2025年度地下综合管廊打桩工程分包合同范本3篇_第1页
2025年度地下综合管廊打桩工程分包合同范本3篇_第2页
2025年度地下综合管廊打桩工程分包合同范本3篇_第3页
2025年度地下综合管廊打桩工程分包合同范本3篇_第4页
2025年度地下综合管廊打桩工程分包合同范本3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度地下综合管廊打桩工程分包合同范本合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______2.乙方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______3.其他相关方:名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______二、合同前言2.1背景为满足我国城市基础设施建设需要,提高城市综合管廊建设水平,甲方决定实施2025年度地下综合管廊打桩工程。为确保工程顺利进行,甲方决定将部分工程分包给具有相应资质的乙方。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在2025年度地下综合管廊打桩工程中的权利、义务及责任,确保工程质量和进度,实现甲乙双方互利共赢。三、定义与解释3.1专业术语(1)地下综合管廊:指在城市地下,用于容纳各类地下管线、电力、通信、给排水等设施,并对其进行集中管理和维护的公共基础设施。(2)打桩工程:指为地下综合管廊提供基础支撑的桩基施工工程。3.2关键词解释(1)分包:指甲方将部分工程内容委托给乙方实施,乙方作为承包方承担相应的施工责任。(2)合同价款:指甲乙双方约定的,乙方完成合同约定的工程内容后,甲方应支付给乙方的报酬。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,完成地下综合管廊打桩工程的施工任务。(2)甲方有权对乙方施工过程中的工程质量、进度进行监督检查。(3)甲方有权按照合同约定支付合同价款。4.2乙方的权利和义务(1)乙方有权按照合同约定,获得地下综合管廊打桩工程的施工任务。(2)乙方应按照甲方要求,确保施工质量、进度满足合同约定。(3)乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范,确保施工安全。(4)乙方应按照合同约定,向甲方提供施工过程中的相关资料和报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为_______年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点地下综合管廊打桩工程施工地点:_______5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,采取合理、科学、安全的施工方法,确保工程质量和进度。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程内容全部完成,经甲方验收合格。(2)合同约定的工程内容因不可抗力等原因无法继续履行。(3)甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序(1)合同终止前,甲乙双方应就合同终止事宜进行协商。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定进行结算。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应将施工场地清理干净,确保不影响周边环境。(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定支付或退还合同价款。七、费用与支付7.1费用构成(1)人工费:指乙方施工过程中所需的人工成本,包括但不限于工人工资、福利等。(2)材料费:指乙方施工过程中所需的各种材料费用,包括但不限于钢筋、水泥、木材等。(3)机械费:指乙方施工过程中所需的各种机械设备使用费用。(4)管理费:指乙方在施工过程中产生的管理费用,包括但不限于项目管理、质量控制等。(5)利润:指乙方应得的合理利润。(6)其他费用:指本合同约定之外,乙方在施工过程中产生的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后____个工作日内,甲方支付合同总价的_____%作为预付款。(2)进度款:乙方完成合同约定工程量的_____%后,甲方支付合同总价的_____%作为进度款。(3)竣工结算款:乙方完成合同约定的全部工程内容并经甲方验收合格后,甲方支付合同总价的_____%作为竣工结算款。(4)质保金:合同总价款的_____%作为质保金,在工程保修期满后无质量问题时无息退还乙方。7.3支付时间(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付。(2)进度款:每完成合同约定工程量的_____%后____个工作日内支付。(3)竣工结算款:工程验收合格后____个工作日内支付。(4)质保金:工程保修期满后____个工作日内无息退还。7.4支付条款(1)甲方应按照约定的支付方式、时间和金额,及时向乙方支付合同价款。(2)乙方应按照合同约定提供相应的发票、结算单据等,以便甲方进行支付。(3)若甲方未能按照约定支付合同价款,应向乙方支付_____%的违约金。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付合同价款的,应向乙方支付_____%的违约金。(2)甲方未能按时提供施工所需的场地、资料等,导致乙方不能按时完成工程的,甲方应承担相应责任。8.2乙方违约(1)乙方未能按时完成工程或工程质量不合格的,应向甲方支付_____%的违约金。