




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度机场建设工程承建工程合同协议模板本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1承建单位基本信息1.2招标单位基本信息1.3合同签订日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程建设标准3.1设计标准3.2施工标准3.3质量标准3.4安全标准4.工程建设进度安排4.1工程建设总体进度4.2各阶段工程进度4.3工程建设周期5.工程造价及付款方式5.1工程造价构成5.2付款方式及比例5.3付款节点及时间6.合同履行与监督管理6.1合同履行责任6.2监督管理机制6.3违约责任7.工程验收与移交7.1工程验收标准7.2验收程序7.3工程移交手续8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止后的处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决费用11.合同附件11.1设计图纸及文件11.2技术规范及标准11.3合同补充协议12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.其他约定事项14.1法律适用14.2争议管辖14.3合同附件14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1承建单位基本信息1.1.1单位名称:________1.1.2法定代表人:________1.1.3联系电话:________1.1.4通讯地址:________1.2招标单位基本信息1.2.1单位名称:________1.2.2法定代表人:________1.2.3联系电话:________1.2.4通讯地址:________1.3合同签订日期:____年____月____日2.工程概况2.1工程名称:2025年度机场建设工程2.2工程地点:________2.3工程规模:总面积约为____平方米,总投资约为____元2.4工程建设内容:包括跑道、航站楼、配套设施等3.工程建设标准3.1设计标准:按照国家及行业标准执行3.2施工标准:按照国家及行业标准执行3.3质量标准:达到国家及行业优质工程标准3.4安全标准:按照国家及行业标准执行,确保施工现场安全4.工程建设进度安排4.1工程建设总体进度:合同签订后____日内完成设计,____日内完成施工4.2各阶段工程进度:设计阶段____日内完成,施工阶段____日内完成4.3工程建设周期:____个月5.工程造价及付款方式5.1工程造价构成:包括设计费、施工费、材料费、设备费等5.2付款方式及比例:分阶段付款,具体比例如下:5.2.1设计阶段:合同签订后____日内支付设计费的____%5.2.2施工阶段:各阶段完工后____日内支付相应阶段的____%5.3付款节点及时间:按照工程进度和付款比例执行6.合同履行与监督管理6.1合同履行责任:承建单位负责按照合同约定完成工程建设任务6.2监督管理机制:设立监督管理小组,负责监督合同履行情况6.3违约责任:任何一方违约,应按照合同约定承担相应的违约责任7.工程验收与移交7.1工程验收标准:按照国家及行业标准执行7.2验收程序:验收前由承建单位提出验收申请,招标单位组织验收7.3工程移交手续:验收合格后,承建单位办理工程移交手续,移交招标单位使用8.工程保修8.1保修范围:包括但不限于跑道、航站楼、配套设施等8.2保修期限:自工程竣工验收合格之日起____年8.3保修责任:在保修期内,因工程质量问题导致的损坏,由承建单位负责修复,费用由承建单位承担9.合同解除与终止9.1合同解除条件:9.1.1合同双方协商一致,达成书面解除协议9.1.2因不可抗力导致合同无法履行9.1.3一方严重违约,经另一方书面通知后____日内未予改正9.2合同终止条件:合同履行完毕或因合同解除而终止9.3合同解除或终止后的处理:9.3.1双方应立即终止合同履行,进行工程结算9.3.2合同解除或终止后,任何一方不得追究对方的违约责任9.3.3合同解除或终止后的债权债务关系按法律规定处理10.争议解决10.1争议解决方式:通过协商解决,协商不成的,提交合同约定地点的人民法院诉讼解决10.2争议解决程序:双方应在争议发生后____日内提出书面仲裁申请10.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,双方另有约定的除外11.合同附件11.1设计图纸及文件11.2技术规范及标准11.3合同补充协议12.合同生效与变更12.1合同生效条件:合同双方签字盖章后生效12.2合同变更程序:任何一方要求变更合同内容,应书面提出,经双方协商一致,达成书面变更协议12.3合同解除条件:合同解除应符合第九条的规定13.违约责任13.1违约情形:13.1.1未按时完成工程进度13.1.2工程质量不符合合同约定13.1.3违反合同约定的其他行为13.2违约责任承担:13.2.1违约方应承担违约金,违约金为____%13.2.2因违约行为造成对方损失的,违约方还应承担赔偿责任13.2.3违约方应支付因违约行为产生的额外费用14.其他约定事项14.