2024版建筑劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑劳务分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条：工程范围及内容2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间及条件第四条：工期及进度4.1合同工期4.2工程进度要求4.3工期延误的处理第五条：劳务人员管理5.1乙方应提供的劳务人员数量及资质5.2乙方对劳务人员的管理及培训5.3劳务人员的人身伤亡责任第六条：质量及验收6.1工程质量标准6.2验收程序及时间6.3工程质量问题的处理第七条：安全及环保7.1乙方应遵守的安全规定7.2乙方应采取的环保措施7.3安全事故的处理第八条：保密条款8.1双方对合同内容的保密8.2双方对商业秘密的保密第九条：违约责任9.1双方违约的情形9.2违约责任的具体承担方式第十条：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点及机构第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件第十二条：合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止后的处理第十三条：其他约定13.1双方的其他权利和义务13.2合同的附件及附录第十四条：合同的生效、修改及补充14.1合同的生效条件14.2合同的修改及补充方式第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××公司，地址：×××省×××市×××区×××路×××号。1.2乙方名称：×××建筑劳务分包公司，地址：×××省×××市×××区×××路×××号。第二条：工程范围及内容2.1工程名称：×××项目建筑工程。2.2工程地点：×××省×××市×××区×××路×××号。2.3工程内容：包括但不限于土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化工程等，具体工程内容以甲方提供的工程量清单为准。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币×××万元整）。3.2支付方式：银行转账。3.3支付时间及条件：甲方按照工程进度，分阶段支付乙方工程款，具体支付时间及比例详见附件一《工程进度款支付表》。第四条：工期及进度4.1合同工期：自双方签订合同之日起至工程竣工交付之日止，工期为×××天。4.2工程进度要求：乙方应按照甲方提供的施工组织设计方案和施工进度计划进行施工，确保工程按期完成。4.3工期延误的处理：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金；如甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的窝工费。第五条：劳务人员管理5.1乙方应提供的劳务人员数量及资质：乙方应根据工程需要，提供足够的具备相应资质的劳务人员，具体数量及专业详见附件二《劳务人员配置表》。5.2乙方对劳务人员的管理及培训：乙方应对提供的劳务人员进行严格的管理和培训，确保其具备合格的技能和素质。5.3劳务人员的人身伤亡责任：乙方应对劳务人员的人身伤亡承担全部责任，如有争议，双方可协商解决。第六条：质量及验收6.1工程质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。6.2验收程序及时间：工程竣工后，乙方应按照甲方要求进行自检，并向甲方提交验收申请。甲方应在接到验收申请后×××天内组织验收，如无异议，则视为工程验收合格。6.3工程质量问题的处理：如验收过程中发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。乙方应在整改后向甲方提交整改报告，甲方对整改结果进行复核。如整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方继续整改，由此产生的费用由乙方承担。第七条：安全及环保7.1乙方应遵守的安全规定：乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规章制度，确保施工过程中的安全。7.2乙方应采取的环保措施：乙方应按照相关法律法规和甲方要求，做好施工现场的环保工作，包括但不限于废弃物处理、噪音控制、粉尘控制等。7.3安全事故的处理：如施工过程中发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时向甲方报告。乙方应承担因安全事故产生的全部责任，如有争议，双方可协商解决。第八条：保密条款8.1双方对合同内容的保密：未经对方书面同意，双方不得向任何第三方披露合同的内容及与合同相关的任何信息。8.2双方对商业秘密的保密：未经对方书面同意，双方不得向任何第三方披露在合同履行过程中获得的对方的商业秘密及与商业秘密相关的任何信息。第九条：违约责任9.1双方违约的情形：双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约责任的具体承担方式：违约方应按照合同约定承担违约金、赔偿损失等责任，具体承担方式详见附件三《违约责任承担方式》。第十条：争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁地点及机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地的仲裁委员会。第十一条：合同的变更与解除11.1合同变更的条件：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除的条件：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方协商一致后可以解除合同。第十二条：合同的终止12.1合同终止的条件：合同履行完毕、双方协商一致解除合同或发生不可抗力等法定终止条件时，合同终止。12.2合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程扫尾工作，并将施工现场清理干净。双方应对合同终止后的遗留问题进行协商处理。第十三条：其他约定13.1双方的其他权利和义务：双方应遵守国家法律法规，履行合同约定的义务，尊重社会公德，共同维护双方的合法权益。13.2合同的附件及附录：合同附件及附录是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。附件一《工程进度款支付表》、附件二《劳务人员配置表》、附件三《违约责任承担方式》等详见合同附录。第十四条：合同的生效、修改及补充14.1合同的生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为×××年。14.2合同的修改及补充方式：合同生效后，如双方认为有必要修改或补充合同内容，应签订书面修改协议或补充协议，经双方盖章确认后生效。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程进度款支付表》详细要求和说明：本附件详细列出了工程进度款支付的时间节点、支付比例以及支付条件。双方应严格按照此表执行工程款支付。附件二：《劳务人员配置表》详细要求和说明：本附件详细列出了乙方应提供的劳务人员数量、专业及资质要求。乙方应根据工程需要，提供足够的具备相应资质的劳务人员。附件三：《违约责任承担方式》详细要求和说明：本附件详细列出了违约行为的责任认定标准及承担方式。双方应严格按照此附件约定的方式承担违约责任。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。例如，如果合同约定的工期为120天，乙方因自身原因导致工期延误10天，则乙方应向甲方支付相当于违约金10天的工程款。2.质量问题：如验收过程中发现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。乙方应在整改后向甲方提交整改报告，甲方对整改结果进行复核。如整改后仍不符合要求，甲方有权要求乙方继续整改，由此产生的费用由乙方承担。3.保密违约：如一方违反保密条款，泄露对方的商业秘密或合同内容，泄露方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。例如，乙方泄露了甲方的商业秘密，导致甲方遭受经济损失，乙方应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。不可抗力事件发生后，双方应立即通知对方，并采取措施减少损失。2.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的违约责任。违约金的计算方式、支付时间等应在合同中明确规定。3.工程款：指甲方按照工程进度，向乙方支付的工程价款。工程