二零二五版数据中心基础设施建设合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版数据中心基础设施建设合同范本本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2合同签订日期与生效日期1.3合同标的物及范围1.4合同履行地点1.5合同期限1.6合同价格及支付方式1.7合同违约责任1.8合同争议解决方式1.9合同解除条件1.10合同附件及补充协议2.数据中心基础设施设计要求2.1数据中心总体布局2.2数据中心设备选型2.3数据中心能源供应2.4数据中心网络架构2.5数据中心安全防护2.6数据中心环境控制2.7数据中心消防系统2.8数据中心监控系统2.9数据中心其他配套设施3.工程实施3.1工程进度安排3.2工程施工组织3.3工程质量要求3.4工程验收标准3.5工程变更及洽商3.6工程监理3.7工程安全文明施工3.8工程环境保护3.9工程验收及交付4.质量保证4.1设备质量保证4.2工程质量保证4.3质量检验与验收4.4质量保修期限4.5质量责任追究5.技术服务5.1技术支持服务5.2技术培训服务5.3技术咨询服务5.4技术更新服务5.5技术支持期限6.保密条款6.1保密范围6.2保密义务6.3保密期限6.4违约责任7.知识产权7.1知识产权归属7.2知识产权使用7.3知识产权保护7.4知识产权争议解决8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿8.4违约解除合同9.合同解除9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后果11.合同解除与终止后的处理11.1合同解除与终止后的债权债务处理11.2合同解除与终止后的知识产权处理11.3合同解除与终止后的保密义务处理11.4合同解除与终止后的其他事项处理12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容12.4合同变更效力13.合同解除与终止后的争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序13.3争议解决机构13.4争议解决费用14.其他约定14.1不可抗力14.2合同份数14.3合同附件14.4合同解释14.5合同签署第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息1.1.1甲方（建设单位）名称：1.1.2甲方（建设单位）地址：1.1.3甲方（建设单位）法定代表人：1.1.4乙方（施工单位）名称：1.1.5乙方（施工单位）地址：1.1.6乙方（施工单位）法定代表人：1.2合同签订日期与生效日期1.2.1合同签订日期：____年____月____日1.2.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效1.3合同标的物及范围1.3.1标的物：数据中心基础设施建设1.3.2范围：包括但不限于土建、电气、网络、安全、环境等设施的建设1.4合同履行地点1.4.1合同履行地点：____省____市____区____街道____号1.5合同期限1.5.1合同期限：自合同生效之日起至数据中心建设完成并经验收合格之日止1.6合同价格及支付方式1.6.1合同总价：人民币____元整1.6.2支付方式：分阶段支付，具体支付节点及比例见附件一1.7合同违约责任1.7.1甲方违约责任：1.7.1.1甲方未按合同约定支付款项的，应向乙方支付____%的违约金。1.7.1.2甲方未按合同约定提供必要条件的，应承担相应的违约责任。1.7.2乙方违约责任：1.7.2.1乙方未按合同约定完成工程的，应向甲方支付____%的违约金。1.7.2.2乙方未按合同约定保证工程质量，导致工程不合格的，应承担相应的违约责任。1.8合同争议解决方式1.8.1合同争议解决方式：协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。1.9合同解除条件1.9.1合同解除条件：1.9.1.1任何一方严重违约，经对方书面通知后____日内未采取补救措施的；1.9.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行的；1.9.1.3合同双方协商一致，决定解除合同的。1.10合同附件及补充协议1.10.1合同附件：1.10.1.1附件一：合同付款进度表1.10.1.2附件二：工程进度计划表1.10.1.3附件三：工程质量保证书1.10.2补充协议：合同签订后，双方可就合同内容进行补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。8.数据中心基础设施设计要求8.1数据中心总体布局8.1.1数据中心应采用模块化设计，便于扩容和维护。8.1.2数据中心应满足国家相关标准，确保安全、稳定、高效运行。8.2数据中心设备选型8.2.1服务器、存储设备、网络设备等主要设备应符合国际主流品牌和型号。