二零二五版绿色建筑改造工程合同与招投标执行办法3篇_第1页
二零二五版绿色建筑改造工程合同与招投标执行办法3篇_第2页
二零二五版绿色建筑改造工程合同与招投标执行办法3篇_第3页
二零二五版绿色建筑改造工程合同与招投标执行办法3篇_第4页
二零二五版绿色建筑改造工程合同与招投标执行办法3篇_第5页
已阅读5页,还剩52页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版绿色建筑改造工程合同与招投标执行办法本合同目录一览1.合同概述1.1合同背景1.2合同目的1.3合同原则2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同当事人3.1发包人信息3.2承包人信息3.3监理单位信息4.合同签订与生效4.1签订程序4.2生效条件4.3生效日期5.项目招标与投标5.1招标方式5.2投标条件5.3投标程序5.4评标标准6.合同价款6.1计价方式6.2价格调整6.3付款方式6.4付款期限7.工程进度与质量7.1进度计划7.2质量标准7.3质量保证措施8.施工组织与管理8.1施工组织设计8.2施工现场管理8.3安全生产8.4环境保护9.合同变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3解除条件9.4解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除与终止12.1解除条件12.2解除程序12.3终止条件12.4终止程序13.合同附件13.1附件清单13.2附件内容14.其他约定14.1法律适用14.2合同份数14.3合同文本效力14.4通知与送达14.5合同签署日期第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同背景本合同背景基于我国绿色建筑改造工程的相关政策与市场需求,旨在通过双方共同努力,实现建筑项目的绿色化改造,提高能源利用效率,降低环境污染。1.2合同目的本合同旨在明确发包人与承包人之间的权利、义务和责任,确保绿色建筑改造工程的顺利进行,实现合同双方的利益最大化。1.3合同原则本合同遵循公平、公正、诚实信用的原则,依法维护合同双方的合法权益。第二条项目基本情况2.1项目名称二零二四版绿色建筑改造工程2.2项目地点[具体地址]2.3项目规模[具体规模描述,如建筑面积、占地面积等]2.4项目内容包括但不限于建筑节能改造、可再生能源利用、绿色建材应用、室内环境改善等方面。第三条合同当事人3.1发包人信息[发包人名称]、[法定代表人姓名]、[联系电话]、[地址]3.2承包人信息[承包人名称]、[法定代表人姓名]、[联系电话]、[地址]3.3监理单位信息[监理单位名称]、[法定代表人姓名]、[联系电话]、[地址]第四条合同签订与生效4.1签订程序双方按照平等、自愿的原则,就合同条款达成一致意见后,签署本合同。4.2生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。4.3生效日期[具体日期]第五条项目招标与投标5.1招标方式本项目采用公开招标方式。5.2投标条件[具体投标条件,如资质要求、业绩要求等]5.3投标程序[具体投标程序,如招标公告、投标文件提交、开标、评标等]5.4评标标准[具体评标标准,如投标报价、技术方案、企业信誉等]第六条合同价款6.1计价方式本合同采用固定总价方式。6.2价格调整[具体价格调整条款,如材料价格波动、人工费调整等]6.3付款方式[具体付款方式,如分阶段付款、进度付款等]6.4付款期限[具体付款期限,如合同签订后一定期限内支付等]第七条工程进度与质量7.1进度计划[具体进度计划,如分阶段完成时间、关键节点等]7.2质量标准[具体质量标准,如国家标准、行业标准等]7.3质量保证措施[具体质量保证措施,如质量检查、验收等]第八条施工组织与管理8.1施工组织设计承包人应编制详细的施工组织设计,包括施工方案、施工进度计划、施工工艺、施工安全措施等,并经发包人批准后实施。8.2施工现场管理承包人应负责施工现场的管理,确保施工安全、文明、有序。施工现场应设置明显的安全警示标志,并采取必要的安全防护措施。8.3安全生产承包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规,建立健全安全生产责任制,确保施工过程中不发生安全事故。8.4环境保护承包人应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染,保护施工现场及周围环境。第九条合同变更与解除9.1变更条件在合同履行过程中,如遇不可抗力、政策调整等原因,导致合同内容需要变更的,双方应协商一致,签订变更协议。9.2变更程序变更协议应由双方签字盖章后生效,变更内容应明确、具体。