(2)乙方违反合同约定的保密条款,泄露甲方商业秘密的,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的具体数额由甲乙双方协商确定。(2)违约责任以赔偿损失为主要目的,赔偿金额不足以弥补损失时,甲方或乙方应承担相应的赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)甲方和乙方的商业秘密;(2)工程的技术资料、设计方案、施工工艺等;(3)合同履行过程中产生的其他商业秘密。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应采取合理措施,确保保密内容的保密性。(2)未经对方同意,任何一方不得泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或不能按期履行。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)政府行为:如政策调整、法律法规变动等;(3)社会异常事件:如战争、罢工等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,甲乙双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。(2)因不可抗力导致合同履行不能或不能按期履行的,甲乙双方互不承担责任。10.4不可抗力实例(1)自然灾害:地震、洪水等;(2)政府行为:政策调整、法律法规变动等;(3)社会异常事件:战争、罢工等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼(1)调解:双方可共同选择一位或多位调解员进行调解;(2)仲裁:双方可向合同签订地仲裁委员会申请仲裁;(3)诉讼:双方可向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得擅自转让合同。12.2不得转让的情形(1)合同主体资格的变更;(2)合同内容的变更;(3)合同目的的变更。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对地下综合管廊打桩工程的质量、进度、安全等方面的监督检查权。(2)乙方在合同履行过程中,未经甲方同意,不得将其权利和义务转让给第三方。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方施工过程中违反国家法律法规、行业标准及合同约定行为的纠正权。(2)乙方在施工过程中,如需变更设计方案或施工工艺,应经甲方同意后方可实施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)甲乙双方就合同内容进行修改或补充,应书面形式提出,经双方协商一致后生效。(2)修改或补充的内容作为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本合同的修改或补充自双方签字盖章之日起生效,对甲乙双方具有约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项甲乙双方应就地下综合管廊打桩工程的施工、验收、保修等事项进行相互协作。15.2协作与配合方式(1)甲乙双方应按照合同约定,及时沟通、协调,共同解决施工过程中遇到的问题。(2)乙方在施工过程中,应主动向甲方报告工程进度和质量情况。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律法规,并受其管辖。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于地下综合管廊打桩工程的全部协议,具有完整性和独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式提出,经双方协商一致后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.地下综合管廊打桩工程设计图纸及施工方案2.施工现场平面布置图3.乙方资质证书、安全生产许可证等复印件4.甲方提供的施工场地相关资料5.施工过程中产生的各类技术资料、验收报告、保修单等6.不可抗力事件证明材料7.争议解决过程中产生的相关文件8.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按约定支付合同价款:认定甲方违约,应支付违约金。未按时提供施工所需的场地、资料等:认定甲方违约,应承担相应责任。2.乙方违约行为及认定:未能按时完成工程或工程质量不合格:认定乙方违约,应支付违约金。违反合同约定的保密条款:认定乙方违约,承担相应法律责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同履行不能或不能按期履行。2.违约金:指因一方违约,按照合同约定或法律规定,向守约方支付的一定金额的补偿。3.保密条款:指合同中约定的一方向另一方承诺保密的内容。4.争议解决:指甲乙双方在合同履行过程中发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工过程中出现质量问题。解决办法:甲方应及时通知乙方,要求乙方整改,如整改后仍不合格,甲方有权要求乙方承担违约责任。2.问题:甲方未能按时支付进度款。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,了解支付延迟的原因,如甲方无正当理由延迟支付,乙方有权要求甲方支付违约金。3.问题:施工过程中出现不可抗力事件。解决办法:甲乙双方应及时协商,根据不可抗力事件的影响,调整工程进度和支付方式。4.问题:合同履行过程中发生争议。解决办法:甲乙双方应友好协商解决,如协商无果,可选择调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及信息:第三方名称:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______2.