




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五年度打桩施工合同履约保证金协议1本合同目录一览1.保证金金额及支付方式1.1保证金总额1.2保证金支付时间1.3保证金支付方式2.保证金退还条件2.1保证金退还条件一2.2保证金退还条件二2.3保证金退还条件三3.保证金退还程序3.1退还申请3.2退还审核3.3退还支付4.保证金利息计算及支付4.1利息计算方式4.2利息支付时间4.3利息支付方式5.违约责任5.1违约情形一5.2违约情形二5.3违约情形三6.争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构6.3争议解决程序7.合同生效及终止7.1合同生效条件7.2合同终止条件7.3合同终止程序8.合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更通知9.合同解除9.1解除条件9.2解除程序9.3解除通知10.合同附件10.1附件一:打桩施工合同10.2附件二:履约保证金协议10.3附件三:其他相关文件11.合同签署11.1签署主体11.2签署时间11.3签署地点12.合同备案12.1备案机构12.2备案时间12.3备案程序13.合同保密13.1保密内容13.2保密期限13.3保密责任14.其他约定14.1其他约定一14.2其他约定二14.3其他约定三第一部分:合同如下:1.保证金金额及支付方式1.1保证金总额本协议项下,履约保证金总额为人民币壹佰万元整(¥100,000.00)。1.2保证金支付时间乙方应在合同签订后五个工作日内,将保证金支付至甲方指定账户。1.3保证金支付方式乙方应通过银行转账方式支付保证金,转账时须注明“项目履约保证金”字样。2.保证金退还条件2.1保证金退还条件一乙方在合同约定的施工期限届满且项目验收合格后,甲方应在五个工作日内退还全部保证金。2.2保证金退还条件二乙方在施工过程中因不可抗力原因导致合同无法履行,经双方协商一致解除合同时,甲方应在五个工作日内退还全部保证金。2.3保证金退还条件三其他经双方书面同意的退还保证金情形。3.保证金退还程序3.1退还申请乙方应在符合退还条件的情况下,向甲方提交保证金退还申请,并提供相关证明材料。3.2退还审核甲方在收到乙方退还申请及相关证明材料后,应在五个工作日内进行审核。3.3退还支付经审核无误后,甲方应在五个工作日内将保证金退还至乙方指定账户。4.保证金利息计算及支付4.1利息计算方式保证金利息按照中国人民银行同期存款利率计算。4.2利息支付时间甲方在退还保证金时,应将利息一并支付给乙方。4.3利息支付方式利息支付方式与保证金支付方式相同。5.违约责任5.1违约情形一乙方未按合同约定支付保证金或逾期支付保证金,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为应支付保证金金额的1%。5.2违约情形二乙方未按合同约定履行施工义务,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。5.3违约情形三其他经双方约定的违约情形。6.争议解决6.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决。6.2争议解决机构协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。6.3争议解决程序诉讼过程中,双方应积极配合,并按照法院要求提供相关证据。7.合同生效及终止7.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。7.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同时,合同终止。7.3合同终止程序合同终止后,双方应在五个工作日内进行清算,处理善后事宜。8.合同附件8.1附件一:打桩施工合同附件一为双方签订的《二零二五年度打桩施工合同》,详细列明了施工内容、工期、质量要求、付款方式等条款。8.2附件二:履约保证金协议本协议为附件二,是双方就履约保证金事宜达成的补充协议。8.3附件三:其他相关文件包括但不限于工程图纸、施工方案、验收标准等。9.合同签署9.1签署主体本协议由甲方(施工单位)和乙方(建设单位)授权的代表签字盖章。9.2签署时间本协议签署时间为二零二五年一月一日。9.3签署地点本协议签署地点为甲方公司所在地。10.合同备案10.1备案机构本协议需提交至甲方所在地的建设行政管理部门进行备案。10.2备案时间乙方应在签署本协议后十个工作日内完成备案手续。10.3备案程序乙方应向备案机构提交本协议、双方有效身份证件、营业执照等文件。11.合同保密11.1保密内容本协议涉及的商业秘密、技术秘密及其他需保密的信息。11.2保密期限保密期限自本协议签订之日起至合同终止后三年。11.3保密责任双方对本协议涉及的保密信息负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.其他约定12.1其他约定一如因政策调整、市场变化等原因导致合同内容需调整,双方应友好协商,达成一致意见后另行签订补充协议。12.2其他约定二本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。12.3其他约定三本协议的修改、补充或终止,均需双方书面同意,并经双方签字盖章后生效。