2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同模板4篇_第1页
2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同模板4篇_第2页
2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同模板4篇_第3页
2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同模板4篇_第4页
2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同模板4篇_第5页
已阅读5页,还剩65页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息1.3监理单位信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.施工范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.施工图纸及技术资料4.1施工图纸提供4.2技术资料提供4.3施工图纸及技术资料审核5.施工进度计划5.1施工进度安排5.2进度调整及延误责任6.施工质量要求6.1质量标准6.2质量检验6.3质量问题处理7.材料供应及管理7.1材料供应7.2材料验收7.3材料保管7.4材料损耗及赔偿8.安全生产及文明施工8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3文明施工要求9.施工费用及支付9.1施工费用构成9.2费用支付方式9.3费用结算及支付时间10.风险责任及处理10.1风险责任划分10.2风险处理措施11.合同变更及解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效及终止14.1合同生效条件14.2合同终止条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方住所:1.1.4分包方联系方式:1.2总包方信息1.2.1总包方名称:1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方住所:1.2.4总包方联系方式:1.3监理单位信息1.3.1监理单位名称:1.3.2监理单位法定代表人:1.3.3监理单位住所:1.3.4监理单位联系方式:2.项目概况2.1项目名称:2025年度城市更新项目2.2项目地点:[具体地址]2.3项目规模:[具体面积或工程量]2.4项目工期:自[开始日期]至[结束日期]3.施工范围及内容3.1施工范围:包括但不限于墙体拆除、垃圾清运、现场清理等。3.2施工内容:3.2.1墙体拆除:按照设计要求及施工图纸进行墙体拆除,确保拆除后的墙体达到安全标准。3.2.2垃圾清运:负责拆除过程中产生的建筑垃圾的清运工作。3.2.3现场清理:拆除完成后,对施工现场进行清理,确保场地整洁。3.3施工标准:3.3.1符合国家及地方相关施工规范和标准。3.3.2确保施工质量达到合同约定的标准。4.施工图纸及技术资料4.1施工图纸提供:总包方应于[提供日期]前向分包方提供完整的施工图纸及技术资料。4.2技术资料提供:总包方应提供必要的施工技术资料,包括但不限于施工方案、施工工艺等。4.3施工图纸及技术资料审核:分包方应在收到图纸及技术资料后[审核期限]内完成审核,并提出意见。5.施工进度计划5.1施工进度安排:分包方应根据合同工期及施工图纸,编制详细的施工进度计划,经总包方批准后执行。5.2进度调整及延误责任:5.2.1分包方因自身原因导致工期延误,应提前[通知期限]向总包方报告,并承担相应的责任。5.2.2总包方因设计变更等原因导致工期延误,应给予分包方合理的工期顺延。6.施工质量要求6.1质量标准:按照国家及地方相关质量标准执行。6.2质量检验:分包方应按施工规范进行自检,并接受监理单位的监督检查。6.3质量问题处理:发现质量问题,分包方应立即采取措施予以整改,并承担相应的责任。8.材料供应及管理8.1材料供应:8.1.1分包方负责根据施工进度计划及工程量清单,提出材料需求计划。8.1.2总包方负责按照分包方提出的材料需求计划,及时供应所需材料。8.2材料验收:8.2.1分包方应在材料到达现场后[验收期限]内进行验收,确认材料符合质量要求。8.2.2验收不合格的材料,由总包方负责更换或退货。8.3材料保管:8.3.1分包方负责材料的保管工作,确保材料在储存和使用过程中的安全。8.3.2总包方应对材料的储存条件进行检查,确保符合要求。8.4材料损耗及赔偿:8.4.1正常施工过程中的材料损耗,按材料价格及损耗率计算,由总包方承担。8.4.2非正常损耗或人为损坏,由分包方负责赔偿。9.安全生产及文明施工9.1安全生产责任:9.1.1分包方负责施工现场的安全生产,确保施工人员的人身安全。9.1.2分包方应遵守国家及地方有关安全生产的法律法规。9.2安全生产措施:9.2.1分包方应制定安全生产措施,并严格执行。9.2.2定期进行安全检查,发现问题及时整改。9.3文明施工要求:9.3.1分包方应遵守施工现场文明施工的各项规定。9.3.2保持施工现场整洁,减少施工对周边环境的影响。10.施工费用及支付10.1施工费用构成:10.1.1人工费10.1.2材料费10.1.3机械使用费10.1.4其他直接费用10.1.5管理费10.2费用支付方式:10.2.1按月进度支付10.2.2预付款及进度款比例10.3费用结算及支付时间:10.3.1每月[结算日期]前,分包方提交费用结算报告。