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律14.2争议管辖:本合同争议提交合同签订地人民法院管辖14.3合同份数:本合同一式____份,合同双方各执____份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指除合同双方以外的,参与合同履行过程中的任何自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、保险公司、金融机构等。15.2第三方介入方式15.2.1第三方介入应经合同双方书面同意,并以书面形式明确第三方介入的具体内容和范围。15.2.2第三方介入的目的是协助合同双方履行合同义务,提高工程建设质量,保障合同双方的合法权益。15.3第三方责权利15.3.1第三方的责任:15.3.1.1按照合同约定履行相关职责,确保其提供的专业服务符合国家及行业标准。15.3.1.2对其提供的专业服务的质量和效果承担相应的责任。15.3.1.3对其工作过程中的违规行为承担相应的法律责任。15.3.2第三方的权利:15.3.2.1收取合同约定的服务费用。15.3.2.2要求合同双方提供必要的工作条件和便利。15.3.2.3对合同履行过程中的问题提出建议和意见。15.4第三方与其他各方的划分说明15.4.1第三方与甲方的划分:15.4.1.1第三方应直接向甲方提供服务,并接受甲方的监督和管理。15.4.1.2第三方在提供服务过程中,应遵守甲方的要求和指示。15.4.2第三方与乙方的划分:15.4.2.1第三方应直接向乙方提供施工指导和监督服务。15.4.2.2第三方在提供服务过程中,应遵守乙方的相关规定和标准。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额应根据其提供服务的性质和内容,由合同双方协商确定。15.5.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方提供的服务协议中予以体现。15.6第三方介入的具体条款15.6.1第三方介入的申请:15.6.1.1合同双方均有权申请第三方介入,并提出具体的服务需求和范围。15.6.1.2申请方应提供第三方的基本信息和资质证明。15.6.2第三方介入的审批:15.6.2.1合同双方应在接到第三方介入申请后____日内进行审批。15.6.2.2审批通过后,合同双方应与第三方签订服务协议。15.6.3第三方介入的费用:15.6.3.1第三方介入的费用由合同双方协商确定,并在服务协议中明确。15.6.3.2费用支付方式、时间和比例应在服务协议中约定。15.6.4第三方介入的效果:15.6.4.1第三方介入的效果应达到合同约定的目标,并符合国家及行业标准。15.6.4.2合同双方应对第三方介入的效果进行监督和评估。15.6.5第三方介入的终止:15.6.5.1第三方介入期间,如出现不可抗力或其他原因导致第三方无法继续履行职责,合同双方应协商解决。15.6.5.2第三方介入终止后,合同双方应进行服务协议的终止手续,并按照协议约定处理相关事宜。15.7第三方介入的保密条款15.7.1第三方在介入过程中,应遵守合同双方的保密协议,对合同双方的信息负有保密义务。15.7.2第三方泄露保密信息的,应承担相应的法律责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计图纸及文件要求:包含所有工程设计的图纸、技术说明、规范文件等,需符合国家及行业相关标准。说明:设计图纸及文件是工程建设的依据,必须完整、准确、清晰。2.技术规范及标准要求:列出工程建设的各项技术规范和标准,包括但不限于建筑材料、施工工艺等。说明:技术规范及标准是保证工程质量的重要依据,需严格遵守。3.合同补充协议要求:任何对合同内容的变更或补充,均应以书面形式签署补充协议,并作为合同附件。说明:补充协议是对合同内容的进一步完善,具有同等法律效力。4.工程进度计划要求:详细列出工程建设的各个阶段,包括时间节点、进度目标等。说明:工程进度计划是监督工程进度的重要工具,需实时更新。5.工程质量保证书要求:由承建单位出具的,保证工程质量达到合同约定的文件。说明:工程质量保证书是承建单位对工程质量负责的承诺。6.工程竣工验收报告要求:由招标单位组织的竣工验收委员会出具的,对工程质量的最终评定文件。说明:竣工验收报告是工程验收合格的依据。7.工程保修单要求:详细列出保修范围、期限、责任等内容。说明:保修单是承建单位对工程保修责任的明确承诺。8.付款凭证要求:包括所有付款的银行汇票、支票、收据等凭证。说明:付款凭证是合同付款的证明。9.争议解决文件要求:包括争议解决过程中的所有文件,如仲裁裁决书、法院判决书等。说明:争议解决文件是解决合同争议的依据。10.其他附件说明:根据合同履行过程中的需要,可能还会产生其他相关附件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1未按时完成工程进度1.2工程质量不符合合同约定1.3违反合同约定的付款方式1.4未按照合同规定进行工程验收1.5未履行合同约定的保修责任2.责任认定标准:2.1违约行为一经认定,违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于:2.2.1支付违约金2.2.2赔偿损失2.2.3承担因违约行为产生的额外费用3.