2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书模板下载4篇_第1页
2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书模板下载4篇_第2页
2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书模板下载4篇_第3页
2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书模板下载4篇_第4页
2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书模板下载4篇_第5页
已阅读5页,还剩64页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书模板本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.2协议双方法定代表人1.3协议双方联系方式2.协议标的2.1深基坑沉井施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容2.4施工期限3.质量标准及要求3.1施工质量标准3.2施工材料及设备要求3.3施工过程质量监管3.4质量验收标准4.施工过程监管4.1施工进度监管4.2施工现场安全监管4.3施工变更监管4.4施工质量问题处理5.质量保证措施5.1施工单位质量保证体系5.2施工单位质量管理人员职责5.3质量检测与验收5.4质量保证金6.质量监管责任6.1施工单位质量监管责任6.2监管单位质量监管责任6.3质量事故责任追究7.监管费用及支付7.1监管费用构成7.2费用支付方式7.3费用支付时间8.协议变更及解除8.1协议变更8.2协议解除8.3解除条件9.争议解决方式9.1争议解决原则9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.其他约定10.1法律适用10.2协议生效10.3协议附件11.协议附件11.1施工图纸及技术文件11.2施工组织设计11.3质量保证体系文件11.4其他相关文件12.协议签署12.1协议签署时间12.2协议签署地点12.3协议签署人13.协议份数及保管13.1协议份数13.2协议保管14.协议终止及解除14.1协议终止14.2协议解除14.3解除条件第一部分:合同如下:1.协议双方基本信息1.1协议双方名称1.1.1施工单位名称:___________1.1.2监管单位名称:___________1.2协议双方法定代表人1.2.1施工单位法定代表人:___________1.2.2监管单位法定代表人:___________1.3协议双方联系方式1.3.1施工单位联系人:___________1.3.2施工单位联系电话:___________1.3.3监管单位联系人:___________1.3.4监管单位联系电话:___________2.协议标的2.1深基坑沉井施工项目名称:___________2.2施工地点:___________2.3施工内容:2.3.1沉井设计及制作2.3.2沉井下沉及接高2.3.3沉井基础处理2.3.4沉井内部结构施工2.3.5沉井防水及排水2.4施工期限:自____年__月__日至____年__月__日3.质量标准及要求3.1施工质量标准:3.1.1符合国家及行业标准3.1.2达到甲方要求的质量标准3.1.3施工过程符合设计图纸要求3.2施工材料及设备要求:3.2.1材料质量符合国家标准3.2.2设备性能满足施工要求3.2.3材料和设备进场需验收合格3.3施工过程质量监管:3.3.1施工单位定期提交施工质量报告3.3.2监管单位定期进行现场检查3.3.3施工质量问题及时整改3.4质量验收标准:3.4.1施工单位完成施工后,需进行自检3.4.2监管单位进行复检3.4.3验收合格后方可进行下一道工序4.施工过程监管4.1施工进度监管:4.1.1施工单位按计划完成各阶段施工任务4.1.2监管单位对施工进度进行跟踪4.1.3施工进度滞后时,双方协商解决4.2施工现场安全监管:4.2.1施工单位负责现场安全措施4.2.2监管单位对现场安全进行监督检查4.2.3发现安全隐患,立即整改4.3施工变更监管:4.3.1施工单位提出变更申请,经监管单位批准后方可实施4.3.2变更后需重新进行质量验收4.4施工质量问题处理:4.4.1施工单位对质量问题负责整改4.4.2监管单位对整改过程进行监督4.4.3整改完成后,双方共同验收5.质量保证措施5.1施工单位质量保证体系:5.1.1建立健全质量管理体系5.1.2落实质量管理人员职责5.1.3加强施工过程质量控制5.2施工单位质量管理人员职责:5.2.1负责质量管理制度制定与实施5.2.2组织质量培训,提高员工质量意识5.2.3定期检查施工质量,发现问题及时处理5.3质量检测与验收:5.3.1施工单位按规范进行质量检测5.3.2监管单位对检测结果进行审核5.3.3验收合格后方可进入下一道工序5.4质量保证金:5.4.1甲方按合同约定支付质量保证金5.4.2保证金用于处理施工质量问题5.4.3施工完毕后,如无质量问题,退还保证金8.协议变更及解除8.1协议变更8.1.1协议任何一方提出变更要求,应书面通知对方8.1.2双方协商一致后,签订书面变更协议8.1.3变更协议作为本合同附件,与本合同具有同等法律效力8.2协议解除8.2.1发生不可抗力事件,导致协议无法履行8.2.2一方严重违约,经另一方书面通知后,违约方未在合理期限内整改8.2.3双方协商一致,决定解除协议8.3解除条件8.3.1不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等8.3.2违约方应在收到违约通知后15日内整改,否则视为解除协议9.