第三方责任:第三方应按照合同约定,提供专业技术服务,包括但不限于设计、监理、检测等。第三方应保证其提供的技术服务符合国家相关标准和规范。3.第三方权利:第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,提供必要的配合和支持。第三方有权根据合同约定,收取相应的技术服务费用。4.第三方义务:第三方应按时完成技术服务,确保工程质量和进度。第三方应保守甲方和乙方的商业秘密。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定,提供施工所需的场地、资料等。乙方有权要求甲方按照合同约定,支付合同价款。2.乙方利益条款:乙方有权在工程验收合格后,获得相应的工程保修金。乙方有权在合同履行过程中,根据实际情况提出合理的变更请求。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时提供施工场地的,应向乙方支付_____%的违约金。甲方未按时支付合同价款的,应向乙方支付_____%的违约金。甲方不得擅自变更合同内容,如需变更,应经乙方同意。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可对乙方的施工过程进行监督检查,确保工程质量。甲方可要求乙方按照合同约定,按时完成工程。2.甲方的利益条款:甲方可享受乙方提供的工程保修服务。甲方可根据工程实际情况,对乙方提出合理的变更要求。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成工程的,应向甲方支付_____%的违约金。乙方工程质量不合格的,应承担相应的修复责任。乙方不得擅自变更合同内容,如需变更,应经甲方同意。全文完。2025年度地下综合管廊打桩工程分包合同范本1合同编号_________一、合同主体1.甲方(分包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方(总包方):名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的本合同依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,为明确2025年度地下综合管廊打桩工程分包的双方权利义务,保障工程顺利进行,经甲乙双方友好协商,达成如下协议。2.2合同依据1.《中华人民共和国合同法》2.《中华人民共和国建筑法》3.《建筑工程施工许可管理办法》4.《建筑工程施工合同示范文本》5.《建筑工程质量验收统一标准》6.《建筑工程安全生产管理条例》三、定义与解释3.1专业术语1.地下综合管廊:指在地下空间内,为满足城市基础设施、公共设施、市政管线等多种功能需求,建设的一种综合性的地下空间设施。2.打桩工程:指在地下综合管廊施工过程中,为加固地基、提高承载力而进行的桩基础施工。3.2关键词解释1.分包:指甲方将地下综合管廊打桩工程的部分或全部施工任务,委托给乙方进行施工。2.总包:指乙方承担地下综合管廊打桩工程的全部施工任务。3.合同履行:指甲乙双方按照本合同约定,完成各自的权利义务。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成地下综合管廊打桩工程。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。3.甲方应按照合同约定,向乙方支付工程款。4.甲方应按照合同约定,提供施工场地、施工图纸等相关资料。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,提供施工场地、施工图纸等相关资料。2.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成地下综合管廊打桩工程。3.乙方应确保施工过程中的质量、进度、安全等方面符合国家相关标准和要求。4.乙方应按照合同约定,向甲方提供施工过程中的相关资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至地下综合管廊打桩工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点地下综合管廊打桩工程施工地点:____________________5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定,组织实施地下综合管廊打桩工程。2.甲方对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.地下综合管廊打桩工程竣工验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应签订终止协议。2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应及时通知甲方,并采取必要措施减少损失。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工场地、设备等清理完毕。2.双方应按照合同约定,结算工程款和费用。3.合同终止后,双方应按照国家相关法律法规处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、施工机具租赁费等。2.工程间接费用:包括但不限于项目管理费、保险费、临时设施费、安全文明施工费等。3.不可预见费用:根据实际情况,经双方协商一致后,可增加不可预见费用。7.2支付方式1.乙方提交工程进度款申请,甲方应在收到申请后7个工作日内进行审核。2.审核通过后,甲方通过银行转账方式支付工程进度款。3.工程竣工结算后,乙方提交结算报告,甲方应在收到报告后30个工作日内完成结算。7.3支付时间1.