违约责任示例说明:3.1若承建单位未按时完成工程进度,每延迟一日,应支付合同总价款的____%作为违约金。3.2若工程出现质量问题,经鉴定为重大质量事故,承建单位应承担修复费用,并支付合同总价款的____%作为违约金。3.3若承建单位未按照合同规定进行付款,每延迟一日,应支付延迟付款金额的____%作为违约金。3.4若工程验收不合格,承建单位应承担重新施工或修复费用,并支付合同总价款的____%作为违约金。3.5若承建单位未履行保修责任,每发现一处保修问题,应承担修复费用,并支付合同总价款的____%作为违约金。全文完。2025年度机场建设工程承建工程合同协议模板1合同编号_________一、合同主体1.甲方(建设单位):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________2.乙方(承建单位):名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________3.其他相关方:名称:__________地址:__________联系人:__________联系电话:__________二、合同前言2.1背景:鉴于我国机场建设事业的快速发展,为满足国内外旅客出行需求,甲方决定建设一座现代化机场,现委托乙方承建该工程。2.2目的:本合同旨在明确甲乙双方的权利和义务,确保机场建设工程的顺利进行,确保工程质量和进度,实现双方共赢。三、定义与解释3.1专业术语:本合同中涉及的专业术语如下:(1)机场建设工程:指新建、改建、扩建机场的土建、安装、装饰等工程;(2)施工图设计:指乙方根据甲方提供的工程地质勘察报告、设计文件等,编制的详细施工图纸;(3)工程进度:指工程实际完成的工作量与计划完成工作量的比值;(4)工程验收:指甲方对乙方完成的工程进行质量、安全、进度等方面的验收。3.2关键词解释:(1)工期延误:指乙方未按合同约定的时间完成工程;(2)工程变更:指在工程实施过程中,因设计变更、地质条件变化等原因,对原合同内容进行的调整;(3)工程索赔:指因非乙方责任导致工程成本增加、工期延误等情况,乙方要求甲方承担相应责任。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:(1)按照国家有关法律法规和行业标准,对工程进行监督、管理;(2)按照合同约定,向乙方支付工程款;(3)提供施工图设计、工程地质勘察报告等资料;(4)配合乙方办理施工许可证、工程验收等相关手续。4.2乙方的权利和义务:(1)按照合同约定,完成机场建设工程;(2)遵守国家有关法律法规和行业标准,确保工程质量、安全;(3)按照甲方要求,及时提交施工进度报告、工程验收报告等;(4)对因自身原因造成的工程延误、质量不合格等情况承担相应责任。五、履行条款5.1合同履行时间:本合同自双方签字盖章之日起生效,工期为____年____个月。5.2合同履行地点:机场建设工程地点:__________5.3合同履行方式:(1)乙方按照施工图设计,组织施工;(2)甲方按照合同约定,向乙方支付工程款;(3)双方按照合同约定,办理工程验收等相关手续。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本合同经甲乙双方签字盖章后,自合同生效之日起生效。6.2终止条件:(1)合同约定的工期届满,工程验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)甲乙双方协商一致解除合同。6.3终止程序:(1)一方提出终止合同,应提前____天书面通知另一方;(2)终止合同后,双方应按照合同约定,办理工程验收、工程款结算等手续。6.4终止后果:(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,将施工现场清理完毕;(2)合同终止后,甲乙双方应按照合同约定,办理工程款结算等手续;(3)合同终止后,因非乙方原因造成的损失,由甲方承担。七、费用与支付7.1费用构成:(1)工程设计费:包括初步设计、施工图设计等费用;(2)材料费:包括建筑材料、设备、安装材料等费用;(3)人工费:包括施工人员工资、福利、保险等费用;(4)施工机械使用费:包括施工机械租赁、维修、保养等费用;(5)施工管理费:包括施工现场管理、协调、监督等费用;(7)其他费用:包括合同约定外的其他费用。7.2支付方式:(1)预付款:合同签订后,乙方提交相关资料,甲方支付合同总价的_____%作为预付款;(2)进度款:工程按进度完成,甲方根据实际完成情况支付进度款,进度款支付比例根据工程进度合理确定;(3)结算款:工程验收合格后,甲方支付剩余工程款,结算款支付比例根据合同约定执行;7.3支付时间:(1)预付款:合同签订后____个工作日内支付;(2)进度款:工程每完成_____%,甲方支付相应比例的进度款;(3)结算款:工程验收合格后____个工作日内支付;(4)质保金退还:工程质保期满后____个工作日内退还。7.4支付条款:(1)甲方应在约定的时间内将工程款支付至乙方指定的账户;(2)乙方应在收到工程款后____个工作日内出具收款证明;(3)甲方有权对乙方提交的工程款支付申请进行审核,如发现异常情况,有权暂停支付;(4)双方应按照国家有关税务规定,依法纳税。