8.2.2设备选型应充分考虑性能、功耗、可靠性等因素。8.3数据中心能源供应8.3.1数据中心应采用双路供电，并配备应急电源。8.3.2电力系统应满足数据中心负荷需求，并留有10%的备用容量。8.4数据中心网络架构8.4.1数据中心网络应采用分层设计，确保网络的高效、可靠。8.4.2网络设备应具备冗余备份功能，防止单点故障。8.5数据中心安全防护8.5.1数据中心应设置安全围栏、入侵报警系统等物理安全设施。8.5.2应采取防火、防盗、防雷、防静电等措施，确保数据中心安全。8.6数据中心环境控制8.6.1数据中心应采用精密空调系统，确保温湿度稳定。8.6.2空调系统应具备自动调节功能，适应不同季节和天气变化。8.7数据中心消防系统8.7.1数据中心应设置自动喷水灭火系统、气体灭火系统等消防设施。8.7.2消防系统应定期进行检测和维护，确保其有效性。8.8数据中心监控系统8.8.1数据中心应设置监控系统，实时监控数据中心运行状态。8.8.2监控系统应具备远程访问、报警功能，便于远程管理和维护。8.9数据中心其他配套设施8.9.1数据中心应配备办公、休息、会议等配套设施。8.9.2配套设施应满足员工工作和生活需求。9.工程实施9.1工程进度安排9.1.1工程总工期为____个月，具体进度安排见附件二。9.2工程施工组织9.2.1乙方应组建专业施工队伍，确保工程质量和进度。9.2.2施工队伍应具备相应的资质和经验。9.3工程质量要求9.3.1工程质量应符合国家相关标准和规范。9.3.2工程验收合格后方可交付使用。9.4工程验收标准9.4.1工程验收应按照国家相关标准和规范进行。9.4.2验收合格标准详见附件三。9.5工程变更及洽商9.5.1工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。9.5.2变更内容应明确变更范围、变更原因、变更费用等。9.6工程监理9.6.1甲方应委托具备相应资质的监理单位进行工程监理。9.6.2监理单位应按照合同约定对工程进行全过程监理。9.7工程安全文明施工9.7.1乙方应遵守国家有关安全生产法律法规，确保施工安全。9.7.2施工现场应保持整洁，减少对周边环境的影响。9.8工程环境保护9.8.1乙方应采取有效措施，减少施工过程中对环境的影响。9.8.2工程完成后，应恢复原状，确保环境质量。9.9工程验收及交付9.9.1工程验收应在合同约定的时间内完成。9.9.2验收合格后，乙方应向甲方提交工程交付手续。10.质量保证10.1设备质量保证10.1.1乙方提供的设备应具有合格证明，符合国家相关标准。10.1.2乙方应提供设备保修服务，保修期限详见附件三。10.2工程质量保证10.2.1工程质量应符合国家相关标准和规范。10.2.2乙方应承担工程质量保修责任，保修期限详见附件三。10.3质量检验与验收10.3.1乙方应按照合同约定进行质量检验，并提交检验报告。10.3.2甲方有权对工程质量进行抽检。10.4质量保修期限10.4.1设备质量保修期限：____年10.4.2工程质量保修期限：____年10.5质量责任追究10.5.1乙方应承担因质量问题造成的损失，包括但不限于修复费用、赔偿金等。11.技术服务11.1技术支持服务11.1.1乙方应提供设备和技术支持服务，确保设备正常运行。11.1.2技术支持服务期限：____年11.2技术培训服务11.2.1乙方应提供技术培训服务，培训内容应满足甲方需求。11.2.2培训费用：____元/人11.3技术咨询服务11.3.1乙方应提供技术咨询服务，协助甲方解决技术问题。11.3.2咨询费用：____元/小时11.4技术更新服务11.4.1乙方应定期提供技术更新服务，确保甲方设备技术先进。11.4.2更新服务费用：____元/次11.5技术支持期限11.5.1技术支持服务期限：自合同生效之日起____年12.保密条款12.1保密范围12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和技术信息。12.2保密义务12.2.1双方应采取必要措施，确保保密信息的保密性。12.3保密期限12.3.1保密期限：自合同签订之日起____年12.4违约责任12.4.1违反保密义务的，应承担相应的违约责任。13.知识产权13.1知识产权归属13.1.1合同项下产生的知识产权归甲方所有。13.2知识产权使用13.2.1乙方在合同履行过程中使用甲方知识产权的，应征得甲方同意。13.3知识产权保护13.3.1双方应共同维护知识产权，防止侵权行为。13.4知识产权争议解决13.4.1发生知识产权争议，应协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。14.合同解除与终止后的争议解决14.1争议解决方式14.1.1争议解决方式：协商解决；协商不成的，提交____仲裁委员会仲裁。14.2争议解决程序14.2.1争议双方应在接到争议通知之日起____日内提交仲裁申请。14.3争议解决机构14.3.1争议解决机构：____仲裁委员会14.4争议解决费用14.4.1争议解决费用由败诉方承担。