13.合同解除13.1解除条件(1)一方严重违约;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。13.2解除程序提出解除方应书面通知对方,并说明解除原因。自通知之日起,本协议解除。13.3解除通知解除通知应以书面形式发送,并在发送后的五个工作日内送达对方。14.其他14.1本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。14.2本协议自双方签字盖章之日起生效。14.3本协议未尽事宜,按国家有关法律法规执行。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,因特定目的而介入合同关系的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询机构等。2.第三方介入的条件2.1第三方介入应基于合同履行需要,经甲乙双方协商一致,并签订书面协议。2.2第三方介入应确保不违反合同约定,不影响合同目的的实现。3.第三方职责3.1第三方应按照合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。3.2第三方应提供专业意见或服务,协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。4.第三方权利4.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。4.2第三方有权对合同履行情况进行监督和检查。5.第三方义务5.1第三方应保守合同秘密,不得泄露甲乙双方的商业秘密。5.2第三方应按照合同约定的时间、质量、标准完成工作。6.第三方责任限额6.1第三方在本合同项下的责任限额为人民币伍拾万元整(¥500,000.00)。6.2超过责任限额的部分,由甲乙双方按比例承担。7.第三方介入程序7.1第三方介入前,甲乙双方应签订书面协议,明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。7.2第三方介入后,甲乙双方应配合第三方的工作,并提供必要的协助。8.第三方与其他各方的划分说明8.1第三方与甲方的关系:(1)第三方作为甲方聘请的独立第三方,对甲方负责。(2)第三方应遵守甲方的要求和指示,确保合同履行。(3)第三方在履行职责过程中产生的费用,由甲方承担。8.2第三方与乙方的关系:(1)第三方作为乙方聘请的独立第三方,对乙方负责。(2)第三方应遵守乙方的要求和指示,确保合同履行。(3)第三方在履行职责过程中产生的费用,由乙方承担。8.3第三方与合同其他相关方的关系:(1)第三方与合同其他相关方(如供应商、分包商等)无直接合同关系。(2)第三方在履行职责过程中,应协调与其他相关方的关系,确保合同履行。9.第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件:(1)合同履行完毕;(2)甲乙双方协商一致解除第三方介入;(3)第三方无法继续履行职责。9.2第三方介入的终止程序:(1)终止条件出现后,甲乙双方应通知第三方;(2)第三方应在收到通知后五个工作日内完成工作交接;(3)甲乙双方应按照合同约定处理第三方介入产生的费用。10.第三方介入的争议解决10.1第三方介入过程中发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决。10.2协商不成时,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.第三方介入的补充条款11.1本合同如有未尽事宜,甲乙双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。11.2本合同修正条款自双方签字盖章之日起生效。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:打桩施工合同详细要求:包括但不限于工程内容、工期安排、质量标准、材料规格、验收流程、付款方式、违约责任等条款。附件说明:本附件为双方签订的主要合同文件,是履约保证金协议的依据和补充。2.附件二:履约保证金协议详细要求:包括保证金金额、支付方式、退还条件、退还程序、利息计算、违约责任等条款。附件说明:本附件为本协议的组成部分,具体规定了保证金的相关事宜。3.附件三:施工图纸及设计文件详细要求:包括施工图、设计图、地质勘察报告等。附件说明:本附件为施工依据,确保施工符合设计要求。4.附件四:施工组织设计详细要求:包括施工方案、施工进度计划、安全管理措施等。附件说明:本附件为施工过程的指导文件,确保施工有序进行。5.附件五:材料设备清单详细要求:包括所需材料的规格、数量、品牌等。附件说明:本附件为材料采购的依据,确保材料质量。6.附件六:验收报告详细要求:包括工程质量验收报告、安全验收报告等。附件说明:本附件为施工完成的证明,用于确定工程是否合格。7.附件七:付款凭证详细要求:包括合同约定的付款凭证。附件说明:本附件为付款的证明,确保合同约定的付款条款得到履行。8.附件八:违约通知书详细要求:包括违约行为的描述、违约责任的认定、解决措施等。附件说明:本附件为违约行为的处理依据,确保违约行为得到及时纠正。9.附件九:第三方介入协议详细要求:包括第三方介入的条件、职责、权利、义务、责任限额等。