八、违约责任8.1甲方违约:(1)甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付_____%的违约金;(2)甲方未按合同约定提供施工图设计、工程地质勘察报告等资料,应承担相应责任;(3)甲方未按合同约定办理施工许可证、工程验收等相关手续,应承担相应责任。8.2乙方违约:(1)乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付_____%的违约金;(2)乙方未按合同约定保证工程质量,应承担相应责任;(3)乙方未按合同约定及时提交施工进度报告、工程验收报告等,应承担相应责任。8.3赔偿金额和方式:(1)违约金以实际损失为基础,按照双方协商确定;(2)赔偿金额以人民币计算,支付方式同工程款支付方式。九、保密条款9.1保密内容:(1)本合同内容;(2)工程图纸、技术资料;(3)工程进度、质量、安全等信息;(4)双方约定需保密的其他信息。9.2保密期限:本合同签订之日起____年内,双方对本合同内容及相关保密信息负有保密义务。9.3保密履行方式:(1)双方应采取必要措施,防止保密信息的泄露;(2)未经对方同意,不得将保密信息用于合同目的以外的用途。十、不可抗力10.1不可抗力定义:不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等,导致合同无法履行或履行困难的情况。10.2不可抗力事件:(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、罢工、政府行为等社会异常事件;(3)其他双方认为属于不可抗力的事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务:(1)不可抗力发生时,双方应及时通知对方;(2)不可抗力事件持续期间,双方应暂停合同履行;(3)不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复正常合同履行。10.4不可抗力实例:地震、洪水、台风、战争、罢工、政府政策调整等。十一、争议解决11.1协商解决:双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼:如协商不成,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定:未经对方同意,任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形:(1)合同涉及国家安全、保密等特殊内容;(2)合同约定不得转让的其他情形。十三、权利的保留13.1权力保留:(1)甲方保留对工程设计和施工过程的监督权;(2)乙方保留对工程质量和进度的控制权;(3)双方保留对合同条款的修改权和解释权。13.2特殊权力保留:(1)甲方保留在工程验收合格后,对工程进行一定期限的保修权;(2)乙方保留在合同履行期间,对甲方提供的材料、设备等进行检验的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序:(1)任何一方提出修改或补充合同内容,应书面通知对方;(2)双方应在接到通知后____个工作日内,就修改或补充的内容达成一致意见。14.2修改和补充效力:修改或补充的合同内容与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项:(1)双方应相互提供必要的协助,确保工程顺利进行;(2)双方应就工程进度、质量、安全等问题进行及时沟通和协调。15.2协作与配合方式:(1)双方应定期召开工程协调会,解决施工过程中出现的问题;(2)双方应通过电话、邮件等方式保持日常沟通。十六、其他条款16.1法律适用:本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性:本合同构成双方之间关于机场建设工程承建的全部协议,具有独立性和完整性。16.3增减条款:本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(建设单位):代表签字:____________________日期:____________________盖章:____________________乙方(承建单位):代表签字:____________________日期:____________________盖章:____________________附件:1.机场建设工程设计文件;2.机场建设工程施工图设计;3.机场建设工程地质勘察报告;4.机场建设工程合同附件。附件及其他说明解释一、附件列表:1.机场建设工程设计文件;2.机场建设工程施工图设计;3.机场建设工程地质勘察报告;4.机场建设工程合同附件;5.甲方提供的材料、设备清单;6.乙方提交的施工进度报告;7.乙方提交的工程验收报告;8.乙方提交的工程款支付申请;9.乙方提交的收款证明;10.不可抗力事件证明;11.争议解决相关文件。二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按合同约定支付工程款;未按合同约定提供施工图设计、工程地质勘察报告等资料;未按合同约定办理施工许可证、工程验收等相关手续。2.乙方违约:未按合同约定完成工程;未按合同约定保证工程质量;未按合同约定及时提交施工进度报告、工程验收报告等。违约行为的认定依据合同条款和实际情况,由双方协商确定。