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方协商一致，介入合同履行过程的相关机构或个人，包括但不限于监理单位、设计单位、施工承包商、材料供应商、技术顾问、咨询机构等。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2协助甲乙双方解决合同履行中的问题。15.2.3保障合同双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方介入前协商16.1.1甲乙双方应在合同履行前，就第三方介入的相关事宜进行充分协商。16.1.2协商内容包括第三方的资质、职责、权利、义务、费用等。16.2第三方介入协议16.2.1甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责和权利。16.2.2协议内容应与本合同条款相一致。17.第三方责任限额17.1第三方责任界定17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，由第三方承担相应的责任。17.1.2第三方在履行职责过程中，因不可抗力或其他非自身原因造成的损失，由甲乙双方按合同约定分担。17.2第三方责任限额17.2.1第三方责任限额应根据第三方的资质、职责和合同约定确定。17.2.2第三方责任限额应不低于合同总价的____%。18.第三方权利与义务18.1第三方权利18.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和协助。18.1.2第三方有权对合同履行情况进行监督检查。18.2第三方义务18.2.1第三方应按照合同约定履行职责，确保合同履行质量。18.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系19.1.1第三方与甲方的关系为委托与被委托关系。19.1.2甲方有权对第三方的履约情况进行监督和指导。19.2第三方与乙方的关系19.2.1第三方与乙方的关系为合作与协作关系。19.2.2乙方应积极配合第三方的工作，确保合同履行。19.3第三方与合同其他方的划分19.3.1第三方与合同其他方（如设计单位、施工承包商等）的关系为独立第三方关系。19.3.2第三方在履行职责过程中，应与其他方保持沟通和协作。20.第三方介入的变更与终止20.1第三方介入的变更20.1.1第三方介入的变更需经甲乙双方协商一致。20.1.2变更内容应包括第三方的职责、权利、义务等。20.2第三方介入的终止20.2.1第三方介入的终止需经甲乙双方协商一致。20.2.2终止原因包括但不限于合同履行完毕、合同解除、第三方违约等。20.2.3第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同付款进度表详细要求：列出合同各阶段的付款时间、金额及支付条件。说明：付款进度表应与合同总金额和支付方式相一致，确保甲乙双方对付款安排有明确了解。2.附件二：工程进度计划表详细要求：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的验收标准。说明：进度计划表是甲乙双方共同遵守的工程时间表，有助于监控工程进度。3.附件三：工程质量保证书详细要求：包括设备质量保证、工程质量保证、质量检验与验收、质量保修期限等内容。说明：保证书是乙方对工程质量负责的承诺，也是甲方验收工程质量的重要依据。4.附件四：第三方介入协议详细要求：明确第三方的资质、职责、权利、义务、费用等。说明：协议是甲乙双方与第三方合作的基础文件，确保第三方在合同履行中的角色和责任。5.附件五：技术支持服务协议详细要求：包括技术支持服务的内容、期限、费用、服务标准等。说明：协议是乙方提供技术支持服务的具体约定，保障甲方在技术上的需求得到满足。6.附件六：保密协议详细要求：明确保密信息的范围、保密义务、保密期限等。说明：保密协议是保护甲乙双方商业秘密和技术秘密的重要文件。7.附件七：知识产权归属协议详细要求：明确合同项下产生的知识产权的归属、使用、保护等。说明：协议是明确知识产权归属和使用权的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约付款：甲方未按合同约定支付款项。违约工期：乙方未按合同约定完成工程。违约质量：工程质量不符合合同约定。违约保密：泄露甲乙双方的商业秘密或技术秘密。违约知识产权：侵犯甲乙双方的知识产权。2.责任认定标准：违约付款：甲方未按约定支付款项，应向乙方支付____%的违约金。违约工期：乙方未按约定完成工程，应向甲方支付____%的违约金。违约质量：因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用和赔偿金。违约保密：泄露保密信息，应承担相应的法律责任。违约知识产权：侵犯知识产权，应停止侵权行为，并赔偿损失。3.违约示例说明：示例一：甲方未按合同约定支付工程款，逾期支付，应向乙方支付____%的违约金。