10.3.2总包方在收到结算报告后[支付日期]内支付相应款项。11.风险责任及处理11.1风险责任划分:11.1.1自然灾害等不可抗力因素导致的风险,双方按相关规定各自承担。11.1.2施工过程中因分包方原因导致的风险,由分包方承担。11.2风险处理措施:11.2.1发生风险事件,双方应及时沟通,协商处理方案。11.2.2分包方应采取措施减轻风险事件的影响。12.合同变更及解除12.1合同变更:12.1.1双方协商一致,可对合同内容进行变更。12.1.2变更内容应以书面形式签订补充协议。12.2合同解除:12.2.1发生合同约定的解除条件,任何一方可提出解除合同。12.2.2合同解除后,双方应按约定进行清算。13.违约责任13.1违约情形:13.1.1未按合同约定履行义务。13.1.2逾期付款或拖欠工程款。13.1.3故意拖延工期或造成工程质量问题。13.2违约责任承担:13.2.1违约方应承担相应的违约责任。13.2.2违约方应赔偿对方因此遭受的损失。14.争议解决14.1争议解决方式:14.1.1双方协商解决。14.1.2协商不成,提交[仲裁机构]仲裁。14.1.3仲裁机构仲裁不成,依法向人民法院提起诉讼。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的,为合同的履行提供专业服务或协助的任何个人、企业或机构,包括但不限于监理单位、设计单位、材料供应商、检测机构、保险公司、仲裁机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务或协助的性质、范围以及合同的具体约定确定。15.2.2第三方的责任限额应在合同中明确,并在提供服务的协议或合同中予以确认。15.3第三方责权利15.3.1第三方在合同中的权利:15.3.1.1获得合同约定的报酬。15.3.1.2在其专业领域内提供独立的专业意见。15.3.1.3在合同履行过程中,享有合同赋予的其他权利。15.3.2第三方在合同中的义务:15.3.2.1按照合同约定提供专业服务或协助。15.3.2.2保证其提供的服务或协助符合相关法律法规和行业标准。15.3.2.3对其提供的服务或协助造成的损失承担相应的责任。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分:15.4.1.1第三方仅对甲方负责其提供的专业服务或协助的质量和效果。15.4.1.2甲方对第三方的选择和委托负责,并承担相应的管理责任。15.4.2第三方与乙方的划分:15.4.2.1第三方仅对乙方负责其提供的专业服务或协助的质量和效果。15.4.2.2乙方对第三方的选择和委托负责,并承担相应的管理责任。15.4.3第三方与甲乙双方的关系:15.4.3.1第三方与甲乙双方之间不存在合同关系,其责任和义务仅限于其与甲乙双方签订的协议或合同。15.4.3.2第三方应遵守甲乙双方之间的合同约定,并在其专业领域内提供独立的专业意见。16.第三方介入的具体条款16.1监理单位16.1.1监理单位负责对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全。16.1.2监理单位的责任限额应在其与甲方签订的监理合同中明确。16.2设计单位16.2.1设计单位负责提供施工图纸和技术指导。16.2.2设计单位的责任限额应在其与甲方签订的设计合同中明确。16.3材料供应商16.3.1材料供应商负责提供符合合同要求的材料。16.3.2材料供应商的责任限额应在其与甲方签订的材料供应合同中明确。16.4检测机构16.4.1检测机构负责对施工质量进行检测。16.4.2检测机构的责任限额应在其与甲方签订的检测合同中明确。16.5保险公司16.5.1保险公司负责对施工过程中的风险进行保险。16.5.2保险公司的责任限额应在其与甲方签订的保险合同中明确。16.6仲裁机构16.6.1仲裁机构负责对合同争议进行仲裁。16.6.2仲裁机构的责任限额应在其与甲乙双方签订的仲裁协议中明确。17.第三方介入的变更程序17.1如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并以书面形式通知对方及第三方。17.2变更第三方后,原第三方与甲乙双方之间的合同关系终止,新第三方与甲乙双方签订新的协议或合同。18.第三方介入的争议解决18.1如第三方与甲乙双方之间发生争议,应通过协商解决。18.2协商不成的,甲乙双方可依据其与第三方签订的协议或合同约定,提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:施工图纸及技术资料要求:包含项目所有施工图纸、设计说明书、施工规范、技术标准等。说明:施工图纸及技术资料是施工的重要依据,应清晰、完整。2.附件二:施工进度计划要求:详细列出施工各阶段的起止时间、关键节点及预期完成时间。说明:施工进度计划是控制施工进度的关键文件,应合理、可行。3.附件三:施工质量标准要求:明确施工质量的标准和要求,包括材料、工艺、检验方法等。说明:施工质量标准是确保施工质量的重要依据,应严格执行。4.附件四:材料清单及价格表要求:详细列出所需材料的名称、规格、数量及单价。说明:材料清单及价格表是材料采购和成本控制的依据,应准确无误。5.附件五:安全生产措施及应急预案要求:制定详细的安全生产措施和应急预案,确保施工安全。说明:安全生产措施及应急预案是保障施工人员生命财产安全的重要文件。6.附件六:施工合同及补充协议要求:包括合同文本、补充协议、变更通知等。说明:施工合同及补充协议是合同履行的重要文件,应妥善保管。7.附件七:验收报告及结算单要求:包括工程验收报告、工程结算单、付款凭证等。说明:验收报告及结算单是工程验收和结算的重要依据,应真实、完整。