9.3解除条件在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。9.4解除程序解除合同应书面通知对方,并经双方确认。第十条违约责任10.1违约情形包括但不限于未按时完成工程、质量不合格、擅自变更设计、违反安全生产规定等。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.3违约纠纷解决违约纠纷应通过协商解决;协商不成的,可向合同履行地人民法院提起诉讼。第十一条争议解决11.1争议解决方式争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决程序争议发生后,双方应友好协商解决;协商不成的,可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。11.3争议解决地点争议解决地点为合同履行地。第十二条合同解除与终止12.1解除条件在合同履行过程中,如遇不可抗力、政策调整等原因,导致合同无法继续履行的,双方可协商解除合同。12.2解除程序解除合同应书面通知对方,并经双方确认。12.3终止条件合同履行完毕或双方协商一致终止合同。12.4终止程序终止合同应书面通知对方,并经双方确认。第十三条合同附件13.1附件清单[具体附件清单,如施工图纸、技术规范、工程量清单等]13.2附件内容附件内容为本合同不可分割的组成部分,与合同具有同等法律效力。第十四条其他约定14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数本合同一式[具体份数]份,双方各执[具体份数]份。14.3合同文本效力本合同自双方签字盖章之日起生效,具有同等法律效力。14.4通知与送达通知以书面形式进行,送达方式为[具体送达方式,如邮寄、专人送达等]。14.5合同签署日期[具体日期]第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或选定的,为合同履行提供专业服务或协助的独立第三方,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构等。1.2第三方应当具备相应的资质、经验和能力,能够独立承担相应的法律责任。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务或协助的性质、范围和合同约定进行确定。2.2第三方的责任限额应在合同中明确约定,并在第三方介入协议中予以确认。2.3第三方的责任限额不得超过合同总价的一定比例,具体比例由甲乙双方协商确定。第三条第三方责权利3.1第三方的权利:3.1.1第三方有权根据合同约定和协议要求,独立开展其专业服务或协助工作。3.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据,以确保其工作的顺利进行。3.2第三方的义务:3.2.1第三方应按照合同约定和协议要求,按时、按质、按量完成其专业服务或协助工作。3.2.2第三方应遵守国家相关法律法规,确保其服务或协助活动合法合规。3.3第三方的责任:3.3.1第三方对其专业服务或协助工作结果承担相应的责任。3.3.2第三方在履行职责过程中,如因自身原因造成损失,应承担相应的赔偿责任。第四条第三方介入程序4.1第三方介入的提议应由甲乙双方共同提出,并经双方同意后确定。4.2第三方介入的具体事宜,包括但不限于服务内容、工作范围、费用等,应在第三方介入协议中明确。4.3第三方介入协议应由甲乙双方与第三方共同签署,并报相关主管部门备案。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分:5.1.1第三方应直接向甲方提供服务或协助,甲方对第三方的服务或协助结果负责。5.1.2甲方有权对第三方的服务或协助工作进行监督和检查。5.2第三方与乙方的划分:5.2.1第三方应按照合同约定和协议要求,协助乙方完成相关工作。5.2.2乙方对第三方的服务或协助结果负责,并应向第三方支付相应的费用。5.3第三方与甲乙双方的关系:5.3.1第三方与甲乙双方均为独立法人,各自承担相应的法律责任。5.3.2第三方不得以任何方式干预甲乙双方的合同履行。第六条第三方介入协议的变更与解除6.1第三方介入协议的变更:6.1.1任何一方提出变更第三方介入协议的,应提前[具体时间]通知对方。6.1.2变更内容经甲乙双方和第三方协商一致后,签署变更协议。6.2第三方介入协议的解除:6.2.1如遇不可抗力、第三方违约等情况,导致第三方介入协议无法继续履行,任何一方均可提出解除协议。6.2.2解除协议应提前[具体时间]通知对方,并经甲乙双方和第三方确认。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用应根据其提供的服务或协助的性质、范围和合同约定进行确定。7.2第三方介入的费用应由甲乙双方共同承担,具体分担比例由双方协商确定。