示例二：乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，应向甲方支付____%的违约金。示例三：因乙方施工不当，导致工程质量不合格，乙方应承担修复费用____元。全文完。二零二五版数据中心基础设施建设合同范本2合同编号_________一、合同主体甲方：名称：（填写甲方名称）地址：（填写甲方地址）联系人：（填写甲方联系人）联系电话：（填写甲方联系电话）乙方：名称：（填写乙方名称）地址：（填写乙方地址）联系人：（填写乙方联系人）联系电话：（填写乙方联系电话）其他相关方：（如有其他相关方，请在此处填写）二、合同前言2.1背景和目的鉴于甲方拟在（填写项目名称）数据中心进行基础设施建设，为确保项目顺利进行，双方经友好协商，特订立本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，以及国家及地方有关数据中心建设的相关政策、规范和标准。三、定义与解释3.1专业术语（1）数据中心：指为满足企业、机构等对信息存储、处理、传输和交换等需求，建设的高效、可靠、安全的信息处理中心。（2）基础设施建设：指为满足数据中心正常运行，进行的计算机网络、电力、空调、消防、安防等基础设备的建设和改造。3.2关键词解释（1）甲方：指在合同中承担数据中心基础设施建设项目的业主单位。（2）乙方：指在合同中承担数据中心基础设施建设项目的施工单位。（3）合同金额：指本合同约定，甲方支付给乙方的数据中心基础设施建设费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施建设。（2）甲方应按时支付合同约定的工程款。（3）甲方应配合乙方进行现场勘查、设计、施工等工作。4.2乙方的权利和义务（1）乙方应按照合同约定，按时、按质、按量完成数据中心基础设施建设。（2）乙方应遵守国家及地方有关数据中心建设的相关政策、规范和标准。（3）乙方应按照甲方要求，提供施工图纸、施工方案等资料。五、履行条款5.1合同履行时间（1）合同生效之日起，乙方应在（填写具体时间）内完成数据中心基础设施建设。（2）如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商解决。5.2合同履行地点数据中心基础设施建设地点：（填写具体地址）5.3合同履行方式（1）乙方负责组织实施数据中心基础设施建设。（2）甲方负责提供施工图纸、施工方案等资料。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件（1）合同约定的建设任务完成。（2）因不可抗力等原因，经双方协商一致终止合同。6.3终止程序（1）任何一方要求终止合同，应提前（填写具体时间）书面通知对方。（2）双方应协商解决合同终止后的有关事宜。6.4终止后果（1）合同终止后，乙方应将已完成的建设工程交付甲方验收。（2）合同终止后，双方应按照合同约定支付已发生的工程款。七、费用与支付7.1费用构成（1）设计费：包括但不限于初步设计、施工图设计等，具体费用根据设计工作量及收费标准确定。（2）材料费：包括数据中心基础设施建设所需的各种建筑材料、设备、配件等，具体费用根据材料采购价格及市场行情确定。（3）人工费：包括施工人员工资、福利、保险等，具体费用根据当地劳动力市场价格及施工方案确定。（4）施工机具使用费：包括施工过程中使用的各类施工机具租赁费用，具体费用根据机具租赁价格及使用时间确定。（5）现场管理费：包括施工现场管理、协调、监督等费用，具体费用根据现场管理要求及实际情况确定。（6）其他费用：包括合同约定外的其他费用，如临时设施搭建、工程变更等。7.2支付方式（1）甲方按照合同约定的进度支付工程款。（2）乙方应向甲方提供发票、结算单等相关凭证。（3）支付方式为银行转账，具体账户信息由双方另行约定。7.3支付时间（1）设计阶段：设计费在合同签订后（填写具体时间）内支付50%。（2）施工阶段：工程款按照工程进度分期支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。（3）竣工验收阶段：工程款在竣工验收合格后（填写具体时间）内支付剩余50%。7.4支付条款（1）甲方应在收到乙方提供的发票、结算单等相关凭证后（填写具体时间）内支付相应款项。（2）如因乙方原因导致工程延期，甲方有权暂停支付相应款项。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按约定支付工程款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的（填写具体比例）。（2）甲方未按时提供施工图纸、施工方案等资料的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约（1）乙方未按约定完成数据中心基础设施建设的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总金额的（填写具体比例）。（2）乙方因施工质量问题导致工程返工的，应承担相应的修复费用及违约责任。