护工程承包施工5.地下水资源勘探工程承包施工全文完。2025年度地质勘探打井工程承包施工合同范本3合同编号_________一、合同主体甲方:_________地质勘探地址:_________联系人:_________联系电话:_________乙方:_________施工地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》;2.《中华人民共和国建设工程质量管理条例》;3.《建设工程施工合同示范文本》;4.《地质勘探工程质量管理规定》;5.《安全生产法》。三、定义与解释3.1专业术语1.地质勘探:指在已知或未知地区,利用地质学、地球物理学、地球化学等方法,对地壳结构、构造、岩性、水文地质、工程地质、矿产资源等进行调查、评价和预测;2.打井工程:指为满足水文地质、工程地质、地质勘探等需要,对地壳进行钻探,以获取地下水资源、地质资料等工程。3.2关键词解释1.承包施工:指乙方根据甲方的委托,按照合同约定,完成地质勘探打井工程的施工任务;2.施工图纸:指乙方根据甲方提供的地质勘探打井工程相关资料,编制的施工图纸;3.施工方案:指乙方根据施工图纸和相关技术规范,制定的施工方案。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,完成地质勘探打井工程的施工任务;2.甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度、安全等进行监督检查;3.甲方应按时足额支付乙方工程款;4.甲方应按照合同约定,提供地质勘探打井工程所需的场地、设备、材料等。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定,完成地质勘探打井工程的施工任务;2.乙方应确保施工质量,符合国家及行业相关技术规范;3.乙方应按照甲方要求,提供施工图纸、施工方案等;4.乙方应遵守安全生产法律法规,确保施工安全;5.乙方应按照合同约定,完成工程验收,并交付甲方使用。五、履行条件5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为2025年度。5.2合同履行地点地质勘探打井工程地点:_________。5.3合同履行方式1.乙方应按照施工图纸、施工方案等相关要求,进行地质勘探打井工程的施工;2.甲方有权对施工过程进行监督检查,乙方应予以配合。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同约定的施工任务完成;2.合同约定的其他终止条件。6.3终止程序1.合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商;2.双方协商一致后,签订合同终止协议。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照约定完成工程验收,并交付甲方使用;2.双方应按照合同约定,进行工程款的结算。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、运输费、施工水电费等;2.工程间接费用:包括但不限于管理费、保险费、安全文明施工费、税费等;3.其他费用:根据合同约定,可能产生的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方应提交相关资质证明和施工方案,甲方在收到乙方提交的资料后5个工作日内支付合同总价的30%作为预付款;2.进度款:工程进度达到合同约定节点时,乙方应向甲方提交进度付款申请及相应的发票,甲方应在收到申请后5个工作日内支付该节点的工程款;3.结算款:工程完工并通过甲方验收后,乙方应向甲方提交结算款申请及相应的发票,甲方应在收到申请后15个工作日内支付结算款;4.保修金:工程完工验收合格后,甲方应向乙方支付合同总价的10%作为保修金,保修期满无质量问题后无息退还。7.3支付时间1.预付款支付时间:合同签订后5个工作日内;2.进度款支付时间:每个进度节点后5个工作日内;3.结算款支付时间:工程完工验收合格后15个工作日内;4.保修金支付时间:工程完工验收合格后。7.4支付章件1.甲方在支付款项前,应核对乙方提交的发票及相关资料的真实性、合法性;2.乙方应在收到甲方支付款项后,向甲方提供相应的收据或收条。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付乙方款项,应向乙方支付违约金,违约金按逾期付款金额的1%每日计算;2.甲方未按时提供施工所需场地、设备、材料等,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金按逾期天数每日计算;2.乙方施工质量不符合合同约定,应承担修复或重新施工的责任;3.乙方违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式:按实际损失的一定比例计算;2.赔偿方式:甲方应向乙方支付违约金,乙方应向甲方支付赔偿金。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的地质勘探资料、施工图纸、技术规范等;2.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后3年内。9.3保密履行方式1.双方应严格履行保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容;2.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指因自然原因或社会原因,导致合同无法履行或履行困难的事件。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方;2.双方应采取一切必要措施,尽量减少不可抗力事件对合同履行的影响;3.因不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例地震、洪水、战争、罢工、政府行为等。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生的争议,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同;2.经双方同意,甲方可以将合同全部或部分权利义务转让给第三方。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密内容;2.合同约定的特定权利义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对地质勘探打井工程的设计、施工、验收等环节的监督权;2.甲方保留对乙方施工过程中的技术、质量、安全等问题的指导权;3.甲方保留对乙方提供的技术资料、施工图纸等的审查权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,对地质勘探打井工程的设计、施工方案进行修改的权利;2.甲方保留在合同履行过程中,对地质勘探打井工程的施工进度、质量要求进行调整的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方协商一致后,可对合同进行修改或补充;2.修改或补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力1.修改或补充的内容自双方签字盖章之日起生效;2.修改或补充的内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行;2.双方应相互配合,解决合同履行过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,沟通合同履行情况;2.双方应通过书面或口头方式,及时通报合同履行过程中出现的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于地质勘探打井工程承包施工的完整协议,任何与本合同内容相抵触的口
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论