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等,导致合同无法履行或履行困难的情况。2.违约金:指因一方违约而向另一方支付的赔偿金。3.争议解决:指双方就合同履行过程中发生的争议进行协商、调解、仲裁或诉讼。4.保密条款:指双方就合同内容及相关保密信息负有保密义务的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误。解决办法:双方应及时沟通,分析延误原因,采取相应措施加快工程进度。2.问题:工程质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施整改,确保工程质量符合合同约定。3.问题:工程款支付争议。解决办法:双方应按照合同约定,通过协商或争议解决机制解决支付争议。4.问题:不可抗力事件影响。解决办法:双方应按照合同约定,就不可抗力事件的影响进行协商,采取合理措施减轻损失。5.问题:合同修改和补充。解决办法:双方应按照合同约定,通过书面通知和协商程序进行合同修改和补充。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方主体:2.丙方的责任:丙方应按照国家相关法律法规和行业标准,对工程项目的施工过程进行全程监理;丙方应确保工程项目的质量、安全、进度符合合同约定。3.丙方的权利:丙方有权对工程项目的施工过程进行检查、验收;丙方有权要求乙方对不符合质量、安全、进度要求的工程进行整改;丙方有权对乙方的违约行为提出警告或终止合同。4.丙方的义务:丙方应定期向甲方报告工程项目的施工情况;丙方应确保监理工作的公正、公平、公开。5.丙方的费用:丙方的费用由甲方支付,具体金额和支付方式在合同附件中约定。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方的权利:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款;乙方有权要求甲方提供必要的施工条件,如施工图纸、材料等;乙方有权要求甲方对工程项目的变更进行书面确认。2.乙方的利益条款:甲方应确保乙方在工程项目的施工过程中享有合理的利润空间;甲方应保证乙方在工程项目的施工过程中的人身和财产安全;甲方应保障乙方的合法权益不受侵害。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按合同约定支付工程款,应向乙方支付_____%的违约金;甲方未按合同约定提供施工条件,应承担相应责任;甲方不得单方面变更合同内容,未经乙方同意,不得要求乙方承担额外费用。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利:甲方可对工程项目的施工过程进行监督和检查;甲方可要求乙方按照合同约定完成工程;甲方可要求乙方对工程项目的变更进行书面确认。2.甲方的利益条款:乙方应确保工程项目的质量、安全、进度符合合同约定;乙方应按照甲方的要求进行施工,不得擅自变更施工方案;甲方有权在工程项目的施工过程中对乙方进行必要的指导和监督。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按合同约定完成工程,应向甲方支付_____%的违约金;乙方未按合同约定保证工程质量,应承担相应责任;乙方未按合同约定及时提交施工进度报告、工程验收报告等,应承担相应责任。全文完。2025年度机场建设工程承建工程合同协议模板2合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期二、工程概况1.工程名称2.工程地点3.工程规模4.工程类型5.工程设计单位6.工程监理单位三、合同标的及范围1.合同标的2.工程范围3.工程质量要求4.工程进度要求四、合同价款及支付方式1.合同价款2.支付方式3.付款时间节点4.付款条件五、工期及延期处理1.工期要求2.延期处理3.延期赔偿六、工程变更及索赔1.工程变更2.索赔条件3.索赔程序4.索赔金额七、施工组织与管理1.施工组织设计2.施工现场管理3.安全生产管理4.质量管理八、材料设备供应1.材料设备质量要求2.供应时间及方式3.供应责任4.材料设备验收九、验收与交付1.验收标准2.验收程序3.交付条件4.交付时间十、保修与维修1.保修期限2.保修范围3.维修责任4.维修费用十一、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿十二、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序十三、合同解除与终止1.合同解除条件2.合同终止条件3.合同解除与终止程序十四、合同附件1.设计图纸2.施工方案3.材料设备清单4.其他附件合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度机场建设工程承建工程合同协议2.合同双方:a.承建方:[承建方全称]b.业主方:[业主方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同生效日期:[生效日期]5.合同终止日期:[终止日期]二、工程概况1.工程名称:[工程名称]2.工程地点:[工程地点]3.工程规模:[工程规模]4.工程类型:[工程类型]5.工程设计单位:[设计单位名称]6.