附件说明:本附件为第三方介入的具体规定,确保第三方在合同履行中的作用和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:违约支付保证金:乙方未按时支付保证金。违约施工质量:乙方施工质量不符合合同约定。违约工期延误:乙方未按合同约定完成施工任务。违约材料供应:乙方提供的材料不符合合同要求。2.责任认定标准:违约支付保证金:乙方应支付违约金,违约金为应支付保证金金额的1%。违约施工质量:乙方应承担修复或重做工程的责任,并赔偿甲方因此造成的损失。违约工期延误:乙方应承担工期延误的责任,并支付工期延误违约金。违约材料供应:乙方应提供合格材料,如材料不合格,乙方应承担更换或赔偿的责任。3.违约责任示例说明:若乙方未按时支付保证金,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为应支付保证金金额的1%。若乙方施工的桩基础不符合设计要求,乙方应进行修复,并赔偿甲方因此造成的损失。若乙方施工工期延误一个月,乙方应支付工期延误违约金,违约金按每天合同总额的1%计算。全文完。二零二五年度打桩施工合同履约保证金协议2合同编号_________一、合同主体1.1甲方:[甲方全称]地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人姓名]联系电话:[甲方联系电话]1.2乙方:[乙方全称]地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人姓名]联系电话:[乙方联系电话]1.3其他相关方:[其他相关方名称]地址:[其他相关方地址]联系人:[其他相关方联系人姓名]联系电话:[其他相关方联系电话]二、合同前言2.1背景本协议依据我国《合同法》、《建筑法》等相关法律法规,以及《二零二五年度打桩施工合同》的相关约定,为保障甲方在打桩施工过程中的合法权益,确保乙方按照合同约定履行打桩施工义务,双方本着平等互利的原则,特签订本履约保证金协议。2.2目的本协议旨在明确甲方和乙方在履行《二零二五年度打桩施工合同》过程中的权利义务,保障甲方在乙方违约时的合法权益,同时保障乙方的合法权益,维护合同双方的合法权益。三、定义与解释3.1专业属于本协议中“打桩施工”是指乙方按照甲方的要求,使用专业设备和施工技术,对指定的工程地点进行打桩施工活动。3.2关键词解释(1)“履约保证金”是指乙方为保证其按照合同约定履行打桩施工义务,向甲方缴纳的一定数额的保证金。(2)“违约”是指乙方未按照合同约定履行打桩施工义务,或者违反合同约定的其他行为。(3)“合同终止”是指合同因特定原因解除或终止,合同双方不再履行合同约定的权利义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定履行打桩施工义务。(2)甲方有权要求乙方缴纳履约保证金,并按照合同约定扣除保证金。(3)甲方有权在乙方违约时,请求乙方承担违约责任。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权按照合同约定进行打桩施工,并取得相应报酬。(2)乙方有权要求甲方按照合同约定支付履约保证金。(3)乙方有权在合同履行过程中,按照合同约定提出合理变更要求。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效,至《二零二五年度打桩施工合同》履行完毕止。5.2合同履行地点乙方应按照《二零二五年度打桩施工合同》约定的工程地点进行打桩施工。5.3合同履行方式乙方应按照《二零二五年度打桩施工合同》约定的施工技术和质量标准,履行打桩施工义务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)本协议期限届满,双方合同义务履行完毕。(2)合同因特定原因解除或终止。(3)乙方违约,甲方请求解除合同。6.3终止程序(1)本协议期满或终止条件成立时,双方应当及时通知对方。(2)合同终止后,乙方应向甲方退还履约保证金。6.4终止后果合同终止后,双方应按照《二零二五年度打桩施工合同》的约定,处理合同终止后的有关事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)打桩施工工程总价的[百分比]%作为履约保证金比例;(2)根据施工进度和工程量的实际情况,按月度或季度调整保证金金额;(3)其他可能影响保证金金额的因素,如工期延误、质量不合格等。7.2支付方式乙方应在合同签订后[支付时间]内,将履约保证金全额支付至甲方指定的账户。7.3支付时间(1)首次支付时间:合同签订后[支付天数]内;(2)后续支付时间:根据施工进度和工程量的实际情况,按月度或季度支付。7.4支付条款(1)乙方应按照甲方提供的支付通知单进行支付;(2)甲方应在收到乙方支付款项后,出具相应的收款凭证;(3)支付款项应包含相应的税费,由乙方承担。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付履约保证金,应向乙方支付相当于保证金总额的[违约金比例]%的违约金;(2)甲方未按约定履行合同义务,导致乙方遭受损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约(1)乙方未按约定履行打桩施工义务,应向甲方支付相当于保证金总额的[违约金比例]%的违约金;(2)乙方未按约定缴纳履约保证金,应向甲方支付相当于保证金总额的[违约金比例]%的违约金;(3)乙方因违约行为给甲方造成损失的,应承担相应的赔偿责任。