7.3第三方介入的费用应在第三方介入协议中明确约定,并按约定的方式和期限支付。第八条第三方的保密义务8.1第三方应遵守国家有关保密的法律、法规,对在合同履行过程中知悉的甲乙双方的商业秘密和敏感信息予以保密。8.2第三方不得利用其知悉的商业秘密和敏感信息谋取不正当利益。第九条本条款的生效与解释9.1本条款自合同签订之日起生效。9.2本条款的解释权归甲乙双方共同享有。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.施工图纸及技术规范详细要求和说明:提供完整、准确的施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等,并附有相应的技术规范和施工说明。2.工程量清单详细要求和说明:列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价和总价,确保工程量清单的准确性和完整性。3.合同签订文件详细要求和说明:包括合同正本、附件、签字盖章页等,确保合同的合法性和有效性。4.第三方介入协议详细要求和说明:明确第三方介入的具体事宜,包括服务内容、工作范围、费用、责任限额等。5.施工组织设计详细要求和说明:包括施工方案、施工进度计划、施工工艺、施工安全措施等,确保施工过程的顺利进行。6.质量检验报告详细要求和说明:提供工程项目的质量检验报告,包括材料检验、施工过程检验、竣工验收检验等。7.付款凭证详细要求和说明:提供所有付款的凭证,包括银行转账记录、支票、收据等。8.安全生产记录详细要求和说明:记录施工现场的安全生产情况,包括安全检查记录、事故报告、整改措施等。9.环境保护记录详细要求和说明:记录施工现场的环境保护措施,包括废水处理、废气处理、固体废弃物处理等。10.争议解决文件详细要求和说明:记录争议解决的过程和结果,包括协商记录、调解记录、仲裁裁决书、法院判决书等。说明二:违约行为及责任认定:1.未按时完成工程责任认定标准:承包人未能在合同约定的工期内完成工程,导致工程延期。示例说明:承包人未能按照合同约定的工期完成工程,导致工程延期一个月,发包人有权要求承包人支付违约金。2.质量不合格责任认定标准:工程项目的质量不符合合同约定的质量标准。示例说明:经质量检验发现,某分项工程的质量不合格,承包人需重新施工,并承担相应的费用。3.擅自变更设计责任认定标准:承包人在未经发包人同意的情况下,擅自变更设计。示例说明:承包人在施工过程中,未按照设计图纸施工,擅自更改设计方案,发包人有权要求承包人停止施工,并承担相应的责任。4.违反安全生产规定责任认定标准:承包人在施工过程中,违反国家有关安全生产的法律、法规和标准。示例说明:承包人在施工过程中,未采取必要的安全防护措施,导致安全事故发生,承包人需承担相应的法律责任。5.违反环境保护规定责任认定标准:承包人在施工过程中,违反国家有关环境保护的法律、法规和标准。示例说明:承包人在施工过程中,未按规定处理施工废弃物,造成环境污染,承包人需承担相应的环境治理费用。全文完。二零二四版绿色建筑改造工程合同与招投标执行办法1本合同目录一览1.项目概况1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4项目背景2.招标条件2.1招标范围2.2招标文件2.3招标时间2.4招标地点3.投标人资格要求3.1投标人基本条件3.2投标人业绩要求3.3投标人资质要求4.投标文件编制4.1投标文件内容4.2投标文件格式4.3投标文件提交5.开标、评标及定标5.1开标时间及地点5.2评标委员会组成5.3评标标准与方法5.4定标结果6.合同签订6.1合同签订时间6.2合同签订地点6.3合同签订主体7.工程进度7.1工程总进度计划7.2各阶段进度计划7.3进度调整8.工程质量8.1质量标准8.2质量检查8.3质量责任9.工程造价9.1工程造价构成9.2工程造价调整9.3结算与支付10.安全生产10.1安全生产责任制10.2安全生产措施10.3安全事故处理11.环境保护11.1环境保护责任制11.2环境保护措施11.3环境污染事故处理12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止的程序13.违约责任13.1违约责任承担13.2违约赔偿13.3违约纠纷解决14.合同争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决程序14.3争议解决地点第一部分:合同如下:第一条项目概况1.1项目名称:二零二四版绿色建筑改造工程1.2项目地点:[具体地址]1.3项目规模:[具体面积或体积]1.4项目背景:[项目改造的目的、意义及背景介绍]第二条招标条件2.1招标范围:包括但不限于绿色建筑改造工程的规划、设计、施工、监理等全部工作内容。2.2招标文件:包括招标公告、招标文件、投标须知、技术规范、图纸等。