2024版正规的建筑工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版正规的建筑工程合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4支付进度第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误4.3工期提前第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收第六条材料和设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量要求第七条施工方案和工艺7.1施工方案7.2施工工艺7.3施工组织设计第八条安全生产和环保8.1安全生产要求8.2环保要求8.3事故处理第九条变更和解除合同9.1变更条件9.2变更程序9.3解除合同条件9.4解除合同程序第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼或仲裁地点第十二条其他条款12.1合同的生效、变更和解除12.2保密条款12.3合同的份数和保管12.4合同的修订和补充第十三条附件13.1工程图纸13.2技术说明书13.3相关资质证明文件第十四条签字盖章14.1发包人签字盖章14.2承包人签字盖章14.3日期第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：____________1.1.2注册地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4联系方式：____________1.2承包人1.2.1承包人全称：____________1.2.2注册地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4联系方式：____________第二条工程概况2.1工程名称：____________2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同价格3.1合同总价：____________元整（大写：____________元整）3.2价格调整：3.2.1调整因素：____________3.2.2调整程序：____________3.2.3调整时间：____________3.3支付方式：____________3.4支付进度：3.4.1支付节点一：____________3.4.2支付节点二：____________3.4.3支付节点三：____________第四条合同工期4.1工期要求：____________日历天4.2工期延误：4.2.1延误责任：____________4.2.2延误后果：____________4.3工期提前：4.3.1提前条件：____________4.3.2提前报酬：____________第五条工程质量5.1质量标准：____________5.2质量控制：5.2.1控制措施：____________5.2.2质量检测：____________5.3质量验收：5.3.1验收标准：____________5.3.2验收程序：____________5.3.3验收时间：____________第六条材料和设备6.1材料供应：____________6.2设备供应：____________6.3质量要求：____________第七条施工方案和工艺7.1施工方案：____________7.2施工工艺：____________7.3施工组织设计：____________第八条安全生产和环保8.1安全生产要求：8.1.1承包人应严格按照国家安全生产法律法规和行业标准进行施工，确保施工安全。8.1.2承包人应建立健全安全生产责任制，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责。8.1.3承包人应制定并落实施工现场的安全防护措施，保障施工现场的安全。8.2环保要求：8.2.1承包人应遵守国家环保法律法规，严格执行工程所在地的环保政策。8.2.2承包人应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响，确保施工废水、废气、固体废弃物得到妥善处理。8.2.3承包人应对施工现场进行绿化和环境保护，确保施工过程中的环境保护工作。8.3事故处理：8.3.1发生安全事故或环保事件时，承包人应立即启动应急预案，采取有效措施进行处理。8.3.2承包人应按照法律法规和合同约定，承担相应的责任和赔偿责任。第九条变更和解除合同9.1变更条件：9.1.1在合同履行过程中，因不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行时，双方可协商变更或解除合同。9.1.2变更或解除合同应遵循公平、合理的原则，确保双方的合法权益。9.2变更程序：9.2.1双方应书面协商一致，签订变更协议，明确变更内容、范围、价格、工期等相关事项。9.2.2变更协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。9.3解除合同条件：9.3.1在合同履行过程中，发生不可抗力或其他特殊情况，导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。9.3.2解除合同应遵循公平、合理的原则，确保双方的合法权益。9.4解除合同程序：9.4.1双方应书面协商一致，签订解除协议，明确解除原因、解除时间、违约责任等相关事项。9.4.2解除协议经双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。第十条违约责任10.1发包人违约：10.1.1发包人未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或造成承包人损失的，应承担违约责任。10.1.2发包人违反合同约定，提前解除合同的，应按照合同约定支付违约金。10.2承包人违约：10.2.1承包人未按照合同约定履行义务，导致合同无法履行或造成发包人损失的，应承担违约责任。10.2.2承包人违反合同约定，延期交付工程或工程质量不符合约定的，应按照合同约定支付违约金。10.3违约赔偿：10.3.1违约方应承担因违约造成的损失赔偿责任，包括直接损失和间接损失。10.3.2违约金的计算方法和赔偿范围按照合同约定执行，如无约定，双方可协商确定。第十一条争议解决11.1争议解决方式：11.1.1双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构：11.2.1如双方同意，争议可提交至工程所在地的仲裁委员会进行仲裁。11.2.2仲裁裁决是终局的，对双方具有法律约束力。11.3诉讼或仲裁地点：11.3.1双方同意选择工程所在地的法院或仲裁委员会解决争议。11.3.2双方未在合同中约定诉讼或仲裁地点的，争议解决地点为合同签订地。第十二条其他条款12.1合同的生效、变更和解除：12.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2合同的变更和解除应遵循合同约定和相关法律法规。12.2保密条款：12.2.1双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。12第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸附件二：技术说明书附件三：相关资质证明文件附件四：安全生产和环保措施方案附件五：施工组织设计附件六：材料和设备供应清单附件七：工程质量验收标准附件八：工期计划和进度表附件九：支付计划和进度表附件十：变更和解除合同的协议附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸应包括建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等。图纸应符合国家和行业标准，清晰、准确、完整。图纸应由专业设计师绘制，并经过发包人审批。承包人应根据图纸进行施工，并确保施工过程中的准确性。附件二：技术说明书详细要求和说明：技术说明书应包括工程的技术要求、施工工艺、材料规格等。说明书应由专业工程师编写，并经过发包人审批。承包人应根据技术说明书进行施工，并确保施工过程中的符合性。附件三：相关资质证明文件详细要求和说明：承包人应提供与工程相关的资质证明文件，如营业执照、资质证书等。资质证明文件应真实、有效，并经过相关部门认证。发包人应验证承包人的资质，确保其具备相应的施工能力。附件四：安全生产和环保措施方案详细要求和说明：方案应包括安全生产和环保的具体措施、操作规程等。方案应符合国家和行业标准，并经过相关部门审批。承包人应按照方案进行施工，并确保施工过程中的安全生产和环保要求得到遵守。附件五：施工组织设计详细要求和说明：施工组织设计应包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。设计应由专业工程师编制，并经过发包人审批。承包人应按照施工组织设计进行施工，并确保施工过程中的组织与管理得到有效执行。附件六：材料和设备供应清单详细要求和说明：清单应包括材料和设备的名称、规格、数量、质量要求等。清单应由承包人提供，并经过发包人确认。承包人应按照清单供应材料和设备，并确保其符合合同约定的要求。附件七：工程质量验收标准详细要求和说明：验收标准应包括工程质量的判定准则、验收程序等。标准应符合国家和行业标准，并经过发包人确认。承包人应按照验收标准进行工程质量的控制和验收。附件八：工期计划和进度表详细要求和说明：工期计划和进度表应包括工程各阶段的开始和结束时间。计划和表格应由承包人制定，并经过发包人审批。承包人应按照计划和进度表进行施工，并确保工期的按时完成。附件九：支付计划和进度表详细要求和说明：支付计划和进度表应包括支付的时间点、支付金额等。计划和表格应由承包人制定，并经过发包人审批。发包人应按照计划和进度表进行支付，并确保支付的及时性和准确性。附件十：变更和解除合同的协议详细要求和说明：协议应明确变更和解除合同的条件、程序、违约责任等。协议应由双方签订，并经过公证或法律程序确认。变更和解除合同的协议应详细记录，并确保双方的权益得到保障。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按照合同约定支付价款或进度款。2.发包人未按照合同约定提供施