争议解决方式9.1争议解决原则9.1.1尊重事实,公平合理9.1.2依法依规,遵循合同约定9.2争议解决方式9.2.1双方协商解决9.2.2协商不成,提交仲裁委员会仲裁9.2.3仲裁委员会所在地:___________9.2.4仲裁规则:___________10.其他约定10.1法律适用10.1.1本合同适用中华人民共和国法律10.2协议生效10.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.3协议附件10.3.1.1施工图纸及技术文件10.3.1.2施工组织设计10.3.1.3质量保证体系文件10.3.1.4其他相关文件11.协议附件11.1施工图纸及技术文件11.1.1.1沉井设计图纸11.1.1.2施工工艺流程图11.1.1.3材料设备清单11.1.1.4施工质量标准11.2施工组织设计11.2.1.1施工进度计划11.2.1.2施工方案及措施11.2.1.3施工现场布置图11.2.1.4质量保证措施11.3质量保证体系文件11.3.1.1质量管理制度11.3.1.2质量人员职责11.3.1.3质量检测与验收程序11.4其他相关文件11.4.1.1合同签订证明11.4.1.2支付凭证11.4.1.3争议解决协议12.协议签署12.1协议签署时间12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效12.2协议签署地点12.2.1协议签署地点:___________12.3协议签署人12.3.1施工单位代表:___________12.3.2监管单位代表:___________13.协议份数及保管13.1协议份数13.1.1本合同一式____份,双方各执____份13.2协议保管13.2.1协议双方应妥善保管合同文本13.2.2合同文本应存放在安全、便于查阅的地点14.协议终止及解除14.1协议终止14.1.1本合同履行完毕,协议自然终止14.1.2发生协议解除情形,协议终止14.2协议解除14.2.1协议解除条件如第八条所述14.2.2协议解除后,双方应按照约定处理善后事宜第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同中“第三方”是指除协议双方以外的,为履行本合同提供专业服务、咨询、监理、检测、评估或其他相关服务的独立法人或其他组织。1.2第三方的介入应经协议双方书面同意,并签订相应的合作协议或服务合同。2.第三方责任限额2.1.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成的损失,其赔偿总额不超过协议约定的限额。2.1.2第三方在履行职责过程中,因不可抗力等原因造成的损失,免除其赔偿责任。2.2第三方责任限额的约定不得违反相关法律法规的规定。3.第三方权利与义务3.1第三方的权利:3.1.1按照协议双方的要求,独立、公正地履行其职责。3.1.2收取协议双方根据合作协议或服务合同约定的服务费用。3.1.3在履行职责过程中,有权要求协议双方提供必要的信息和资料。3.2第三方的义务:3.2.1严格按照合作协议或服务合同的要求,履行质量监管、检测、评估等职责。3.2.2保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。3.2.3对其在履行职责过程中知悉的协议双方商业秘密负有保密义务。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与协议双方的关系:4.1.1第三方与协议双方是独立的合同关系,各自承担相应的法律责任。4.1.2第三方对协议双方之间的争议不承担责任。4.2第三方与施工单位的划分说明:4.2.1第三方对施工单位的施工过程进行监管,但不参与施工单位的日常管理。4.2.2第三方对施工单位的施工质量负责监督,但不直接参与施工单位的施工决策。4.3第三方与监管单位的划分说明:4.3.1第三方与监管单位共同负责施工质量监管,但各自承担相应的监管职责。4.3.2第三方在监管单位的指导下工作,但有权提出独立的意见和建议。5.第三方介入时的额外条款5.1.1第三方的职责范围、工作内容、工作时间等。5.1.2第三方的资质要求、人员配备等。5.1.3第三方的服务费用及其支付方式。5.2.1第三方在履行职责过程中,如发现施工质量问题,应及时通知协议双方。5.2.2第三方应定期向协议双方提交工作报告,报告内容应包括但不限于工作进展、发现的问题、建议措施等。5.2.3协议双方应配合第三方的工作,为第三方提供必要的支持。6.第三方责任追究6.1第三方在履行职责过程中,因自身原因造成协议双方损失的,应依法承担赔偿责任。6.2协议双方有权要求第三方赔偿因其违约行为造成的损失。6.3协议双方有权要求第三方承担因其故意或重大过失造成的损失。7.第三方变更与退出7.1协议双方同意更换第三方时,应书面通知对方,并签订新的合作协议或服务合同。7.2第三方因故退出时,应提前通知协议双方,并妥善处理已承接的工作。7.3第三方退出后,协议双方应协商确定新的第三方,并签订相应的合作协议或服务合同。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术文件详细要求:包含沉井设计图纸、施工工艺流程图、材料设备清单、施工质量标准等,确保施工过程中图纸的准确性和完整性。说明:施工图纸及技术文件是施工的重要依据,必须由有资质的设计单位提供,并经甲方审核批准。2.施工组织设计详细要求:包含施工进度计划、施工方案及措施、施工现场布置图、质量保证措施等,确保施工组织合理,质量有保障。说明:施工组织设计是指导施工的重要文件,必须由施工单位编制,并经监管单位审核批准。3.质量保证体系文件详细要求:包含质量管理制度、质量人员职责、质量检测与验收程序等,确保施工质量管理体系健全,质量措施落实到位。