2024版建设工程施工合同18个月_第1页
2024版建设工程施工合同18个月_第2页
2024版建设工程施工合同18个月_第3页
2024版建设工程施工合同18个月_第4页
2024版建设工程施工合同18个月_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建设工程施工合同18个月本合同目录一览1.合同主体1.1发包人1.2承包人2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.施工要求4.1施工标准4.2施工质量4.3施工安全5.工期延误5.1工期延误的原因5.2工期延误的处理6.违约责任6.1发包人的违约6.2承包人的违约7.争议解决7.1争议的解决方式7.2争议的管辖法院8.合同的生效、变更和解除8.1合同的生效条件8.2合同的变更8.3合同的解除9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限10.广告与宣传10.1广告与宣传的内容10.2广告与宣传的费用11.知识产权11.1知识产权的保护11.2知识产权的归属12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理13.合同的终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的后果14.合同的适用法律和争议解决14.1适用法律14.2争议解决第一部分:合同如下:第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人是指根据本合同规定,享有合同权利、承担合同义务的法人或其他组织,即建设工程的项目业主或投资人。1.1.2发包人的授权代表,负责与承包人进行合同履行过程中的各项事务性协调与沟通。1.2承包人1.2.1承包人是指根据本合同规定,承担工程建设的实施、完成并交付给发包人的法人或其他组织,即施工单位。1.2.2承包人应具备相应的施工资质,并按照合同约定进行工程建设。第二条工程概况2.1工程名称2.1.1本合同所指的建设工程施工项目名称为“X建设工程”。2.2工程地点2.2.1本合同所指的建设工程施工项目位于“市区街道号”。2.3工程规模2.3.1本合同所指的建设工程施工项目的规模为“X平方米”。2.4工程工期2.4.1本合同所指的建设工程施工项目的合同工期为“18个月”,自合同约定的开工日期起至合同约定的竣工日期止。第三条合同价格3.1合同总价3.1.1本合同约定的建设工程施工项目的合同总价为“人民币万元”。3.2价格调整3.2.1合同价格的调整按照合同约定的价格调整条款进行,包括材料价格波动、政策调整等因素。3.3支付方式3.3.1发包人应按照合同约定的付款进度,向承包人支付合同价款。3.3.2支付方式可以采用银行转账、支票支付等方式进行。第四条施工要求4.1施工标准4.1.1承包人应按照合同约定的施工标准进行施工,确保工程质量满足相关法律法规及行业标准。4.2施工质量4.2.1承包人应严格按照施工图纸、施工规范和合同约定的技术要求进行施工。4.2.2工程质量的验收标准应符合国家及行业的相关质量验收规范。4.3施工安全4.3.1承包人应严格按照国家及地方的安全生产法律法规和标准规范进行施工。4.3.2承包人应建立健全安全生产责任制度,确保工程施工过程中的安全生产。第五条工期延误5.1工期延误的原因(1)不可抗力因素导致的工期延误;(2)发包人原因导致的工期延误;(3)承包人原因导致的工期延误;(4)其他双方同意的工期延误原因。5.2工期延误的处理5.2.1因不可抗力因素导致的工期延误,双方应按合同约定的不可抗力条款处理。5.2.2因发包人原因导致的工期延误,承包人有权要求发包人延长工期,并有权要求发包人支付因工期延误而产生的额外费用。5.2.3因承包人原因导致的工期延误,承包人应承担相应的违约责任,并支付因工期延误而产生的额外费用。第六条违约责任6.1发包人的违约6.1.1发包人未按合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任。6.1.2发包人应按合同约定履行付款义务,逾期支付的,应支付逾期付款的违约金。6.2承包人的违约6.2.1承包人未按合同约定履行义务的,应承担相应的违约责任。6.2.2承包人应按合同约定完成工程建设,如因承包人原因导致工期延误的,承包人应支付逾期交付的违约金。第八条广告与宣传8.1广告与宣传的内容8.1.1承包人应在合同约定的范围内,对工程建设进行广告与宣传,提高工程项目的知名度。8.1.2广告与宣传的内容应真实、准确,不得有虚假宣传、误导消费者的行为。8.2广告与宣传的费用8.2.1承包人承担广告与宣传的费用,具体费用按照合同约定的条款进行。8.2.2发包人不得要求承包人支付额外的广告与宣传费用。第九条知识产权9.1知识产权的保护9.1.1双方同意,合同所涉及的工程设计、技术成果、专利等知识产权,应依法受到保护。9.1.2未经对方同意,任何一方不得侵犯对方知识产权。9.2知识产权的归属9.2.1工程设计、技术成果、专利等知识产权的归属按照合同约定的条款进行确定。9.2.2双方另有约定的,从其约定。第十条不可抗力10.1不可抗力的定义10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。10.1.2双方应按合同约定的不可抗力条款处理因不可抗力导致的工期延误和其他损失。