8.附件八:争议解决协议要求:包括争议解决方式、仲裁机构或法院等信息。说明:争议解决协议是解决合同争议的重要文件,应明确、具体。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准:每延误一天,支付合同总价的[比例]%作为违约金。示例:若合同工期为30天,实际工期延误5天,则应支付合同总价的[比例]×5%的违约金。2.违约行为:施工质量不符合合同约定的标准。责任认定标准:修复不合格工程,并支付修复费用;若无法修复,则按合同约定的赔偿标准进行赔偿。示例:若合同约定墙体拆除后的墙面平整度误差不超过5mm,实际误差为10mm,则分包方需修复至5mm以内,并承担修复费用。3.违约行为:材料供应不符合合同约定。责任认定标准:更换不合格材料,并承担更换费用;若无法更换,则按合同约定的赔偿标准进行赔偿。示例:若合同约定材料为A级标准,实际供应材料为B级标准,则分包方需更换为A级材料,并承担更换费用。4.违约行为:安全生产事故。责任认定标准:根据事故原因、后果及严重程度,由分包方承担相应责任。示例:若因分包方责任导致安全事故,分包方需承担事故的全部责任。5.违约行为:拖欠工程款。责任认定标准:按合同约定的逾期付款利率支付滞纳金。示例:若分包方逾期支付工程款,则按合同约定的利率支付滞纳金。全文完。2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同模板1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方全称)地址:(填写甲方详细地址)联系人:(填写甲方联系人姓名)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方全称)地址:(填写乙方详细地址)联系人:(填写乙方联系人姓名)联系电话:(填写乙方联系电话)二、合同前言2.1背景:鉴于我国城市化进程的加快,为改善城市面貌,提高城市品质,甲方决定开展2025年度城市更新项目。为保障项目顺利进行,乙方愿意承接墙体拆除施工劳务分包工作。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方在2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包过程中的权利、义务、责任及违约责任,确保双方合法权益,实现合作共赢。三、定义与解释3.1专业术语:(1)城市更新项目:指对城市现有建筑、设施进行改造、拆除、新建等,以提升城市品质、改善居民生活环境的项目。(2)墙体拆除:指在保证安全的前提下,对建筑物墙体进行拆除,达到甲方要求。3.2关键词解释:(1)甲方:指委托乙方进行墙体拆除施工劳务分包的主体。(2)乙方:指承接甲方墙体拆除施工劳务分包的施工单位。(3)施工劳务分包:指乙方根据甲方要求,对墙体拆除施工过程中的劳务部分进行分包。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成墙体拆除施工任务。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督,并提出整改意见。(3)甲方有权在合同履行过程中,对乙方进行考核,并根据考核结果支付相应款项。4.2乙方的权利和义务:(1)乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成墙体拆除施工任务。(2)乙方应遵守施工现场的安全规定,确保施工安全。(3)乙方应配合甲方进行质量监督,对甲方提出的问题及时整改。(4)乙方应按照合同约定,及时向甲方提供相关施工资料和验收报告。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字之日起生效,工期为(填写工期)天。5.2合同履行地点:(填写施工地点)5.3合同履行方式:乙方应按照甲方要求,自行组织施工队伍,使用符合国家标准的施工设备,确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期届满,且乙方按照合同约定完成施工任务;(2)因不可抗力导致合同无法继续履行;(3)甲乙双方协商一致,决定终止合同。6.3终止程序:(1)任何一方提出终止合同,应提前(填写提前天数)天书面通知对方;(2)双方应就合同终止事宜进行协商,达成一致意见。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照约定,将施工现场清理完毕,并将相关资料移交给甲方;(2)甲乙双方应按照合同约定,结清剩余款项。七、费用与支付7.1费用构成:(1)施工劳务费:根据乙方提供的施工劳务人员数量、工种、工资标准及实际工作时间计算;(2)材料费:包括但不限于拆除材料的购买、运输、储存等费用;(3)设备租赁费:乙方租用施工设备产生的费用;(4)其他费用:包括但不限于施工现场管理费、安全防护费、环境保护费等。7.2支付方式:(1)乙方提交发票、收据等相关凭证后,甲方应在收到凭证后的(填写天数)个工作日内支付;(2)甲方可按照合同约定,分阶段支付费用,具体支付比例和节点由双方协商确定。7.3支付时间:(1)施工劳务费:在施工劳务人员进场后,甲方支付(填写比例)的预付款;(2)材料费:在材料采购完成后,甲方支付(填写比例)的材料款;(3)设备租赁费:在设备租赁期间,甲方按月支付租金;(4)其他费用:在相关费用发生后的(填写天数)个工作日内支付。7.4支付条款:(1)甲方支付费用时,应将款项汇入乙方指定的账户;(2)乙方应在收到款项后,向甲方提供相应的收款凭证。