8.3赔偿金额和方式(1)赔偿金额:根据实际情况确定,包括但不限于直接损失和间接损失;(2)赔偿方式:以货币形式支付,由违约方承担。九、保密条款9.1保密内容本协议中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息、客户信息等,均为保密内容。9.2保密期限本协议项下的保密期限为自合同签订之日起至合同终止后的[保密期限]年。9.3保密履行方式(1)双方应采取一切必要措施,防止保密信息的泄露;(2)未经对方同意,不得将保密信息用于任何商业目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义本协议所称不可抗力,是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件:如罢工、骚乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可根据实际情况协商解决;(3)因不可抗力事件导致的损失,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水、台风等;(2)政府行为:政策调整、法律法规变更等;(3)社会异常事件:罢工、骚乱等。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:向双方共同认可的调解机构申请调解;(2)仲裁:向有管辖权的仲裁机构申请仲裁;(3)诉讼:向有管辖权的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将本协议项下的权利义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形;(2)法律法规禁止转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本协议的签订不视为甲方放弃对乙方在打桩施工过程中的监督权和检查权;(2)甲方保留在必要时对乙方施工过程进行整改和纠正的权利。13.2特殊权力保留(1)甲方保留在乙方违约时,依法采取必要措施保护自身合法权益的权利;(2)甲方保留在合同履行过程中,根据实际情况调整履约保证金金额的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)本协议的修改和补充,应经双方协商一致,并以书面形式进行;(2)修改和补充的内容,应与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力(1)本协议的修改和补充,自双方签字盖章之日起生效;(2)未经双方书面同意,任何一方不得单方面修改或补充本协议。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,共同确保打桩施工工程的顺利进行;(2)甲方应提供乙方施工所需的必要条件,乙方应充分利用甲方提供的资源。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论和解决施工过程中出现的问题;(2)双方应通过书面或其他有效方式,及时沟通施工过程中的有关事项。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于履约保证金的完整协议,任何与本协议相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款本协议的增减条款,应经双方协商一致,并以书面形式进行。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):法定代表人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.二零二五年度打桩施工合同2.银行付款凭证3.争议解决相关文件(如调解协议、仲裁裁决书、法院判决书)4.不可抗力事件证明材料5.协作与配合相关文件6.修改和补充协议(如有)二、违约行为及认定:1.违约行为:a.乙方未按合同约定时间、地点和质量要求完成打桩施工;b.乙方未按约定支付履约保证金;c.甲方未按约定支付履约保证金;d.双方协商一致,认定乙方或甲方存在违约行为。2.违约行为认定:a.双方根据合同条款及实际情况,通过协商一致认定;b.如协商不成,可通过调解、仲裁或诉讼途径认定。三、法律名词及解释:1.履约保证金:指为确保合同履行,由一方当事人支付给另一方的一定数额的金钱。2.违约责任:指当事人不履行或不适当履行合同义务,应当承担的民事责任。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。4.争议解决:指在合同履行过程中,当事人对合同权利义务发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。5.保密条款:指双方就涉及商业秘密、技术秘密等事项达成的不对外泄露的约定。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方未能按合同约定完成打桩施工。a.要求乙方说明情况,并提供补救措施;b.如乙方不能按期完成施工,可协商延长工期;c.