10.2不可抗力的处理10.2.1因不可抗力导致工期延误的,双方应协商确定工期顺延的时间。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行的,双方应协商确定合同的变更或解除。第十一条合同的生效、变更和解除11.1合同的生效条件11.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.1.2合同的生效还应满足合同约定的其他生效条件。11.2合同的变更11.2.1合同的变更应由双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2.2合同的变更应符合合同约定的变更条件和程序。11.3合同的解除11.3.1合同的解除应由双方协商一致,并签订书面解除协议。11.3.2合同的解除应符合合同约定的解除条件和程序。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、经营秘密等,应予以保密。12.1.2保密内容的具体范围、保密期限等按照合同约定的条款进行。12.2保密期限12.2.1保密期限自本合同签订之日起计算。12.2.2保密期限的具体期限按照合同约定的条款进行。第十三条合同的适用法律和争议解决13.1适用法律13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.1.2本合同另有约定的,从其约定。13.2争议解决13.2.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。13.2.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条合同的终止14.1合同终止的条件14.1.1本合同在合同约定的工程竣工交付后终止。14.1.2合同的终止还应满足合同约定的其他终止条件。14.2合同终止的后果14.2.1合同终止后,承包人应将工程交付给发包人,并办理相关手续。14.2.2合同终止后,双方应按照合同约定的方式处理合同终止后的相关事宜。第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:附件1:合同主体资质证明附件2:工程设计图纸附件3:施工规范和技术要求附件4:材料采购合同附件5:施工进度计划附件6:安全生产管理协议附件7:知识产权归属确认书附件8:广告宣传方案附件9:不可抗力事件证明附件10:保密协议附件11:合同变更协议附件12:合同解除协议附件13:争议解决协议附件14:工程竣工验收报告附件详细要求和说明:附件1:合同主体资质证明要求:提供合法有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等资质证明文件。附件2:工程设计图纸要求:提供详细的工程设计图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,以及设计说明书和相关技术参数。附件3:施工规范和技术要求要求:提供国家及行业标准的施工规范和技术要求,以及合同约定的特殊施工要求和技术标准。附件4:材料采购合同要求:提供与材料供应商签订的采购合同,明确材料种类、规格、价格、供应时间等内容。附件5:施工进度计划要求:提供详细的施工进度计划,包括关键节点、工程进度、施工人员安排等。附件6:安全生产管理协议要求:提供双方的安全生产管理协议,明确安全生产责任、安全防护措施等内容。附件7:知识产权归属确认书要求:提供确认工程设计、技术成果、专利等知识产权归属的书面确认书。附件8:广告宣传方案要求:提供详细的广告宣传方案,包括宣传内容、宣传渠道、宣传费用等。附件9:不可抗力事件证明要求:提供不可抗力事件发生的证明文件,如自然灾害证明、社会事件证明等。附件10:保密协议要求:提供保密协议,明确保密内容、保密期限、违约责任等。附件11:合同变更协议要求:提供合同变更协议,明确变更的内容、变更的理由、变更的效力等。附件12:合同解除协议要求:提供合同解除协议,明确解除的原因、解除的效力、解除后的处理等。附件13:争议解决协议要求:提供争议解决协议,明确争议解决的方式、争议解决的机构、争议解决的程序等。附件14:工程竣工验收报告要求:提供详细的工程竣工验收报告,包括工程质量、工程进度、安全生产等方面的评估和验收意见。说明二:违约行为及责任认定:违约行为:1.发包人未按合同约定支付价款的;2.发包人未按合同约定提供施工条件的;3.承包人未按合同约定完成工程建设的;4.承包人未按合同约定支付材料款、人工费等费用的;5.承包人未按合同约定采取安全生产措施的;6.双方未按合同约定履行保密义务的;7.其他违反合同约定的行为。违约责任认定:1.发包人违约的,应支付逾期付款的违约金,并承担因违约产生的其他损失。2.承包人违约的,应承担违约责任,包括但不限于支付逾期交付的违约金,以及因违约产生的其他损失。3.双方违约的,应根据违约程度和责任划分,承担相应的违约责任。示例说明:如发包人未按合同约定支付价款,承包人可以要求发包人支付逾期付款的违约金,并有权要求发包人支付因工期延误而产生的额外费用。说明三:法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。2.商业秘密:指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论