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付费用的,应向乙方支付(填写比例)的违约金;(2)甲方未按时提供施工场地或相关资料的,应承担相应的责任,包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定完成施工任务的,应向甲方支付(填写比例)的违约金;(2)乙方施工过程中出现质量问题的,应承担修复费用,并赔偿甲方因此造成的损失。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金的具体金额由双方协商确定;(2)赔偿金额的支付方式同费用支付方式。九、保密条款9.1保密内容:本合同项下涉及的商业秘密、技术秘密、业务信息等,均为保密内容。9.2保密期限:保密期限自本合同签订之日起计算,至合同终止后(填写年数)年。9.3保密履行方式:(1)双方应采取合理措施,防止保密内容的泄露;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然原因或社会原因导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件:包括但不限于地震、洪水、台风、战争、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)不可抗力事件发生后,双方应及时通知对方;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方应协商解决;(3)如不可抗力事件导致合同无法履行,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例:本合同中不可抗力事件的实例包括但不限于地震、洪水、台风等自然灾害。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得转让本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形:(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情况;(2)法律法规禁止转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)本合同项下甲方的权利,包括但不限于合同解释权、合同终止权等,甲方保留所有权利;(2)乙方在合同履行过程中产生的知识产权,乙方保留所有权利。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留对乙方施工过程中出现的质量问题进行监督和整改的权利;(2)乙方保留对甲方提供的施工场地、材料、设备等进行检查的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:本合同的修改和补充,需经甲乙双方协商一致,并以书面形式签订补充协议。14.2修改和补充效力:修改和补充协议与本合同具有同等法律效力,与本合同不一致的,以修改和补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)及时沟通,确保合同顺利履行;(2)共同解决合同履行过程中出现的问题;(3)共同维护合同双方的合法权益。15.2协作与配合方式:(1)定期召开会议,沟通项目进展;(2)相互提供必要的支持和帮助;(3)遵守合同约定,履行各自义务。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成甲乙双方之间关于2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包的完整协议,具有独立性。16.3增减条款:除本合同约定的条款外,甲乙双方可另行签订补充协议,增减合同内容。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表签字:(签字)日期:(年月日)乙方(盖章):代表签字:(签字)日期:(年月日)甲方(盖章):代表签字:(签字)日期:(年月日)乙方(盖章):代表签字:(签字)日期:(年月日)附件及其他说明解释一、附件列表:1.乙方施工方案及施工图纸2.施工人员名单及资质证明3.施工设备清单及租赁合同4.材料采购清单及供应商资质证明5.甲方提供的施工场地相关资料6.双方协商一致的其他附件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按合同约定支付费用:认定依据为甲方未在约定时间内支付款项。未按时提供施工场地或相关资料:认定依据为甲方未在约定时间内提供施工场地或相关资料。2.乙方违约行为及认定:未按合同约定完成施工任务:认定依据为乙方未在约定时间内完成施工任务或施工质量不符合约定标准。施工过程中出现质量问题:认定依据为乙方施工过程中出现质量问题,经甲方验收不合格。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然原因或社会原因导致的无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。2.违约责任:指合同一方未履行合同约定的义务,应承担的法律责任。3.保密条款:指合同双方就保密内容达成的保密协议。4.争议解决:指合同双方在合同履行过程中发生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应及时整改,并承担修复费用;甲方有权要求乙方进行整改,直至符合合同约定标准。2.问题:甲方未按时支付费用。