说明:质量保证体系文件是施工单位质量管理的核心,必须符合相关法律法规和行业标准。4.质量检测报告详细要求:包含材料、设备、施工过程等检测数据,确保检测结果的准确性和可靠性。说明:质量检测报告是验证施工质量的重要依据,必须由有资质的检测机构出具。5.施工进度报告详细要求:包含施工进度情况、存在的问题及解决方案等,确保施工进度符合合同约定。说明:施工进度报告是跟踪施工进度的重要工具,必须定期提交。6.施工现场照片及视频资料详细要求:包含施工现场各个阶段的照片及视频资料,确保施工过程的真实性和可追溯性。说明:施工现场照片及视频资料是记录施工过程的重要资料,必须及时收集和保存。7.争议解决协议详细要求:包含争议解决的方式、地点、程序等,确保争议能够及时、公正地解决。说明:争议解决协议是处理争议的重要依据,必须由协议双方协商一致。8.其他相关文件详细要求:根据实际情况,可能包括合同签订证明、支付凭证、验收报告等。说明:其他相关文件是合同履行过程中的重要补充资料,必须妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.施工单位违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定完成施工任务,或施工质量不符合要求。责任认定:施工单位应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,并承担相应的罚款。2.监管单位违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定履行监管职责,或监管不力导致工程质量问题。责任认定:监管单位应承担违约责任,赔偿甲方因此遭受的损失,并承担相应的罚款。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合作协议或服务合同履行职责,或提供的服务不符合要求。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿协议双方因此遭受的损失,并承担相应的罚款。4.甲方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付款项,或未按约定提供施工条件。责任认定:甲方应承担违约责任,支付应付款项,并承担相应的罚款。5.违约责任认定示例示例:若施工单位未按合同约定完成施工任务,导致工期延误,甲方有权要求施工单位支付违约金,并承担因此造成的损失。全文完。2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书模板1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________3.其他相关方:名称:____________________地址:____________________联系人:____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景本协议书旨在明确2025年度深基坑沉井施工质量监管的相关事宜,确保施工质量符合国家标准和甲方要求。2.2目的本协议书的目的是规范深基坑沉井施工质量监管,提高施工质量,确保工程安全、环保、高效。三、定义与解释3.1专业术语(1)深基坑:指地下深度大于5米的基坑工程。(2)沉井:指采用钢筋混凝土或其他材料制成的,用于深基坑施工的地下构筑物。3.2关键词解释(1)施工质量:指深基坑沉井施工过程中,各项指标达到设计要求和规范标准。(2)监管:指甲方对乙方在深基坑沉井施工过程中的质量控制、安全防护、环境保护等方面进行监督管理。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照国家规范、标准和设计要求进行深基坑沉井施工。(2)甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查。(3)甲方有权要求乙方对施工过程中的问题进行整改,确保施工质量。(4)甲方应提供必要的施工图纸、技术资料和施工条件。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照国家规范、标准和设计要求进行深基坑沉井施工。(2)乙方应接受甲方的监督检查,及时整改施工过程中出现的问题。(3)乙方应确保施工过程中的安全、环保,遵守相关法律法规。(4)乙方应按照合同约定的时间、地点、方式完成施工任务。五、履行条款5.1合同履行时间本协议书自双方签字盖章之日起生效,至2025年度深基坑沉井施工完成之日止。5.2合同履行地点深基坑沉井施工地点:____________________5.3合同履行方式乙方应按照国家规范、标准和设计要求进行深基坑沉井施工,确保施工质量。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议书经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)深基坑沉井施工完成,甲方验收合格;(2)因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)一方提出终止合同,应书面通知另一方;(2)双方协商一致解除合同,应签订终止协议。6.4终止后果(1)合同终止后,双方应按照约定进行结算;(2)乙方应将施工现场清理完毕,恢复原状;(3)合同终止后,双方应继续履行合同约定的其他义务。七、费用与支付7.1费用构成(1)施工监理费:根据乙方提供的监理服务内容和甲方要求,按照国家相关收费标准计算;(2)检测检验费:对深基坑沉井施工过程中进行的各项检测检验费用;(3)现场管理费:包括现场管理人员工资、办公费用等;(4)其他费用:因施工质量监管产生的其他合理费用。