2.3招标时间:[具体日期]2.4招标地点:[具体地点]第三条投标人资格要求3.1投标人基本条件:具有独立法人资格,注册资本不少于[具体金额]。3.2投标人业绩要求:近三年内完成过[具体数量]个类似绿色建筑改造工程,且工程质量合格。3.3投标人资质要求:具备国家规定的[具体资质类别]资质。第四条投标文件编制4.1投标文件内容:包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标保证金、技术文件、商务文件等。4.2投标文件格式:按照招标文件要求的标准格式编制。4.3投标文件提交:[具体日期]前提交至招标代理机构。第五条开标、评标及定标5.1开标时间及地点:[具体日期]在[具体地点]进行。5.2评标委员会组成:由[具体人数]名专家组成,包括[具体专业]等。5.3评标标准与方法:采用综合评分法,主要考察投标人的技术方案、管理水平、业绩和信誉等。5.4定标结果:评标委员会根据评标结果,确定中标人。第六条合同签订6.1合同签订时间:中标通知书发出后[具体天数]内。6.2合同签订地点:[具体地点]。6.3合同签订主体:招标人与中标人。第七条工程进度7.1工程总进度计划:项目总工期为[具体时间],分阶段实施。7.2各阶段进度计划:包括设计阶段、施工阶段、验收阶段等,具体时间安排详见附件。7.3进度调整:因不可抗力或其他原因导致工程进度延误,经双方协商一致,可对进度计划进行调整。第八条工程质量8.1质量标准:本工程应按照国家现行相关质量标准及设计文件要求进行施工,确保工程质量达到优良等级。8.2质量检查:工程过程中,应进行定期和不定期的质量检查,包括材料检查、隐蔽工程检查、分项工程检查等。8.3质量责任:施工方对工程质量承担全部责任,如因施工原因导致工程质量不合格,应承担修复费用及相应的违约责任。第九条工程造价9.1工程造价构成:包括直接费、间接费、利润和税金等。9.2工程造价调整:因市场波动、政策调整等原因导致工程造价发生变化,双方应按照合同约定进行调整。9.3结算与支付:工程结算完成后,按合同约定分期支付工程款,具体支付比例和节点时间详见合同附件。第十条安全生产10.1安全生产责任制:施工方应建立健全安全生产责任制,确保施工安全。10.2安全生产措施:采取必要的安全防护措施,包括但不限于施工现场安全管理、施工人员安全培训、安全设备配置等。10.3安全事故处理:发生安全事故时,施工方应立即采取措施,防止事故扩大,并及时报告相关部门。第十一条环境保护11.1环境保护责任制:施工方应遵守国家环境保护法律法规,承担环境保护责任。11.2环境保护措施:采取有效措施减少施工过程中的环境污染,包括噪声、粉尘、废水等。11.3环境污染事故处理:发生环境污染事故时,施工方应立即采取措施,减少污染影响,并及时报告相关部门。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件:因不可抗力、一方违约、合同约定的其他情形等,导致合同无法继续履行时,可解除合同。12.2合同终止条件:合同约定的工程完工,经双方验收合格后,合同终止。12.3合同解除与终止的程序:双方应书面通知对方,并按照法定程序办理合同解除或终止手续。第十三条违约责任13.1违约责任承担:任何一方违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2违约赔偿:违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和可得利益损失。13.3违约纠纷解决:双方应友好协商解决违约纠纷,协商不成可依法向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第十四条合同争议解决14.1争议解决方式:合同争议应通过双方协商解决,协商不成的,可提交仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。14.2争议解决程序:仲裁或诉讼应按照相关法律法规和程序进行。14.3争议解决地点:争议解决地点为[具体地点]。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同邀请或指定,为合同履行提供专业服务、咨询、监督、评估等支持的个人或机构。1.2第三方服务内容可能包括但不限于:设计咨询服务施工监理服务质量检测服务环境监测服务法律咨询和仲裁服务2.第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并签订专门的第三方服务协议。2.2第三方服务协议应明确第三方的服务内容、服务期限、费用、责任范围等。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额是指第三方因履行服务协议而造成甲乙双方损失的最高赔偿金额。