解决办法:乙方应及时与甲方沟通,了解付款原因,并在合理期限内解决付款问题。3.问题:施工场地或相关资料未按时提供。解决办法:甲方应及时与乙方沟通,了解原因,并在合理期限内提供施工场地或相关资料。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时沟通,协商解决合同无法履行的问题,如协商不成,可依据合同约定或相关法律规定处理。5.问题:合同执行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决争议,如协商不成,可依据合同约定或相关法律规定通过调解、仲裁或诉讼等方式解决。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体名称:(填写第三方全称)2.第三方主体地址:(填写第三方详细地址)3.第三方主体联系人:(填写第三方联系人姓名)4.第三方主体联系电话:(填写第三方联系电话)5.第三方责任:第三方应保证其提供的施工劳务人员具备相应的资质和技能。第三方应负责对其提供的施工劳务人员进行管理,确保其遵守合同约定。6.第三方权利:第三方有权要求甲方按照合同约定支付劳务费用。第三方有权要求甲方提供必要的施工条件和保障。7.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务。第三方应配合甲方和乙方进行施工过程中的协调和管理工作。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方在合同约定的期限内支付劳务费用。乙方有权要求甲方提供施工所需的材料和设备。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的安全保障。2.乙方利益条款:乙方有权获得合同约定的利润。乙方有权获得合同约定的奖励。乙方有权获得合同约定的赔偿。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时支付劳务费用的,应向乙方支付违约金。甲方未提供施工所需材料和设备的,应承担相应的责任。甲方未提供安全保障的,应承担相应的责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务。甲方可要求乙方提供施工过程中的进度报告和质量检验报告。甲方可要求乙方在施工过程中遵守相关法律法规和行业规范。2.甲方的利益条款:甲方可获得合同约定的工程款。甲方可获得合同约定的奖励。甲方可获得合同约定的优惠。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按时完成施工任务的,应向甲方支付违约金。乙方施工质量不符合约定的,应承担修复费用和赔偿责任。乙方违反施工安全规定的,应承担相应的责任。全文完。2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同模板2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同编号3.合同签订日期4.合同双方基本信息5.合同签订地点二、项目背景1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目业主5.项目概况三、合同标的1.拆除工程范围2.拆除工程内容3.拆除工程量4.拆除工程标准5.拆除工程进度四、合同工期1.工期计算方式2.工期起止时间3.工期延误责任4.工期调整5.工期验收五、合同价款1.合同价款总额2.工程量清单3.付款方式4.付款进度5.付款条件六、工程款结算1.结算方式2.结算周期3.结算依据4.结算程序5.结算争议处理七、施工质量1.质量标准2.质量检验3.质量保证4.质量责任5.质量争议处理八、安全生产1.安全生产责任2.安全生产措施3.安全生产检查4.安全生产事故处理5.安全生产争议处理九、环境保护1.环境保护责任2.环境保护措施3.环境保护检查4.环境保护事故处理5.环境保护争议处理十、合同变更1.变更条件2.变更程序3.变更内容4.变更责任5.变更争议处理十一、合同解除1.解除条件2.解除程序3.解除责任4.解除争议处理5.解除后的处理十二、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约争议处理5.违约解除十三、争议解决1.争议解决方式2.争议解决程序3.争议解决机构4.争议解决费用5.争议解决期限十四、合同终止1.终止条件2.终止程序3.终止责任4.终止争议处理5.终止后的处理合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同2.合同编号:_______3.合同签订日期:_______4.合同双方基本信息:a.甲方(项目业主):_______b.乙方(施工劳务分包单位):_______5.合同签订地点:_______二、项目背景1.项目名称:2025年度城市更新项目2.项目地点:_______3.项目规模:_______4.项目业主:_______5.项目概况:_______三、合同标的1.拆除工程范围:_______2.拆除工程内容:_______3.拆除工程量:_______4.拆除工程标准:_______5.拆除工程进度:_______四、合同工期1.工期计算方式:_______2.工期起止时间:_______3.工期延误责任:_______4.工期调整:_______5.工期验收:_______五、合同价款1.合同价款总额:_______2.工程量清单:_______3.付款方式:_______4.付款进度:_______5.付款条件:_______六、工程款结算1.