工程开工后,甲方在合同签订之日起10个工作日内支付首笔工程款。2.每完成工程量的20%,乙方提交进度款申请,甲方在收到申请后7个工作日内支付进度款。3.工程竣工验收合格后,乙方提交竣工结算报告,甲方在收到报告后30个工作日内支付竣工结算款。7.4支付条款1.甲方支付给乙方的款项,应按照国家税收政策缴纳相关税费。2.乙方在收到甲方支付的款项后,应及时办理相关税务申报手续。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金按应付款项的千分之五计算。2.甲方未按时提供施工场地、施工图纸等相关资料,应承担由此造成的工期延误责任。8.2乙方违约2.乙方在施工过程中发生安全事故,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金。2.因违约造成的损失,违约方应承担赔偿责任。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.双方在合同履行过程中产生的合同文件、技术资料等。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后5年内。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、征收、征用等。3.社会异常事件:罢工、战争等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行或履行困难的,双方应协商解决。3.不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.政府行为:政策调整、征收、征用等。3.社会异常事件:罢工、战争等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在履行合同过程中发生争议,应友好协商解决。2.协商不成,可提交相关仲裁机构或法院解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.双方协商不成,可提交相关调解机构进行调解。2.调解不成,可提交仲裁机构仲裁或向法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让本合同。2.经双方协商一致,可转让本合同。12.2不得转让的情形1.合同主体资格受到限制。2.合同内容涉及国家秘密、商业秘密等。3.合同履行过程中存在重大争议。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对地下综合管廊打桩工程的质量监督权。2.甲方保留对乙方施工过程中的安全生产监督权。13.2特殊权力保留1.未经甲方书面同意,乙方不得将本合同项下的权利义务转让给第三方。2.未经甲方书面同意,乙方不得对本合同进行修改或补充。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改或补充,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.合同的修改或补充,自双方签字盖章之日起生效。2.合同的修改或补充,不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保地下综合管廊打桩工程的顺利进行。2.双方应按照合同约定,共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论工程进度、质量、安全等方面的问题。2.双方应通过电话、电子邮件等方式保持沟通,及时解决问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件,不因任何其他协议、合同或文件的签订而失效或变更。16.3增减条款1.本合同如有增减条款,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(分包方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(总包方):签字:____________________日期:____________________盖章:____________________其他相关方:签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件及其他说明解释一、附件列表:1.地下综合管廊打桩工程施工图纸及设计文件2.施工合同及相关法律法规3.施工进度计划及关键节点4.质量标准及验收规范5.安全生产管理制度及应急预案6.乙方资质证书、人员资质证书等7.施工现场平面布置图及施工组织设计8.合同签订双方的身份证明文件9.合同签订双方的授权委托书10.合同签订双方的银行账户信息二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付工程款:认定依据为合同条款及付款时间。未按时提供施工场地、施工图纸等相关资料:认定依据为合同条款及实际提供时间。2.乙方违约:未按合同约定完成工程:认定依据为合同条款及实际完成时间。在施工过程中发生安全事故:认定依据为安全事故调查报告及法律法规。未按时提交工程进度款申请:认定依据为合同条款及实际提交时间。三、法律名词及解释:1.分包:指甲方将地下综合管廊打桩工程的部分或全部施工任务,委托给乙方进行施工。2.总包:指乙方承担地下综合管廊打桩工程的全部施工任务。3.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行或履行困难的客观情况。4.保密条款:指双方在合同中约定的对商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。5.争议解决:指在合同履行过程中,双方发生争议时,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:乙方施工过程中,甲方未按时提供施工图纸。