如乙方严重违约,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。2.问题:甲方未按合同约定支付履约保证金。a.提供相应的担保或证明材料;b.与乙方协商调整保证金金额或支付时间。3.问题:发生不可抗力事件,影响合同履行。解决办法:双方应根据不可抗力事件的影响,协商调整合同履行计划,或依法解除合同。4.问题:双方对合同条款理解不一致。解决办法:双方应友好协商,根据合同条款及相关法律法规,共同确定合同条款的含义。5.问题:合同履行过程中出现其他争议。解决办法:双方应按照合同约定,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体参与(1)在本协议中,若引入第三方参与,应明确第三方的参与目的、职责和权利。(2)第三方应为具有合法资质的企业或个人,能够独立承担法律责任。2.第三方责任(1)第三方应对其在打桩施工过程中所造成的一切后果承担相应的法律责任。(2)第三方应确保施工质量符合国家标准和合同约定。3.第三方权利(1)第三方有权按照合同约定,参与施工项目的管理和监督。(2)第三方有权获取相应的工程进度款和奖金。4.第三方义务(1)第三方应按时参加项目施工,并配合甲方和乙方的工作。(2)第三方应按照合同约定,保证施工安全和环境保护。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利(1)乙方有权要求甲方按照合同约定支付履约保证金。(2)乙方有权在施工过程中,因不可抗力等原因,要求甲方延长工期或调整保证金金额。2.乙方利益(1)乙方有权在工程完成后,根据施工进度和质量要求,获取相应的工程进度款和奖金。(2)乙方有权在合同履行过程中,因甲方违约等原因,要求甲方承担违约责任。3.甲方的违约及限制条款(1)甲方如未按时支付履约保证金,应向乙方支付违约金。(2)甲方如未按约定履行合同义务,乙方有权要求甲方承担违约责任。(3)甲方不得无正当理由终止合同,否则应向乙方支付赔偿金。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利(1)甲方有权要求乙方按照合同约定履行打桩施工义务。(2)甲方有权对乙方的施工过程进行监督检查,确保施工质量。2.甲方的利益(1)甲方有权在合同履行过程中,因乙方违约等原因,要求乙方承担违约责任。(2)甲方有权在施工完成后,按照合同约定,获取工程款项和收益。3.乙方的违约及限制条款(1)乙方如未按时完成打桩施工,应向甲方支付违约金。(2)乙方如未按约定履行合同义务,甲方有权要求乙方承担违约责任。(3)乙方不得在未经甲方同意的情况下,擅自变更施工方案或质量标准。全文完。二零二五年度打桩施工合同履约保证金协议3合同目录一、协议概述1.1协议背景1.2协议目的1.3协议依据二、当事人信息2.1甲方信息2.2乙方信息三、保证金金额及支付方式3.1保证金金额3.2保证金支付方式3.3保证金缴纳时间四、保证金用途及退还条件4.1保证金用途4.2退还条件4.3退还程序五、违约责任5.1甲方违约责任5.2乙方违约责任六、争议解决6.1争议解决方式6.2争议解决机构七、协议生效及终止7.1协议生效条件7.2协议终止条件7.3协议解除八、保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3违约责任九、不可抗力9.1不可抗力事件定义9.2不可抗力事件处理9.3通知义务十、通知和送达10.1通知方式10.2送达地址10.3送达方式十一、协议的修改和补充11.1修改程序11.2补充内容十二、其他12.1适用法律12.2协议份数12.3协议签署十三、附件13.1附件一:保证金缴纳凭证13.2附件二:保证金退还凭证十四、协议签署日期合同编号2025DZSGYJZXYG一、协议概述1.1协议背景1.2协议目的本协议旨在确保主合同的有效履行,保障双方的合法权益。1.3协议依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规。二、当事人信息2.1甲方信息甲方名称:____________________甲方地址:____________________甲方联系人:__________________甲方联系电话:_________________2.2乙方信息乙方名称:____________________乙方地址:____________________乙方联系人:__________________乙方联系电话:_________________三、保证金金额及支付方式3.1保证金金额本协议保证金总额为人民币______元整。3.2保证金支付方式乙方应于主合同签订之日起____个工作日内,将保证金一次性支付至甲方指定账户。3.3保证金缴纳时间保证金缴纳时间为____年____月____日。四、保证金用途及退还条件4.1保证金用途保证金用于担保乙方按照主合同约定履行施工义务。4.2退还条件乙方按照主合同约定履行完毕施工义务,且无违约行为,甲方应在主合同履行完毕之日起____个工作日内退还保证金。4.3退还程序乙方应向甲方提交相关证明材料,甲方审核无误后,将保证金退还至乙方指定账户。五、违约责任5.1甲方违约责任若甲方未按约定退还保证金,应向乙方支付_____%的违约金。5.2乙方违约责任若乙方未按主合同约定履行施工义务,甲方有权扣除保证金,并追究乙方的违约责任。六、争议解决6.