7.2支付方式(1)乙方应在每月末向甲方提交费用清单,包括各项费用的详细说明;(2)甲方应在收到乙方提交的费用清单后五个工作日内,按照清单内容支付相应费用;(3)支付方式为银行转账,具体账户信息由乙方在费用清单中提供。7.3支付时间(1)施工监理费:按月支付,每月一个工作日支付上一个月的费用;(2)检测检验费:在检测检验完成后五个工作日内支付;(3)现场管理费:按月支付,每月一个工作日支付上一个月的费用;(4)其他费用:在发生费用后五个工作日内支付。7.4支付条款(1)甲方在支付费用时,应按照国家相关税收政策依法纳税;(2)乙方提供的费用清单应真实、准确,如有虚假,甲方有权拒绝支付;(3)乙方应在收到甲方支付的费用后,及时开具合法的税务发票。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按约定支付费用的,应向乙方支付违约金,违约金为应支付费用总额的千分之五;(2)甲方未按时提供施工图纸、技术资料和施工条件的,应向乙方支付违约金,违约金为因延误造成的直接经济损失的百分之十。8.2乙方违约(1)乙方未按约定完成施工监理任务的,应向甲方支付违约金,违约金为应完成监理任务费用的百分之二十;(2)乙方未按约定进行检测检验的,应向甲方支付违约金,违约金为应检测检验费用总额的百分之三十;(3)乙方在施工过程中出现质量问题的,应承担相应的修复责任,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约金的计算和支付,应按照国家相关法律法规执行;(2)赔偿金额的支付方式为银行转账,具体账户信息由受损害方提供。九、保密条款9.1保密内容本协议涉及的技术、商业秘密和其他信息,包括但不限于施工图纸、技术资料、现场管理信息等。9.2保密期限本协议签订之日起至合同终止后五年内。9.3保密履行方式(1)双方应采取必要的保密措施,防止保密信息的泄露;(2)未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密信息;(3)保密信息的使用仅限于履行本协议目的。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、恐怖袭击等政治事件;(3)政府政策、法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件,双方应及时通知对方;(2)因不可抗力导致合同无法履行的,双方应协商解决;(3)不可抗力事件持续期间,双方均不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震导致施工无法进行;(2)战争导致施工材料供应中断;(3)政府政策调整导致施工成本增加。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、秘密的;(2)涉及他人合法权益的;(3)法律法规禁止转让的。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本协议的签订不影响甲方对深基坑沉井施工质量监管的监督权;(2)本协议的签订不影响甲方对乙方施工过程的任何合理要求。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对乙方施工过程中出现的任何质量问题的追究权;(2)甲方保留对乙方违反本协议规定的任何行为的制止权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)任何一方对本协议的修改和补充,应书面通知对方;(2)经双方协商一致,修改和补充的内容应作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力本协议的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应相互配合,确保深基坑沉井施工质量监管工作的顺利进行;(2)双方应相互提供必要的协助,包括信息共享、资源共享等。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开协调会议,讨论施工质量监管工作中的问题;(2)双方应通过电话、邮件等方式保持沟通,及时解决施工质量监管工作中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间关于深基坑沉井施工质量监管的完整协议,任何一方不得以任何形式对本协议进行修改或补充。16.3增减条款本协议的增减条款,应以书面形式由双方签字盖章确认,否则无效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日乙方(盖章):代表人(签字):日期:____年____月____日见证人(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.深基坑沉井施工图纸及技术资料2.施工监理方案及细则3.检测检验报告4.费用清单及支付凭证5.争议解决相关文件6.修改和补充协议7.协助与配合记录8.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约:未按约定支付费用:认定标准为未在约定支付时间内支付费用。未按时提供施工图纸、技术资料和施工条件:认定标准为超过约定的提供时间。2.乙方违约:未按约定完成施工监理任务:认定标准为未在约定时间内完成监理任务。未按约定进行检测检验:认定标准为未在约定时间内完成检测检验。施工过程中出现质量问题:认定标准为经甲方或第三方检测确认的质量问题。