解决办法:甲方应在合同约定的时间内提供施工图纸,若因甲方原因导致延误,甲方应向乙方支付违约金。2.问题:乙方在施工过程中,发生安全事故。解决办法:乙方应立即采取措施控制事故,并向甲方报告,同时配合事故调查,根据调查结果承担相应责任。3.问题:甲方未按合同约定支付工程款。解决办法:甲方应在合同约定的时间内支付工程款,若因甲方原因导致延误,甲方应向乙方支付违约金。4.问题:乙方未按合同约定完成工程。解决办法:乙方应立即采取措施加快工程进度,确保按合同约定时间完成工程。若因乙方原因导致延误,乙方应向甲方支付违约金。5.问题:双方在合同履行过程中发生争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成时,可提交相关仲裁机构或法院解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义第三方是指在本合同中,除甲方和乙方以外的其他参与方,包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商等。2.第三方责任第三方应按照合同约定,履行其职责,确保工程质量、进度和安全。3.第三方权利第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定,提供必要的条件和支持,以完成其工作。4.第三方义务第三方应遵守国家法律法规,确保其提供的服务符合行业标准。5.第三方违约责任若第三方违反合同约定,导致工程质量、进度或安全受到影响,应承担相应的违约责任。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供施工图纸、施工场地等相关资料。乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。2.乙方利益条款乙方有权获得合理的利润。乙方有权获得合同约定的违约金。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付工程款,应向乙方支付违约金。甲方未提供施工图纸、施工场地等相关资料,应承担相应的责任。甲方不得擅自修改合同内容,未经乙方同意,不得将工程分包给其他单位。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可对乙方的施工过程进行监督,确保工程质量、进度和安全。甲方可要求乙方按照合同约定,提供施工进度报告和质量检验报告。2.甲方的利益条款甲方可获得合理的利润。甲方可获得合同约定的违约金。3.乙方的违约及限制条款乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付违约金。乙方未按时提交施工进度报告和质量检验报告,应承担相应的责任。乙方不得擅自将工程分包给其他单位。全文完。2025年度地下综合管廊打桩工程分包合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.工程费用6.1费用构成6.2费用支付方式6.3费用调整7.付款条件7.1付款时间7.2付款比例7.3付款方式8.工程变更8.1变更程序8.2变更费用8.3变更责任9.工程验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任10.工程保修10.1保修期限10.2保修内容10.3保修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除责任14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同终止程序第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指2025年度地下综合管廊打桩工程分包合同。1.1.2“分包方”指承担本工程打桩施工任务的承包单位。1.1.3“总包方”指负责本工程整体施工管理的承包单位。1.1.4“工程”指2025年度地下综合管廊打桩工程。1.1.5“工程地点”指合同约定的地下综合管廊打桩工程施工地点。1.1.6“工程规模”指合同约定的地下综合管廊打桩工程的长度、宽度、深度等。1.1.7“工程内容”指合同约定的地下综合管廊打桩工程的施工范围、施工工艺等。1.2解释1.2.1本合同中涉及的技术术语、专业名词等,按照国家相关标准或行业惯例进行解释。1.2.2本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成的,按照国家有关法律法规执行。2.合同双方2.1分包方2.1.1全称:____________________2.1.2简称:____________________2.1.3法定代表人:____________________2.1.4注册地址:____________________2.1.5联系电话:____________________2.2总包方2.2.1全称:____________________2.2.2简称:____________________2.2.3法定代表人:____________________2.2.4注册地址:____________________2.2.5联系电话:____________________3.工程概况3.1工程名称:2025年度地下综合管廊打桩工程3.2工程地点:____________________3.3工程规模:长度____________________米,宽度____________________米,深度____________________米3.4工程内容:地下综合管廊打桩施工,包括但不限于桩基施工、桩身施工、桩顶施工等4.工程进度与工期4.1工程进度计划:按月度进度计划执行,每月末提交下月进度计划4.2工期要求:自合同签订之日起____________________个月内完成全部工程5.