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。6.2争议解决机构本协议争议解决机构为合同履行地人民法院。七、协议生效及终止7.1协议生效条件本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。7.2协议终止条件主合同终止或双方协商一致解除本协议。7.3协议解除任何一方违反本协议约定,另一方有权解除本协议,并追究违约方的责任。八、保密条款8.1保密内容双方在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他应当保密的信息。8.2保密期限本协议约定的保密期限自协议签订之日起至主合同履行完毕之日起____年。8.3违约责任若任何一方违反保密义务,泄露或使用对方保密信息,应承担相应的法律责任,并赔偿对方因此遭受的损失。九、不可抗力9.1不可抗力事件定义不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等。9.2不可抗力事件处理发生不可抗力事件时,双方应及时相互通知,并采取措施减少损失。9.3通知义务一方发生不可抗力事件,应及时向另一方发出书面通知,并附具证明材料。十、通知和送达10.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行,可以通过快递、传真或电子邮件等方式发送。10.2送达地址甲方送达地址:____________________乙方送达地址:____________________10.3送达方式通知自发出之日起____个工作日后视为送达。十一、协议的修改和补充11.1修改程序本协议的修改和补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。11.2补充内容本协议的补充内容与本协议具有同等法律效力。十二、其他12.1适用法律本协议适用中华人民共和国法律。12.2协议份数本协议一式____份,甲乙双方各执____份。12.3协议签署本协议自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。十三、附件13.1附件一:保证金缴纳凭证13.2附件二:保证金退还凭证十四、合同签署本协议一式____份,甲乙双方各执____份,具有同等法律效力。甲方(签字/盖章):____________________日期:____________________乙方(签字/盖章):____________________日期:____________________多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.1甲方进度款支付条件a.乙方完成合同约定工程量的____%;b.乙方提交完整的工程量清单及验收报告;c.甲方对工程量及质量进行审核,确认无误后支付。1.2甲方监督权a.定期或不定期进行现场检查;b.要求乙方提供施工进度、质量、安全等方面的报告;c.对乙方违反合同约定或法律法规的行为进行制止和纠正。1.3甲方变更权a.设计变更;b.施工条件变化;c.甲方要求提高施工质量或进度。甲方应在变更前通知乙方,并协商确定变更后的施工方案及费用。1.4甲方验收权说明:工程完工后,甲方有权组织验收,验收合格后方可支付尾款。验收不合格的,乙方应按照甲方要求进行整改,直至合格。二、乙方为主导时的附加条款及说明2.1乙方施工自主权a.施工顺序调整;b.施工工艺优化;c.施工材料替代。乙方应在调整方案前通知甲方,并取得甲方同意。2.2乙方进度款申请权说明:乙方有权根据施工进度及合同约定,向甲方申请支付进度款。甲方应在收到乙方申请后____个工作日内进行审核,并支付相应款项。2.3乙方材料采购权说明:乙方有权根据工程需要,自行采购施工材料。乙方应确保材料质量符合合同要求,并在采购前通知甲方。2.4乙方工程款结算权说明:工程完工后,乙方有权根据合同约定及实际完成工程量,向甲方提出工程款结算申请。甲方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年应急管理与灾害响应考试试卷及答案总结
- 2025年新工艺材料技术的研究与应用试题及答案
- 2025年信息安全与风险管理课程考核试卷及答案
- 2025年汽车服务工程职业能力测试试卷及答案
- 2025年批判性思维能力测试题及答案
- 2025年建筑师执业资格考试试卷及答案
- 2025年5G通信技术与网络的性能优化的综合能力考试卷及答案
- 2025年电子商务技能证书考试试题及答案
- 物资采购出库管理制度
- 特困补助资金管理制度
- 毕业设计基于S7200PLC的精馏温度控制系统的设计
- 3000吨汽车车身大中型冷冲模具生产线建设项目可行性研究报告
- 内蒙古自治区中小学职称评价标准条件
- GB/T 29047-2021高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件
- 某射击馆照明平面回路设计及智能照明控制分析
- 植物检疫性病毒病害
- 血管外科常见疾病课件
- 农村公共管理复习资料
- 人教版道德与法治八年级下册期末测试卷--含答案-八下道德期末试卷人教版
- Q∕GDW 12067-2020 高压电缆及通道防火技术规范
- 2020-2021广东二建继续教育试题及答案
评论
0/150
提交评论