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金:指当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定,应向对方支付一定数额的金钱。3.仲裁:指当事人根据他们之间订立的仲裁协议,自愿将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指当事人因民事权益争议,向人民法院提起诉讼,请求人民法院依法作出判决的一种法律程序。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中出现质量问题,乙方未及时整改。解决办法:甲方应及时通知乙方,要求其在规定时间内整改,如乙方未整改,甲方有权要求乙方承担相应的修复责任和赔偿损失。2.问题:费用支付不及时,影响施工进度。解决办法:甲方应按约定时间支付费用,如发生延误,甲方应向乙方支付违约金,并要求乙方提供合理的进度保证。3.问题:双方沟通不畅,影响合同履行。解决办法:双方应定期召开协调会议,保持沟通,及时解决合同履行过程中的问题。4.问题:不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应及时通知对方,协商解决合同无法履行的问题,如协商不成,可依法申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方名称及职责:第三方名称:____________________职责:作为独立第三方,负责对深基坑沉井施工质量进行监督和检测,确保施工质量符合国家标准和甲方要求。2.第三方权利:第三方有权独立开展质量检测工作,不受甲方和乙方的影响;第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工资料和条件;第三方有权对施工过程中的质量问题提出整改意见。3.第三方义务:第三方应按照国家标准和甲方要求,独立、客观、公正地进行质量检测;第三方应保守施工过程中的商业秘密和技术秘密;第三方应按时提交检测报告,并对检测结果负责。4.第三方责任:第三方如因自身原因导致检测报告失实,应承担相应的法律责任;第三方应遵守国家相关法律法规,确保检测工作的合法性。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利:乙方有权要求甲方提供施工图纸、技术资料和施工条件;乙方有权要求甲方在约定时间内支付费用;乙方有权要求甲方对施工过程中的质量问题进行整改。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方承担因施工质量问题导致的额外费用;乙方有权要求甲方承担因施工延误导致的损失;乙方有权要求甲方提供必要的培训和指导。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按时提供施工图纸、技术资料和施工条件的,应向乙方支付违约金;甲方未按时支付费用的,应向乙方支付违约金;甲方不得无故变更施工要求,如需变更,应与乙方协商一致。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方权利:甲方有权对乙方施工过程中的质量、安全、环保等方面进行监督检查;甲方有权要求乙方对施工过程中的问题进行整改;甲方有权要求乙方按照约定的时间、地点、方式完成施工任务。2.甲方利益条款:甲方有权要求乙方承担因施工质量问题导致的损失;甲方有权要求乙方承担因施工延误导致的损失;甲方有权要求乙方提供必要的培训和指导。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定完成施工监理任务的,应向甲方支付违约金;乙方未按约定进行检测检验的,应向甲方支付违约金;乙方在施工过程中出现质量问题的,应承担相应的修复责任和赔偿损失。全文完。2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书模板2合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议编号1.3协议签订日期1.4协议双方1.5协议背景二、施工质量监管原则2.1质量监管目标2.2质量监管依据2.3质量监管方法三、施工质量标准3.1沉井施工质量标准3.2地基处理质量标准3.3施工材料质量标准四、监管机构与职责4.1监管机构4.2监管人员4.3监管职责五、施工进度监管5.1施工进度计划5.2进度控制措施5.3进度调整机制六、施工安全监管6.1施工安全标准6.2安全管理制度6.3安全事故处理七、施工环境保护7.1环境保护要求7.2环境保护措施7.3环境污染处理八、合同履行与变更8.1合同履行要求8.2合同变更程序8.3合同解除条件九、违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式9.3争议解决机构十、协议生效与终止10.1协议生效条件10.2协议终止条件10.3协议解除程序十一、协议附件11.1附件一:施工质量监管细则11.2附件二:施工安全管理制度11.3附件三:环境保护措施十二、其他约定12.1不可抗力12.2法律法规12.3通知方式十三、协议签署13.1签署日期13.2签署人13.3签署单位十四、协议附件清单14.1附件一清单14.2附件二清单14.3附件三清单合同编号_________一、协议概述1.1协议名称:2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书1.2协议编号:2025SJQZ0011.3协议签订日期:2025年1月1日1.4协议双方:1.4.1施工方:建筑工程1.4.2监管方:质量监管中心1.5协议背景:为保障2025年度深基坑沉井施工质量,双方本着互惠互利的原则,签订本协议。二、施工质量监管原则2.1质量监管目标:确保施工质量符合国家相关标准和规范要求。