工程质量要求5.1质量标准:符合国家相关标准及设计要求5.2质量检验:分阶段进行质量检验,包括材料检验、工序检验、竣工验收等5.3质量责任:分包方对工程质量和安全负全部责任6.工程费用6.1费用构成:包括但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润等6.2费用支付方式:按月进度支付,每月支付比例为____________________6.3费用调整:根据市场价格变动、政策调整等因素,经双方协商后进行调整7.付款条件7.1付款时间:每月____________________日前7.2付款比例:按照工程进度支付,具体比例见第六条7.3付款方式:银行转账,具体账户信息见附件8.工程变更8.1变更程序8.1.1总包方提出变更需求,应提前____________________天书面通知分包方。8.1.2分包方收到变更通知后,应在____________________天内书面回复总包方,确认是否接受变更。8.1.3若分包方接受变更,双方应签订书面变更协议,明确变更内容、费用及工期调整等。8.2变更费用8.2.1变更费用按照实际发生计算,包括但不限于人工、材料、机械等成本。8.2.2变更费用应在变更完成后,按照变更协议约定的时间支付。8.3变更责任8.3.1若变更原因属于总包方责任,由总包方承担全部变更费用。8.3.2若变更原因属于分包方责任,由分包方自行承担全部变更费用。9.工程验收9.1验收标准9.1.1工程验收应按照国家相关标准、设计文件及合同约定进行。9.1.2验收内容包括但不限于桩位偏差、桩身完整性、桩顶标高等。9.2验收程序9.2.1分包方完成施工后,应向总包方提出验收申请。9.2.2总包方应在收到验收申请后____________________天内组织验收。9.2.3验收不合格的,分包方应在验收不合格之日起____________________天内进行整改,直至合格。9.3验收责任9.3.1分包方负责组织施工过程中的自检和整改。9.3.2总包方负责组织工程验收,并对验收结果负责。10.工程保修10.1保修期限10.1.1工程保修期限为自竣工验收合格之日起____________________年。10.2保修内容10.2.1保修内容包括但不限于桩基沉降、桩身裂缝、桩顶位移等。10.3保修责任10.3.1在保修期内,若出现保修范围内的质量问题,分包方应无偿进行修复。10.3.2保修期内,因分包方原因造成的问题,分包方应承担全部责任。11.违约责任11.1违约情形11.1.1分包方未按合同约定的时间完成工程;11.1.2分包方施工质量不符合合同约定;11.1.3分包方未按合同约定支付工程款;11.2违约责任11.2.1分包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿11.3.1违约金的计算标准为____________________。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议。12.1.2若协商不成,可提交____________________仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1争议解决机构为____________________仲裁委员会。12.3争议解决程序12.3.1争议提交仲裁委员会后,按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.合同解除13.1解除条件13.1.1合同一方严重违约,另一方有权解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行,经双方协商一致解除合同。13.2解除程序13.2.1解除合同应书面通知对方,并说明解除原因。13.3解除责任13.3.1合同解除后,双方应按照合同约定处理剩余工程和费用。14.合同生效与终止14.1合同生效条件14.1.1双方签字盖章后,合同自签订之日起生效。14.2合同终止条件14.2.1工程竣工验收合格;14.2.2合同约定的工期届满;14.2.3双方协商一致解除合同;14.3合同终止程序14.3.1合同终止后,双方应按照合同约定处理剩余工程和费用。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1“第三方”是指在合同执行过程中,由甲乙双方共同邀请或选定的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理、检测、仲裁等服务的独立法人或其他组织。15.2第三方的责任限额15.2.1第三方在履行其职责过程中,对甲乙双方或工程造成的损失,其责任限额由甲乙双方与第三方在签订合作协议时明确约定。15.3第三方的责权利15.3.1第三方的责任:第三方应按照合同约定和其合作协议中的条款,对工程的质量、进度、安全等方面进行监督、检查、评估和报告。15.3.2第三方的权利:第三方有权根据合同约定和其合作协议中的条款,获取相应的服务费用,并有权对甲乙双方或工程进行必要的监督和检查。15.3.3第三方的义务:第三方应遵守国家相关法律法规,保证其提供的服务的专业性、公正性和及时性。15.4第三方介入的程序15.4.1甲乙双方应在合同签订前,共同确定第三方介入的事项和范围。15.4.2甲乙双方应与第三方签订合作协议,明确第三方的责任、权利和义务。15.4.3第三方介入后,应向甲乙双方提交工作计划,并在合同执行过程中定期汇报工作进展。16.第三方与其他各方的划分说明16.1第三方与甲方的划分说明16.1.1第三方在履行职责过程中,应向甲方提供独立的意见和建议,甲方应尊重第三方的专业判断。16.1.2第三方的工作成果和报告,甲方应作为工程管理的重要依据。16.2第三方与乙方的划分说明16.2.1第三方在履行职责过程中,应向乙方提供施工指导和监督,乙方应积极配合第三方的检查和评估。16.2.2第三方的工作

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论