结算方式:_______2.结算周期:_______3.结算依据:_______4.结算程序:_______5.结算争议处理:_______七、施工质量1.质量标准:_______2.质量检验:_______3.质量保证:_______4.质量责任:_______5.质量争议处理:_______八、安全生产1.安全生产责任:乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。2.安全生产措施:乙方应制定安全生产措施,包括但不限于安全操作规程、安全防护设施等。3.安全生产检查:乙方应定期进行安全生产检查,确保施工安全。4.安全生产事故处理:发生安全生产事故时,乙方应立即采取措施,并按照相关规定上报和处理。5.安全生产争议处理:安全生产争议应通过协商解决,协商不成的,可向相关部门申请仲裁或提起诉讼。九、环境保护1.环境保护责任:乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取措施减少施工对环境的影响。2.环境保护措施:乙方应采取有效措施,如洒水降尘、覆盖裸露地面等,以减少施工过程中的环境污染。3.环境保护检查:乙方应定期进行环境保护检查,确保环境保护措施得到落实。4.环境保护事故处理:发生环境保护事故时,乙方应立即采取措施,并按照相关规定上报和处理。5.环境保护争议处理:环境保护争议应通过协商解决,协商不成的,可向相关部门申请仲裁或提起诉讼。十、合同变更1.变更条件:因不可抗力、设计变更、工程量增减等原因,经双方协商一致,可对合同内容进行变更。2.变更程序:变更内容应以书面形式提出,经双方签字确认后生效。3.变更内容:包括但不限于工期、价款、工程量、质量标准等。4.变更责任:因变更引起的损失,由责任方承担。5.变更争议处理:变更争议应通过协商解决,协商不成的,可向相关部门申请仲裁或提起诉讼。十一、合同解除1.解除条件:合同签订后,如遇不可抗力、甲方违约等情况,可解除合同。2.解除程序:解除合同应以书面形式提出,经双方签字确认后生效。3.解除责任:因解除合同造成的损失,由责任方承担。4.解除争议处理:解除争议应通过协商解决,协商不成的,可向相关部门申请仲裁或提起诉讼。5.解除后的处理:解除合同后,双方应按照约定办理相关手续。十二、违约责任1.违约情形:包括但不限于逾期付款、未按时完成工程、质量不合格等。2.违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。3.违约赔偿:赔偿金额应根据实际情况由双方协商确定。4.违约争议处理:违约争议应通过协商解决,协商不成的,可向相关部门申请仲裁或提起诉讼。5.违约解除:严重违约时,非违约方有权解除合同。十三、争议解决1.争议解决方式:争议应通过友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。2.争议解决程序:争议解决应遵循法定程序,包括但不限于调解、仲裁、诉讼等。3.争议解决机构:争议解决机构应具有相应的资质和权威性。4.争议解决费用:争议解决费用由责任方承担。5.争议解决期限:争议应在自争议发生之日起_______日内解决。十四、合同终止1.终止条件:合同履行完毕或因法定事由解除合同。2.终止程序:合同终止应以书面形式通知对方,并办理相关手续。3.终止责任:合同终止后,双方应按照约定办理相关手续,包括但不限于工程验收、款项结算等。4.终止争议处理:合同终止后,如仍有争议,应通过协商解决,协商不成的,可向相关部门申请仲裁或提起诉讼。5.终止后的处理:合同终止后,双方应按照约定办理相关手续,包括但不限于工程验收、款项结算等。甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:_______年_______月_______日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导的工程进度管理条款说明:甲方负责制定工程进度计划,并监督乙方按照计划执行。甲方有权根据工程实际情况调整进度计划,乙方应积极配合。2.甲方提供的施工图纸和技术文件说明:甲方应按照合同约定提供施工图纸和技术文件,确保乙方能够准确理解和执行施工要求。图纸和技术文件如有变更,甲方应及时通知乙方。3.甲方提供的施工场地及设施说明:甲方应确保乙方能够按照合同约定的时间和要求进入施工现场,并提供必要的施工场地和设施,包括但不限于水电供应、施工通道等。4.甲方对施工过程的监督和检查说明:甲方有权对施工过程进行监督和检查,确保工程质量符合合同要求。乙方应配合甲方的监督检查工作。5.甲方对施工质量的责任说明:甲方对施工质量承担最终责任,如因甲方原因导致施工质量不合格,甲方应承担相应责任。6.甲方对施工安全的责任说明:甲方应确保施工现场的安全,包括但不限于提供安全防护设施、进行安全教育培训等。如因甲方原因导致安全事故,甲方应承担相应责任。7.甲方对施工环境保护的责任说明:甲方应确保施工过程中的环境保护措施得到有效执行,如因甲方原因导致环境污染,甲方应承担相应责任。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导的施工组织设计说明:乙方应根据工程特点和施工要求,制定施工组织设计,并报甲方审核批准。施工组织设计应包括施工方案、进度计划、资源配置等。2.乙方对施工质量和安全的控制说明:乙方应负责施工过程中的质量和安全控制,确保施工质量符合合同要求,并采取有效措施防止安全事故的发生。3.乙方对施工进度的控制说明:乙方应根据合同约定的工期要求,制定合理的施工进度计划,并确保按计划完成施工任务。4.