2.2质量监管依据:《建筑工程施工质量验收统一标准》等相关法律法规及行业标准。2.3质量监管方法:现场检查、资料审查、施工过程监督等。三、施工质量标准3.1沉井施工质量标准:3.1.1沉井结构尺寸准确,无变形、裂缝等缺陷。3.1.2沉井基础处理牢固,无下沉、倾斜等现象。3.1.3沉井防水措施有效,无渗漏。3.2地基处理质量标准:3.2.1地基处理深度符合设计要求。3.2.2地基承载力满足结构设计要求。3.2.3地基处理质量符合相关规范要求。3.3施工材料质量标准:3.3.1施工材料符合设计要求和国家标准。3.3.2材料进场需进行检验,合格后方可使用。3.3.3材料使用过程中需进行跟踪检验。四、监管机构与职责4.1监管机构:质量监管中心4.2监管人员:由监管中心委派具有相关资质的专业人员担任。4.3监管职责:4.3.1对施工过程进行监督检查,确保施工质量符合标准。4.3.2对施工过程中发现的质量问题提出整改意见。4.3.3对施工质量进行验收,出具验收报告。五、施工进度监管5.1施工进度计划:施工方需在合同签订后10日内提交详细的施工进度计划。5.2进度控制措施:监管方将根据施工进度计划进行进度跟踪,确保工程按期完成。5.3进度调整机制:如因不可抗力等原因导致进度延误,双方协商调整进度计划。六、施工安全监管6.1施工安全标准:严格按照《建筑施工安全检查标准》执行。6.2安全管理制度:施工方需建立健全安全管理制度,并严格执行。6.3安全事故处理:发生安全事故时,施工方应立即上报,并采取有效措施进行处理。七、施工环境保护7.1环境保护要求:施工过程中需遵守国家环保法律法规,采取有效措施减少环境污染。7.2环境保护措施:7.2.1施工现场设置围挡,防止扬尘污染。7.2.2施工废水、废气进行处理,达标排放。7.2.3施工垃圾及时清运,不得乱堆乱放。7.3环境污染处理:如发生环境污染事故,施工方应立即采取措施进行处理,并承担相应责任。八、合同履行与变更8.1合同履行要求:双方应严格按照协议内容履行各自的权利和义务。8.2合同变更程序:任何一方需变更协议内容,应提前书面通知对方,经双方协商一致后生效。8.3.1一方严重违约,经对方书面通知后,违约方在合理期限内仍未改正。8.3.2因不可抗力导致合同无法履行。8.3.3合同约定的其他解除条件。九、违约责任与争议解决9.1违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2争议解决方式:发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构:如双方同意,可指定仲裁机构进行仲裁。十、协议生效与终止10.1协议生效条件:本协议经双方代表签字盖章后生效。10.2协议终止条件:合同履行完毕或根据本协议约定终止。10.3协议解除程序:一方提出解除合同,应书面通知对方,并按协议约定进行清算。十一、协议附件11.1附件一:施工质量监管细则11.2附件二:施工安全管理制度11.3附件三:环境保护措施十二、其他约定12.1不可抗力:不可抗力指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因导致合同无法履行。12.2法律法规:本协议签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。12.3通知方式:通知以书面形式发送至对方指定地址或电子邮箱,视为送达。十三、协议签署13.1签署日期:____年__月__日13.2签署人:[施工方代表姓名]13.3签署单位:[施工方单位名称]13.4签署日期:____年__月__日13.5签署人:[监管方代表姓名]13.6签署单位:[监管方单位名称]十四、协议附件清单14.1附件一清单:详细列出附件一中的各项细则。14.2附件二清单:详细列出附件二中的各项安全管理制度。14.3附件三清单:详细列出附件三中的各项环境保护措施。[施工方代表签字][施工方单位盖章][监管方代表签字][监管方单位盖章]多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明:1.1甲方主导权1.1.1甲方有权对施工过程中的重大决策进行最终决定。1.1.2甲方有权指定施工方案、施工工艺和施工材料。1.2施工进度与成本控制1.2.1甲方应制定详细的施工进度计划,并监督实施。1.2.2甲方应控制施工成本,确保项目在预算范围内完成。1.3质量验收与整改1.3.1甲方负责组织质量验收,验收标准应符合国家相关规范。1.3.2对于不合格的施工质量,甲方有权要求乙方进行整改,直至符合要求。1.4甲方责任1.4.1甲方应确保项目资金及时到位,为乙方提供必要的施工条件。1.4.2甲方应对乙方在施工过程中的人身安全和财产安全负责。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明:2.1乙方主导权2.1.1乙方有权根据施工实际情况调整施工方案和施工工艺。2.1.2乙方有权对施工进度进行合理安排,确保工程按期完成。2.2施工质量保证2.2.1乙方应保证施工质量,确保工程符合国家相关规范和标准。2.2.2乙方应建立健全质量管理体系,对施工过程进行全程监控。2.3乙方责任2.3.1乙方应按时提交施工进度报告和质量报告。2.3.2乙方应配合甲方进行质量验收,并对验收不合格的部分进行整改。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明:3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责对施工质量进行独立监督和评估。3.1.2第三方中介应具备相应的资质和经验,确保其监督工作的有效性。3.2第三方中介权利3.2.1第三方中介有权进入施工现场进行检查,对施工过程进行监督。