3.2第三方责任限额应在第三方服务协议中明确约定,一般不超过合同总价的[具体比例]。4.第三方责任划分4.1第三方在履行服务协议过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对因其自身原因造成的损失承担责任。4.2第三方对因不可抗力、甲方或乙方原因造成的损失不承担责任。5.第三方权利和义务5.1第三方有权根据服务协议要求甲方和乙方提供必要的信息和资料。5.2第三方应按照服务协议的要求,独立、客观、公正地履行服务职责。5.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。6.第三方介入时的额外条款6.1甲乙双方应确保第三方服务协议的内容与主合同条款不冲突,并在必要时对主合同条款进行相应调整。6.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方保持密切沟通,确保项目顺利进行。7.第三方介入的附加说明7.1第三方介入后,甲乙双方应将第三方服务协议的副本分别报送相关部门备案。7.2第三方介入期间,如发生争议,甲乙双方应与第三方协商解决,协商不成的,可按照主合同约定的争议解决方式处理。7.3第三方介入期间,甲乙双方应继续履行主合同约定的权利和义务。8.第三方介入的费用承担8.1第三方服务费用由甲乙双方根据服务协议约定承担。8.2第三方服务费用应在合同约定的支付期限内支付。9.第三方介入的终止9.1第三方服务协议期满或双方协商一致解除协议时,第三方介入终止。9.2第三方介入终止后,甲乙双方应按照主合同约定继续履行合同义务。10.第三方介入的记录和报告10.1第三方在服务过程中应定期向甲乙双方提交服务报告,报告内容包括但不限于服务进展、发现的问题、建议等。10.2第三方服务报告应真实、准确、完整,甲乙双方应予以审查。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:招标文件详细要求:包括招标公告、招标文件、投标须知、技术规范、图纸等,应完整、准确、清晰地反映招标内容。说明:招标文件是投标方制定投标文件的重要依据,需确保其合法性和完整性。2.附件二:投标文件详细要求:包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标保证金、技术文件、商务文件等,格式应符合招标文件要求。说明:投标文件是投标方参与投标的必要文件,需确保其真实性和合规性。3.附件三:合同详细要求:合同内容应完整、明确,包括项目概况、工程进度、工程质量、工程造价、安全生产、环境保护等条款。说明:合同是甲乙双方履行权利和义务的法律依据,需确保其合法性和可执行性。4.附件四:设计文件详细要求:包括设计方案、施工图、技术说明书等,应满足国家相关设计规范和质量标准。说明:设计文件是指导施工的重要依据,需确保其科学性和实用性。5.附件五:施工图详细要求:包括建筑、结构、给排水、电气、暖通等施工图,应满足施工要求。说明:施工图是施工过程中的重要依据,需确保其准确性和完整性。6.附件六:施工组织设计详细要求:包括施工方案、进度计划、资源配置、安全管理等,应满足施工要求。说明:施工组织设计是指导施工过程中的重要文件,需确保其合理性和可操作性。7.附件七:施工日志详细要求:记录施工过程中的各项活动,包括进度、质量、安全等,应真实、完整。说明:施工日志是反映施工过程的重要记录,需确保其真实性和完整性。8.附件八:验收报告详细要求:包括工程验收记录、质量检测报告、验收意见等,应真实、完整。说明:验收报告是工程完工后的重要文件,需确保其合法性和可执行性。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲乙双方未按照合同约定的时间、地点、质量标准完成工程;甲方未按照合同约定支付工程款;乙方未按照合同约定进行施工;第三方未按照服务协议履行职责;任何一方违反合同约定的保密义务;任何一方违反合同约定的其他义务。2.违约责任认定标准:违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担修复费用等;违约责任认定应以合同约定为准,如合同未约定,则参照相关法律法规;违约责任的承担应与违约行为的严重程度相匹配。3.违约责任示例说明:甲方未按照合同约定支付工程款,应按照合同约定的违约金比例支付违约金;乙方未按照合同约定完成工程,应承担修复费用,并按照合同约定的违约金比例支付违约金;第三方未按照服务协议履行职责,应承担相应的赔偿责任。全文完。二零二四版绿色建筑改造工程合同与招投标执行办法2本合同目录一览1.合同总则1.1合同依据1.2合同目的1.3合同适用范围1.4合同期限1.5合同生效条件2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目业主2.6项目设计单位2.7项目施工单位3.