8.3赔偿金额和方式双方应按照实际损失承担赔偿责任，赔偿金额及方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容（1）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密等。（2）合同签订前的谈判信息、技术方案等。9.2保密期限保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止后（填写具体时间）。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要的保密措施，防止保密信息泄露。（2）未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件（1）地震、洪水、台风等自然灾害。（2）战争、政变等政府行为。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商延期履行或解除合同。10.4不可抗力实例（1）地震导致数据中心基础设施建设无法继续。（2）政府政策调整导致数据中心项目无法继续。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调节、仲裁或诉讼如协商不成，双方可向（填写具体机构）申请调节或仲裁，或直接向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得擅自转让合同。12.2不得转让的情形（1）合同中明确约定的不得转让的情形。（2）法律法规规定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）本合同签订后，双方均保留对合同内容进行修改和补充的权利。（2）任何一方未经对方同意，不得擅自变更合同内容。13.2特殊权力保留（1）本合同中涉及的技术秘密、商业秘密等，双方均保留其所有权。（2）如因合同履行过程中产生的纠纷，双方均保留寻求法律救济的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序（1）双方对合同内容进行修改和补充，应书面通知对方。（2）修改和补充的内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力（1）修改和补充的内容与本合同具有同等法律效力。（2）修改和补充的内容不影响本合同其他条款的效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）双方应相互配合，共同推进数据中心基础设施建设项目的顺利进行。（2）甲方应提供必要的施工条件，乙方应按照甲方要求进行施工。15.2协作与配合方式（1）双方应定期召开协调会议，沟通项目进展情况。（2）双方应相互提供必要的资料和信息，确保项目顺利实施。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于数据中心基础设施建设项目的完整协议，取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同中未列明的增减条款，双方应另行协商确定。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：（填写日期）乙方（盖章）：法定代表人或授权代表：（签字）日期：（填写日期）附件及其他说明解释一、附件列表：1.设计图纸及施工方案2.材料采购清单及价格3.人员配置及工资标准4.施工进度计划5.不可抗力事件证明材料6.争议解决相关文件7.修改和补充协议8.其他双方约定的文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定：未按时支付工程款，认定标准为超过合同约定支付时间。未按时提供施工图纸、施工方案等资料，认定标准为超过合同约定时间。未配合乙方进行现场勘查、设计、施工等工作，认定标准为未履行合同约定的配合义务。2.乙方违约行为及认定：未按约定完成数据中心基础设施建设，认定标准为未按时、按质、按量完成工程。因施工质量问题导致工程返工，认定标准为工程不符合合同约定的质量标准。未遵守国家及地方有关数据中心建设的相关政策、规范和标准，认定标准为违反相关法律法规。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约责任：指合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应承担的民事责任。3.争议解决：指合同当事人之间因合同履行发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。4.合同转让：指合同当事人一方将其合同权利和义务全部或部分转让给第三方的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中出现设计变更，导致工期延误。解决办法：双方应立即召开协调会议，协商确定变更方案及相应的工期调整。2.问题：材料价格上涨，导致工程成本增加。解决办法：双方可协商调整合同