3.2.2第三方中介有权要求乙方提供相关资料,包括施工图纸、施工记录等。3.3第三方中介责任3.3.1第三方中介应对其监督结果负责,确保监督工作的客观公正。3.3.2第三方中介应按时提交监督报告,对施工质量提出意见和建议。3.4第三方中介费用3.4.1第三方中介费用由甲方承担,具体金额由双方协商确定。3.4.2第三方中介费用包括监督费用、评估费用和报告费用等。3.5第三方中介更换3.5.1如第三方中介无法履行职责或出现重大失误,双方有权更换第三方中介。3.5.2更换第三方中介的程序和费用由双方协商确定。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:施工质量监管细则2.附件二:施工安全管理制度3.附件三:环境保护措施4.附件四:施工进度计划5.附件五:施工材料质量检验报告6.附件六:施工质量验收报告7.附件七:施工安全检查记录8.附件八:环境保护监测报告9.附件九:第三方中介资质证明10.附件十:协议变更记录二、违约行为及认定:1.违约行为:施工方未按约定时间完成工程。违约认定:根据施工进度计划,施工方未在规定时间内完成工程量,经甲方确认。2.违约行为:施工质量不符合约定标准。违约认定:经甲方或第三方中介验收,发现施工质量不符合国家相关规范和标准。3.违约行为:施工过程中发生安全事故。违约认定:发生安全事故,经调查确认是由于施工方责任造成。4.违约行为:施工方未按约定进行环境保护。违约认定:经环境保护监测,发现施工方未遵守环境保护措施,造成环境污染。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.违约责任:指一方违反合同约定,应承担的相应法律责任。3.争议解决:指双方在合同履行过程中产生的争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.仲裁:指双方在争议发生前或发生后,达成协议,将争议提交仲裁机构进行裁决。5.诉讼:指一方当事人依法向人民法院提起诉讼,请求法院判决解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工进度延误。解决办法:及时沟通,调整施工计划,确保工程按期完成。2.问题:施工质量问题。解决办法:立即整改,经验收合格后方可继续施工。3.问题:安全事故发生。解决办法:立即启动应急预案,调查原因,采取措施防止再次发生。4.问题:环境保护问题。解决办法:严格执行环境保护措施,定期进行环境监测,确保达标排放。五、所有应用场景:1.应用场景:深基坑沉井施工项目。说明:本合同适用于所有深基坑沉井施工项目,包括新建、改建和扩建工程。2.应用场景:政府投资项目。说明:本合同适用于政府投资建设的深基坑沉井施工项目,确保工程质量与安全。3.应用场景:企业投资项目。说明:本合同适用于企业投资建设的深基坑沉井施工项目,提高项目投资效益。4.应用场景:国际工程项目。说明:本合同适用于国际深基坑沉井施工项目,遵循国际工程管理标准。全文完。2025年度深基坑沉井施工质量监管协议书模板3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:_____________________________地址:_____________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________2.乙方:名称:_____________________________地址:_____________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________3.其他相关方:名称:_____________________________地址:_____________________________联系人:_________________________联系电话:_________________________二、合同前言2.1背景:为加强2025年度深基坑沉井施工质量监管,确保施工质量和安全,经甲方、乙方及其他相关方协商一致,特制定本协议。2.2目的:本协议旨在明确各方的责任、权利和义务,确保深基坑沉井施工质量符合国家标准和规范,为甲方提供安全、可靠的施工服务。三、定义与解释3.1专业术语:1.深基坑:指开挖深度超过5米的基坑工程;2.沉井:指采用沉井施工方法建造的地下构筑物;3.施工质量:指施工过程中,各项技术指标符合国家标准和规范的要求。3.2关键词解释:1.施工质量监管:指对深基坑沉井施工过程进行监督检查,确保施工质量符合相关标准;2.质量验收:指对已完成施工的深基坑沉井进行质量检验,确认其是否符合设计要求。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务:1.甲方有权要求乙方按照国家标准和规范进行深基坑沉井施工;2.甲方有权对乙方施工质量进行监督检查;3.甲方有权要求乙方对不符合质量要求的施工进行整改;4.甲方有权要求乙方提供相关质量证明材料。4.2乙方的权利和义务:1.乙方应按照国家标准和规范进行深基坑沉井施工;2.乙方应接受甲方的监督检查,并及时整改不符合质量要求的施工;3.乙方应配合甲方进行质量验收,并提供相关质量证明材料;4.乙方应承担因施工质量不合格而产生的相关责任。五、履行条款5.1合同履行时间:本协议自双方签字盖章之日起生效,至2025年度深基坑沉井施工完成之日止。5.2合同履行地点:深基坑沉井施工现场。5.3合同履行方式:1.乙方按照甲方要求,进行深基坑沉井施工;2.甲方对乙方施工质量进行监督检查;3.双方共同进行质量验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件:本协议经甲方、乙方及其他相关方签字盖章后生效。