工程设计要求3.1设计原则3.2设计标准3.3设计内容3.4设计变更程序3.5设计文件交付4.施工组织设计4.1施工组织机构4.2施工方案4.3施工进度计划4.4施工安全措施4.5施工质量保证措施5.工程施工5.1施工准备5.2施工实施5.3施工验收5.4施工变更5.5施工索赔6.材料与设备6.1材料采购6.2设备采购6.3材料与设备质量要求6.4材料与设备验收7.质量管理7.1质量控制体系7.2质量检验标准7.3质量问题处理7.4质量验收8.安全管理8.1安全管理制度8.2安全生产责任8.3安全防护措施8.4安全事故处理9.环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境监测与报告10.付款方式10.1付款比例10.2付款时间10.3付款条件10.4付款争议解决11.合同变更与解除11.1合同变更程序11.2合同解除条件11.3合同解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决程序14.合同终止与解除14.1合同终止条件14.2合同解除程序14.3合同终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同总则1.1合同依据1.1.1《中华人民共和国合同法》1.1.2《中华人民共和国建筑法》1.1.3《绿色建筑评价标准》1.2合同目的1.2.1通过绿色建筑改造工程,提高建筑物的能源利用效率,降低建筑物的环境影响。1.2.2保障项目业主的合法权益,确保工程质量和安全。1.3合同适用范围1.3.1本合同适用于2024版绿色建筑改造工程。1.3.2合同内容适用于工程的设计、施工、验收及保修等全过程。1.4合同期限1.4.1合同自双方签订之日起生效,至工程竣工验收合格之日止。1.5合同生效条件1.5.1双方签署合同;1.5.2合同经双方签字盖章后生效。2.项目概况2.1项目名称2.1.1二零二四版绿色建筑改造工程2.2项目地点2.2.1[具体地址]2.3项目规模2.3.1[具体面积或容量]2.4项目类型2.4.1[如住宅、商业、公共建筑等]2.5项目业主2.5.1[业主单位名称]2.6项目设计单位2.6.1[设计单位名称]2.7项目施工单位2.7.1[施工单位名称]3.工程设计要求3.1设计原则3.1.1符合绿色建筑评价标准;3.1.2节能、环保、安全、舒适;3.1.3合理利用资源,减少废物排放。3.2设计标准3.2.1国家现行相关设计规范;3.2.2[其他相关设计标准]3.3设计内容3.3.1施工图设计;3.3.2预算编制;3.3.3设计变更及洽商。3.4设计变更程序3.4.1设计变更应经设计单位确认;3.4.2设计变更应提交业主及施工单位;3.4.3设计变更应按照合同约定执行。3.5设计文件交付3.5.1设计文件应在合同约定的期限内交付;3.5.2设计文件应满足施工要求。4.施工组织设计4.1施工组织机构4.1.1施工项目经理部;4.1.2各专业施工队伍;4.1.3施工监理单位。4.2施工方案4.2.1施工进度计划;4.2.2施工工艺;4.2.3施工安全措施。4.3施工进度计划4.3.1施工总进度计划;4.3.2各分部分项工程进度计划。4.4施工安全措施4.4.1安全生产责任制;4.4.2安全防护设施;4.4.3安全教育培训。4.5施工质量保证措施4.5.1质量控制体系;4.5.2质量检验标准;4.5.3质量问题处理。5.工程施工5.1施工准备5.1.1施工现场准备;5.1.2施工人员准备;5.1.3施工材料准备。5.2施工实施5.2.1施工过程管理;5.2.2施工进度控制;5.2.3施工质量控制。5.3施工验收5.3.1施工过程验收;5.3.2竣工验收。5.4施工变更5.4.1施工变更程序;5.4.2施工变更内容。5.5施工索赔5.5.1索赔程序;5.5.2索赔内容。8.材料与设备8.1材料采购8.1.1业主或指定供应商负责材料采购;8.1.2材料采购应满足设计要求和环保标准;8.1.3材料采购合同应附于本合同附件。8.2设备采购8.2.1设备采购应与材料采购同步进行;8.2.2设备采购应确保设备质量、性能和安全性;8.2.3设备采购合同应附于本合同附件。8.3材料与设备质量要求8.3.1材料与设备应符合国家或行业相关质量标准;8.3.2材料与设备应提供合格证明文件;8.3.3材料与设备应通过验收合格。8.4材料与设备验收8.4.1业主或指定监理单位负责材料与设备的验收;8.4.2验收应在材料与设备进场后进行;8.4.3验收不合格的材料与设备不得用于工程。9.质量管理9.1质量控制体系9.1.1施工单位应建立质量管理体系;9.1.2质量管理体系应符合国家相关标准;9.1.3质量管理体系应定期进行内部审核。9.2质量检验标准9.2.1质量检验应按照国家或行业相关标准进行;9.2.2质量检验应覆盖材料、施工工艺和工程实体;9.2.3质量检验结果应记录在案。