工程监理单位:[监理单位名称]三、合同标的及范围1.合同标的:[具体工程内容]2.工程范围:[工程具体范围]3.工程质量要求:[质量标准]4.工程进度要求:[进度计划]四、合同价款及支付方式1.合同价款:[合同总价]2.支付方式:[支付方式说明]3.付款时间节点:[付款时间表]4.付款条件:[付款条件说明]五、工期及延期处理1.工期要求:[工期要求说明]2.延期处理:[延期处理规定]3.延期赔偿:[延期赔偿标准]六、工程变更及索赔1.工程变更:[变更程序和条件]2.索赔条件:[索赔条件说明]3.索赔程序:[索赔程序说明]4.索赔金额:[索赔金额计算方法]七、施工组织与管理1.施工组织设计:[施工组织设计要求]2.施工现场管理:[施工现场管理规定]3.安全生产管理:[安全生产管理要求]4.质量管理:[质量管理要求]八、材料设备供应1.材料设备质量要求:[材料设备质量标准]2.供应时间及方式:[供应时间表和方式说明]3.供应责任:[供应商责任说明]4.材料设备验收:[验收标准和程序]九、验收与交付1.验收标准:[验收标准说明]2.验收程序:[验收流程]3.交付条件:[交付条件说明]4.交付时间:[交付时间表]十、保修与维修1.保修期限:[保修期限规定]2.保修范围:[保修范围说明]3.维修责任:[维修责任分配]4.维修费用:[维修费用承担]十一、违约责任1.违约情形:[违约情形列举]2.违约责任:[违约责任承担]3.违约赔偿:[违约赔偿计算方式]十二、争议解决1.争议解决方式:[争议解决方式选择]2.争议解决机构:[争议解决机构说明]3.争议解决程序:[争议解决程序步骤]十三、合同解除与终止1.合同解除条件:[合同解除条件列举]2.合同终止条件:[合同终止条件列举]3.合同解除与终止程序:[合同解除与终止程序步骤]十四、合同附件1.设计图纸2.施工方案3.材料设备清单4.其他附件承建方签字:(盖章)日期:________业主方签字:(盖章)日期:________多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.甲方主导的工程进度管理条款说明:甲方有权对工程进度进行监督和管理,包括但不限于定期召开工程进度会议,审查乙方提交的进度报告,并对进度偏差进行纠正。2.甲方指定的设计变更审批程序说明:甲方有权对工程设计进行变更,所有设计变更需经甲方批准后方可实施。乙方应提交设计变更申请,甲方在收到申请后五个工作日内给予答复。3.甲方提供的技术资料和设备清单说明:甲方应提供工程所需的技术资料和设备清单,乙方在收到资料后应进行核对,如有疑问应在三个工作日内提出。4.甲方监督下的施工质量控制说明:甲方有权对施工过程进行质量监督,包括但不限于定期进行现场巡查,对施工质量进行抽检,确保工程质量符合合同要求。5.甲方指定的监理单位说明:甲方有权指定监理单位对工程进行监理,乙方应配合监理单位的监理工作,并提供必要的支持。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:1.乙方主导的施工组织设计审批条款说明:乙方有权提交施工组织设计,甲方应在收到设计后十个工作日内进行审批。未经甲方批准,乙方不得进行施工。2.乙方主导的材料设备采购和验收条款说明:乙方有权采购材料设备,但需在采购前向甲方报备。所有材料设备应在甲方指定的验收地点进行验收,验收合格后方可使用。3.乙方主导的施工进度调整条款说明:乙方有权根据实际情况调整施工进度,但需提前五个工作日向甲方报告调整原因和计划,并取得甲方同意。4.乙方主导的安全生产责任条款说明:乙方负责施工现场的安全生产,应制定安全管理制度,并对施工人员进行安全培训,确保施工安全。5.乙方主导的工程款支付申请条款说明:乙方有权根据工程进度和合同约定向甲方申请支付工程款,甲方应在收到申请后十五个工作日内进行审核并支付。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:1.第三方中介的资质和职责条款说明:合同中应明确第三方中介的资质要求,包括但不限于专业资格、业务能力等,并明确其职责范围和权限。2.第三方中介的协调和监督职责条款说明:第三方中介应负责协调甲方、乙方及其他相关方的关系,确保工程顺利进行。同时,应监督合同执行情况,确保各方权益。3.第三方中介的费用承担条款说明:合同中应明确第三方中介的服务费用,包括但不限于咨询费、协调费等,并约定费用支付方式和时间。4.第三方中介的争议解决职责条款说明:第三方中介在合同执行过程中如遇到争议,应积极协调解决,如协调不成,可按照合同约定提交仲裁或诉讼。5.第三方中介的保密条款说明:合同中应明确第三方中介的保密义务,要求其对在履行合同过程中获得的商业秘密和敏感信息进行保密。附件及其他补充说明一、附件列表:1.设计图纸2.施工方案3.材料设备清单4.甲方提供的技术资料5.乙方提交的施工组织设计6.第三方中介的资质证明7.合同签订及生效证明文件8.工程进度报告9.验收报告10.付款凭证11.索赔申请及相关证据12.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成工程认定:根据合同规定的工期,如乙方未在约定时间内完成工程,则视为违约。2.违约行为:工程质量不符合合同要求认定:经甲方或第三方中介验收,工程质量不符合合同约定的标准,则视为违约。3.违约行为:材料设备供应不符合合同要求认定:提供的材料设备质量或数量不符合合同约定,经甲方或第三方中介确认,则视为违约。