6.2终止条件:1.深基坑沉井施工完成;2.双方协商一致解除本协议。6.3终止程序:1.双方协商一致,签署终止协议;2.双方办理相关手续,终止本协议。6.4终止后果:1.乙方应按照协议约定,完成剩余的施工任务;2.双方按照协议约定,处理合同终止后的相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.施工监管费:根据工程规模和复杂程度,由双方协商确定,包括但不限于现场巡查、技术指导、质量检验等费用。2.质量检验费:按照国家标准和规范,对沉井施工过程及完成后的质量进行检验的费用。3.保密费:为确保施工过程中的保密信息不被泄露,由乙方支付给甲方一定的保密费用。4.其他费用:包括但不限于差旅费、通讯费、资料费等,根据实际情况由双方另行协商。7.2支付方式1.乙方应按照本协议约定的费用构成,向甲方开具正式发票。2.甲方应在收到乙方开具的发票后,按照约定的支付方式进行支付。7.3支付时间1.施工监管费:分阶段支付,具体支付时间节点根据工程进度和监管工作的完成情况进行约定。2.质量检验费:在质量检验完成后,甲方应在收到乙方提交的检验报告和发票后支付。3.保密费:在签订本协议后,甲方应在一个月内支付保密费用。7.4支付条款1.甲方应在支付日前的5个工作日内,将款项划入乙方指定账户。2.乙方应在收到款项后,向甲方开具相应的收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按时支付费用,应向乙方支付违约金,违约金为应付未付款的千分之五。2.甲方如违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定完成施工监管和质量检验,应向甲方支付违约金,违约金为合同总金额的千分之五。2.乙方如违反保密条款,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约方应按照违约程度,向守约方支付相应的赔偿金额。2.赔偿金额可根据实际损失、违约金等因素由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本协议履行过程中所知悉的对方商业秘密、技术秘密等。2.双方在本协议履行过程中所交换的图纸、资料、数据等信息。9.2保密期限1.本协议约定的保密期限自协议生效之日起至协议终止后五年。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施,防止保密内容泄露。2.双方不得向任何第三方泄露保密内容,除非得到对方书面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定义1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害,如地震、洪水、台风等;2.社会事件,如战争、政府行为等;3.其他双方约定的不可抗力事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明。2.不可抗力事件导致本协议无法履行的,双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害:地震、洪水、台风等;2.社会事件:战争、政府行为等;3.其他:如政府政策调整、法律法规变动等。十一、争议解决11.1协商解决1.双方发生争议时,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的,任何一方均可申请仲裁或诉讼解决。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方书面同意,任何一方不得转让本协议项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.本协议项下的保密条款;2.有关施工质量和安全的条款;3.其他双方约定的不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对深基坑沉井施工质量进行监督检查的权利。2.乙方保留对甲方监督检查提出意见和建议的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在发现乙方存在重大质量问题时,有权要求乙方立即整改的权利。2.乙方保留在发现甲方违反保密条款时,有权要求甲方承担法律责任的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方对本协议的修改和补充,应书面形式进行。2.修改和补充内容应与本协议具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.本协议的修改和补充,经双方签字盖章后生效。2.未经双方同意,任何一方不得单方面修改或补充本协议。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的信息和资料,以确保本协议的履行。2.双方应相互提供技术支持和协助,以解决施工过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过定期会议、通讯等方式保持沟通和协调。2.双方应按照约定的方式和时间,完成各自应尽的协作事项。十六、其他条款16.1法律适用1.本协议适用中华人民共和国法律。2.因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,应提交有管辖权的人民法院解决。16.2合同的完整性和独立性1.本协议构成双方之间关于2025年度深基坑沉井施工质

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论