9.3质量问题处理9.3.1发现质量问题应及时上报;9.3.2质量问题处理应按照合同约定执行;9.3.3质量问题处理结果应经双方确认。9.4质量验收9.4.1工程质量验收应按照合同约定进行;9.4.2验收不合格的部分应进行整改;9.4.3验收合格后,工程方可交付使用。10.环境保护10.1环境保护要求10.1.1施工过程中应遵守国家环境保护法律法规;10.1.2施工现场应采取有效措施减少对环境的影响;10.1.3产生污染物的施工活动应进行预处理。10.2环境保护措施10.2.1施工现场应设置废弃物收集点;10.2.2施工现场应设置废水、废气处理设施;10.2.3施工现场应设置噪声控制设施。10.3环境监测与报告10.3.1业主或指定监理单位负责环境监测;10.3.2环境监测数据应真实、准确;10.3.3环境监测报告应定期提交。11.付款方式11.1付款比例11.1.1预付款:合同签订后5个工作日内支付;11.1.2进度款:每月根据完成工程量支付;11.1.3验收款:竣工验收合格后支付;11.1.4保修金:工程保修期满后支付。11.2付款时间11.2.1预付款:合同签订后5个工作日内;11.2.2进度款:每月的[具体日期]前;11.2.3验收款:竣工验收合格后30个工作日内;11.2.4保修金:工程保修期满后30个工作日内。11.3付款条件11.3.1业主确认工程进度和质量;11.3.2施工单位提交付款申请;11.3.3业主审核并批准付款申请。11.4付款争议解决11.4.1付款争议应通过友好协商解决;11.4.2协商不成的,提交仲裁或诉讼。12.合同变更与解除12.1合同变更程序12.1.1变更内容应经双方协商一致;12.1.2变更内容应以书面形式确认;12.1.3变更内容应作为合同附件。12.2合同解除条件12.2.1合同一方严重违约;12.2.2因不可抗力导致合同无法履行;12.2.3合同双方协商一致解除合同。12.3合同解除程序12.3.1提出解除合同的一方应书面通知对方;13.违约责任13.1违约情形13.1.1未按时履行合同义务;13.1.2未按合同约定进行施工或验收;13.1.3未能保证工程质量;13.1.4未能履行环境保护义务。13.2违约责任承担13.2.1违约方应承担违约责任;13.2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。13.3违约赔偿13.3.1违约赔偿金额应按照合同约定计算;13.3.2违约赔偿应在本合同约定的付款方式下支付。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1争议应通过友好协商解决;14.1.2协商不成的,提交仲裁或诉讼。14.2争议解决程序14.2.1争议双方应在收到争议通知后30日内协商解决;14.2.2协商不成的,争议双方应按照合同约定的仲裁机构或法院提起仲裁或诉讼。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指除合同双方(甲方和乙方)以外的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方可能包括但不限于监理机构、检测机构、评估机构、咨询机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的目的15.2.1确保工程质量和安全;15.2.2提高工程效率;15.2.3解决合同双方的争议。16.第三方介入的约定16.1第三方的选择16.1.1第三方的选择应经合同双方协商一致;16.1.2第三方的资质应符合相关要求;16.1.3第三方的选择应在合同中明确。16.2第三方的职责16.2.1第三方应按照合同约定履行职责;16.2.2第三方应独立、客观、公正地执行任务;16.2.3第三方应向合同双方提供真实、准确的报告或意见。17.第三方介入的具体条款17.1第三方的介入范围17.1.1第三方的介入范围应在合同中明确;17.1.2第三方的介入范围可能包括工程设计、施工监理、质量检测、风险评估等。17.2第三方的报告17.2.1第三方应根据任务要求定期提交报告;17.2.2第三方的报告应包含必要的信息和结论;17.2.3第三方的报告应经合同双方确认。17.3第三方的费用17.3.1第三方的费用应在合同中明确;17.3.2第三方的费用应包括服务费、差旅费、材料费等;17.3.3第三方的费用支付方式应在合同中约定。18.第三方责任限额18.1第三方责任18.1.1第三方在执行任务过程中因故意或重大过失造成损失的,应承担相应责任;18.1.2第三方责任限额应在合同中约定。18.2责任限额的约定18.2.1责任限额应根据第三方提供的保险金额和合同双方协商确定;18.2.2责任限额应覆盖第三方可能造成的直接和间接损失;18.2

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论