4.违约行为:未按合同约定支付工程款认定:乙方未按合同约定的付款时间节点支付工程款,经甲方催告后仍未支付,则视为违约。5.违约行为:泄露商业秘密认定:任何一方泄露在合同履行过程中获得的商业秘密,经对方确认,则视为违约。三、法律名词及解释:1.合同:指当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约:指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定。3.争议解决:指当事人之间因合同履行发生的纠纷,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.保密:指对商业秘密和其他敏感信息进行保密,防止泄露。5.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:工程进度延误解决办法:及时沟通,调整施工计划,必要时追加工期。2.问题:材料设备供应不及时解决办法:提前规划,增加供应商,确保供应稳定。3.问题:工程质量问题解决办法:加强现场管理,严格质量检查,及时整改。4.问题:付款纠纷解决办法:严格按照合同约定付款,如有争议,通过协商或仲裁解决。5.问题:争议解决困难解决办法:提前约定争议解决方式,选择公正的仲裁机构。五、所有应用场景:1.适用于机场建设工程的承建合同。2.适用于大型基础设施项目的承建合同。3.适用于需要第三方中介参与的项目合同。4.适用于涉及复杂工程设计和施工的项目合同。5.适用于需要明确责任和权利义务的项目合同。全文完。2025年度机场建设工程承建工程合同协议模板3合同编号_________一、合同主体1.甲方(承建方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(委托方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景本合同背景为2025年度机场建设工程的承建工程,旨在明确甲乙双方的权利义务,确保工程顺利进行。2.2目的本合同目的在于明确甲乙双方在2025年度机场建设工程中的责任、权利与义务,确保工程按期、高质量完成。三、定义与解释3.1专业术语1.机场建设工程:指新建、改建、扩建机场及其配套设施的建设工程。2.承建方:指具有相应资质,承担机场建设工程施工任务的单位。3.委托方:指委托承建方进行机场建设工程的单位。3.2关键词解释1.工程进度:指机场建设工程的施工进度,包括各阶段的完成情况。2.工程质量:指机场建设工程的质量标准,包括设计、施工、验收等环节。3.工程费用:指机场建设工程的造价,包括直接费用和间接费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、费用完成机场建设工程。2.甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督和检查。3.甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定的时间、质量、费用支付工程款项。2.乙方应按照合同约定的时间、质量、费用完成机场建设工程。3.乙方应确保施工过程中的安全、环保、文明施工。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,至机场建设工程竣工验收合格之日止。5.2合同履行地点机场建设工程的施工地点为_________。5.3合同履行方式1.乙方按照合同约定的时间、质量、费用完成机场建设工程。2.甲方按照合同约定的时间、质量、费用支付工程款项。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.机场建设工程竣工验收合格。2.双方协商一致解除合同。3.因不可抗力导致合同无法履行。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同,需书面通知对方。2.因不可抗力导致合同无法履行,需提供相关证明材料。6.4终止后果1.合同终止后,双方应按照合同约定进行结算。2.合同终止后,乙方应将施工现场清理完毕,并移交给甲方。七、费用与支付7.1费用构成1.设计费用:包括方案设计、初步设计、施工图设计等费用。2.材料费用:包括建筑材料、设备采购等费用。3.人工费用:包括施工人员工资、福利等费用。4.施工费用:包括施工过程中的各项直接费用。5.管理费用:包括项目管理、协调等费用。6.验收费用:包括工程竣工验收的费用。7.其他费用:根据工程实际情况发生的其他费用。7.2支付方式1.预付款:合同签订后,乙方应向甲方提交预付款申请,甲方应在接到申请后5个工作日内支付预付款,预付款比例为合同总价的20%。2.进度款:在工程实施过程中,乙方每月提交进度款申请,甲方应在接到申请后10个工作日内支付进度款,进度款比例为已完工程量的10%。3.结算款:工程竣工验收合格后,乙方提交结算款申请,甲方应在接到申请后30个工作日内支付结算款,结算款比例为合同总价的60%。4.保修金:工程竣工验收合格后,甲方应支付乙方保修金,保修金比例为合同总价的10%,保修期为工程竣工验收合格之日起两年。7.3支付时间1.预付款:合同签订后5个工作日内支付。2.进度款:每月一个工作日支付上个月进度款。3.结算款:工程竣工验收合格后30个工作日内支付。