乙方对施工成本的控制说明:乙方应合理控制施工成本,确保不超出合同约定的预算。如因乙方原因导致成本超支,乙方应承担相应责任。5.乙方对施工环境保护的控制说明:乙方应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染,确保符合环保要求。6.乙方对施工资料的整理和归档说明:乙方应负责施工资料的整理和归档,包括施工图纸、技术文件、施工记录等,确保资料完整、准确。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介的选聘和职责说明:合同中应明确第三方中介的选聘程序和职责,包括但不限于工程监理、质量检测、安全监督等。2.第三方中介的报告和意见说明:第三方中介应定期向甲方和乙方提交工程报告和意见,包括施工质量、进度、安全、环保等方面。3.第三方中介的协调和沟通说明:第三方中介应协助甲方和乙方解决施工过程中出现的问题,确保工程顺利进行。4.第三方中介的费用和支付说明:合同中应明确第三方中介的服务费用和支付方式,确保费用合理、透明。5.第三方中介的资质和责任说明:合同中应要求第三方中介具备相应的资质和经验,并对第三方中介在执行职责过程中的责任进行明确。6.第三方中介的更换和终止说明:如第三方中介无法履行职责或出现重大失误,甲方和乙方有权更换或终止第三方中介的服务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.甲方提供的施工图纸和技术文件2.乙方编制的施工组织设计3.第三方中介的资质证明文件4.工程量清单及计价依据5.付款进度表6.安全生产措施及环境保护措施7.工程验收报告8.合同变更记录9.争议解决的相关文件10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.违约行为:乙方未按时完成工程,认定:根据合同约定的工期要求,如乙方未在约定时间内完成工程,视为违约。2.违约行为:乙方施工质量不合格,认定:经甲方或第三方中介检验,如施工质量不符合合同约定标准,视为违约。3.违约行为:乙方未遵守安全生产规定,认定:如因乙方违反安全生产规定导致安全事故,视为违约。4.违约行为:乙方未遵守环境保护规定,认定:如因乙方违反环境保护规定导致环境污染,视为违约。5.违约行为:甲方未按时支付工程款,认定:根据合同约定的付款进度,如甲方未在约定时间内支付工程款,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指合同签订后发生的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任:指违约方因违约行为应承担的法律责任。3.仲裁:指由双方同意的仲裁机构对争议进行裁决。4.诉讼:指双方将争议提交人民法院解决。5.监理:指第三方中介对工程进行监督管理,确保工程质量和进度。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现设计变更,影响工程进度。解决办法:及时沟通,根据合同约定进行变更,调整工期和费用。2.问题:施工过程中出现质量问题,影响工程使用。解决办法:立即停工,分析原因,采取措施整改,重新检验合格后继续施工。3.问题:施工过程中发生安全事故。解决办法:立即采取救援措施,同时进行调查,分析原因,采取措施防止类似事故再次发生。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:通过协商、仲裁或诉讼等方式解决争议。五、所有应用场景:1.城市更新项目墙体拆除施工。2.工程施工过程中涉及劳务分包的情况。3.需要第三方中介进行监理和监督的情况。全文完。2025年度城市更新项目墙体拆除施工劳务分包合同模板3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景和目的本合同背景为2025年度城市更新项目,旨在对旧有墙体进行拆除施工,以提高城市环境质量和居住舒适度。甲方为城市更新项目的业主单位,乙方为墙体拆除施工的劳务分包单位。本合同的签订旨在明确甲乙双方的权利义务,确保施工质量和工程进度,共同完成项目目标。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,结合实际情况制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同所指专业属于建筑工程领域,具体包括墙体拆除、清理、运输等工作。3.2关键词解释1.墙体拆除:指对旧有墙体进行物理或机械手段的拆除,使其失去原有功能。2.清理:指对拆除后的现场进行清理,包括废弃物处理、环境恢复等。3.运输:指将拆除后的废弃物运输至指定地点,确保施工现场环境整洁。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定,按时、按质、按量完成墙体拆除施工任务。2.甲方负责协调相关政府部门,办理施工许可、临时占用等手续。3.甲方应按照合同约定,向乙方支付工程款。4.甲方应提供施工现场的安全保障,确保乙方施工人员的人身安全。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定,按时提供施工场地和必要的施工条件。2.乙方应按照合同约定,按时、按质、按量完成墙体拆除施工任务。3.乙方应确保施工过程中遵守国家相关法律法规和行业标准,保证施工质量。4.乙方应负责施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至墙体拆除施工任务完成之日止。5.2合同履行地点合同履行地点为甲方指定的施工场地。