4.保修金:工程竣工验收合格后支付。7.4支付条款1.甲方应在支付款项前,对乙方提交的支付申请进行审核,确保符合合同约定。2.乙方应在收到款项后,向甲方提供相应的收据或发票。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付款项,应向乙方支付违约金,违约金比例为应付款项的千分之五。2.甲方未能按照合同约定提供相关资料,导致工程延期,应向乙方支付违约金,违约金比例为工程延期天数的千分之五。8.2乙方违约1.乙方未按时完成工程,应向甲方支付违约金,违约金比例为工程延期天数的千分之五。2.乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复责任,修复费用由乙方承担。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方式为:违约金额=违约金比例×应付款项(或工程延期天数)。2.违约金以人民币支付,支付方式为银行转账。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、管理秘密等。2.有关机场建设工程的任何信息、数据、图纸、资料等。9.2保密期限本合同签订之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1.双方应对保密内容进行严格保密,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。2.双方应采取必要措施,确保保密内容的安全。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.战争:战争、军事冲突等。3.政府行为:政府政策调整、法律法规变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方应协商解决。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震导致工程中断。2.政府行为:政府政策调整导致工程延期。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成时,可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时,可向合同签订地的人民法院提起诉讼或向有管辖权的人民仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。2.转让合同权利和义务时,应书面通知对方。12.2不得转让的情形1.合同中明确约定不得转让的权利和义务。2.转让可能导致合同目的无法实现的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对机场建设工程的最终验收权。2.乙方保留对施工过程中发现的设计变更、技术难题的处理权。13.2特殊权力保留1.甲方保留对工程进度、质量的监督权。2.乙方保留对施工安全、环保的监督权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对合同内容进行修改或补充时,应书面通知对方。2.双方应在接到通知后5个工作日内回复是否同意修改或补充。14.2修改和补充效力1.经双方同意修改或补充的合同内容,自双方签字盖章之日起生效。2.修改或补充的合同内容与原合同内容有冲突时,以修改或补充的内容为准。十五、协助与
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024秋八年级英语上册 Unit 4 My Neighbourhood Lesson 20 No Stopping教学设计 (新版)冀教版
- 三年级语文下册 第三单元 11 赵州桥第1课时教学设计 新人教版
- Module3 Unit2 Writing(教学设计)-2024-2025学年外研版英语九年级上册
- 2024-2025学年高中历史 专题一 古代中国的政治制度 1.2《走向“大一统”的秦汉政治》教学设计 人民版必修1
- 2023六年级数学上册 五 数据处理练习四配套教学设计 北师大版
- 九年级历史下册 第四单元 和平与发展 18 梦想成真的时代教学设计 北师大版
- Module 12 Unit 2 Reading and vocabulary-教学设计 2023-2024学年外研版英语八年级上册
- 14《刷子李》教学设计-2024-2025学年五年级下册语文统编版
- 8《灯光》(教学设计)-2024-2025学年统编版语文六年级上册
- Unit 3 My Friends Lesson 1(教学设计)-2024-2025学年人教新起点版英语二年级上册
- 【课件】第4课 画外之意-中国传统花鸟画、人物画 课件-2022-2023学年高中美术人教版(2019)美术鉴赏
- 少儿美术绘画教学课件 艺库美术 10岁-12岁 《创意素描-洗刷刷》
- 档案移交清单
- 《陈情表》原文及翻译注释
- T∕ZZB 2763-2022 汽车用底盘横向稳定杆
- 减速机生产工艺流程图
- 网络直播行业税收检查指引
- 2022年上海公务员考试信息管理类专业真题
- 山东物业服务星级标准对照表x
- 喷塑车间员工培训课件
- 医疗废物管理工作督查记录表常用
评论
0/150
提交评论