5.3合同履行方式乙方应按照合同约定,采用合理、高效、安全的施工方法,确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同履行完毕;2.双方协商一致解除合同;3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,应书面通知对方;2.因不可抗力导致合同无法履行,乙方应在事件发生后5个工作日内通知甲方,并提供相关证明材料。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定,办理工程结算、工程验收等手续;2.合同终止后,乙方应将施工现场清理完毕,确保环境整洁。七、费用与支付7.1费用构成1.施工劳务费:根据乙方提供的劳务人员数量、工种、工作内容等因素确定。2.材料费:包括拆除过程中所需材料的采购、运输、储存等费用。3.机械设备使用费:包括租赁或购买机械设备的使用费用。4.管理费:包括项目管理、协调、监督等费用。5.保险费:包括施工人员意外伤害保险、工程一切险等费用。6.其他费用:包括合同约定外的其他合理费用。7.2支付方式1.乙方应在施工前向甲方提交详细的工程量清单和费用预算,经甲方审核同意后,双方签订支付协议。2.甲方应按照支付协议约定的比例和金额,分阶段向乙方支付工程款。3.支付方式可包括银行转账、现金支付等,具体方式由双方协商确定。7.3支付时间1.乙方完成每个阶段的施工任务后,应及时向甲方提交工程量清单和结算报告。2.甲方应在收到乙方提交的工程量清单和结算报告后的15个工作日内,完成对该阶段工程款的支付。7.4支付条款1.甲方应按照合同约定,在支付工程款前对乙方提交的工程量清单和结算报告进行审核。2.若甲方对乙方提交的工程量清单和结算报告有异议,应在收到报告后的5个工作日内提出,双方协商解决。3.若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款的千分之五。2.若甲方未按时提供施工场地或必要的施工条件,应承担相应的赔偿责任。8.2乙方违约2.若乙方违反合同约定,造成工程质量不合格,应承担相应的修复费用和赔偿责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方法为:违约金额=违约金比例×未履行义务的金额。2.赔偿金额的支付方式与工程款支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容1.甲方提供的工程图纸、技术资料等;2.乙方提供的施工方案、技术秘密等;3.双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同的保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应严格履行保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。2.双方应采取必要的安全措施,确保保密内容的保密性。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指不可抗力是指因自然原因或社会原因导致的,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件后,双方应及时通知对方,并提供相关证明材料。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应根据实际情况协商解决,合理分担损失。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震导致施工中断;2.社会事件:政府政策调整导致施工暂停。十一、争议解决11.1协商解决1.双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。2.协商期限为自争议发生之日起30日内。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成,任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.也可选择仲裁方式解决争议,仲裁机构由双方协商确定。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将合同转让给第三方。2.若合同转让,转让方应承担相应的责任和义务。12.2不得转让的情形1.合同约定的保密内容;2.合同约定的特定权利和义务。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对施工过程中发现的质量问题进行整改的权利。2.甲方保留对施工进度进行监督的权利。13.2特殊权力保留1.乙方在施工过程中,若发现工程存在安全隐患,有权立即停止施工,并通知甲方。2.乙方保留对施工过程中发现的设计不合理或存在风险的部分提出修改建议的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容作为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容与本合同不一致的,以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行。2.双方应相互配合,共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论施工过程中的问题。2.双方应及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论