2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同4篇_第1页
2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同4篇_第2页
2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同4篇_第3页
2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同4篇_第4页
2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同4篇_第5页
已阅读5页,还剩61页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同适用范围2.双方主体资格及责任2.1发包人及承包人基本情况2.2双方权利与义务3.项目概况3.1项目名称及地点3.2项目规模及类型3.3项目实施期限4.工程质量与技术要求4.1质量标准4.2技术规范与要求5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.2工期要求及调整6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.2工程款支付方式7.工程施工与管理7.1施工组织设计7.2施工现场管理7.3工程变更与洽商8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护要求9.知识产权与保密9.1知识产权归属9.2保密条款10.合同解除与违约责任10.1合同解除条件10.2违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件13.其他约定事项13.1合同附件13.2合同解释优先级14.合同附件清单第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“本合同”指2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同。1.1.2“发包人”指负责2025年度城市更新项目的政府部门或相关单位。1.1.3“承包人”指承担本合同约定临建板房快速搭建与拆除工程任务的施工单位。1.1.4“临建板房”指用于临时办公、住宿等用途的板房结构。1.1.5“快速搭建”指在规定工期内完成临建板房的搭建工作。1.1.6“拆除”指在项目完成后,按照规定程序对临建板房进行拆除。1.2合同适用范围1.2.1本合同适用于2025年度城市更新项目中的临建板房快速搭建与拆除工程。1.2.2本合同不适用于其他任何项目或工程。2.双方主体资格及责任2.1发包人及承包人基本情况2.1.1发包人名称、地址、法定代表人等信息。2.1.2承包人名称、地址、法定代表人、资质等级、安全生产许可证等信息。2.2双方权利与义务2.2.1发包人权利:(1)对承包人进行资质审查;(2)监督承包人履行合同义务;(3)验收工程质量和进度;(4)支付工程款;(5)依法行使其他权利。2.2.2承包人义务:(1)按照合同约定完成临建板房快速搭建与拆除工程;(2)保证工程质量、安全、进度;(3)遵守国家法律法规和行业规范;(4)接受发包人监督;(5)履行合同约定的其他义务。3.项目概况3.1项目名称及地点3.1.1项目名称:2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除工程。3.1.2项目地点:根据具体项目地点填写。3.2项目规模及类型3.2.1项目规模:根据项目实际规模填写。3.2.2项目类型:临建板房快速搭建与拆除工程。3.3项目实施期限3.3.1项目实施期限:自合同签订之日起至项目验收合格之日止。4.工程质量与技术要求4.1质量标准4.1.1工程质量应符合国家相关质量标准。4.1.2工程质量应符合发包人要求。4.2技术规范与要求4.2.1搭建与拆除工程应遵循国家相关技术规范。4.2.2搭建与拆除工程应满足项目功能需求。5.工程进度与工期5.1工程进度安排5.1.1搭建工程进度安排:根据项目实际情况制定。5.1.2拆除工程进度安排:根据项目实际情况制定。5.2工期要求及调整5.2.1搭建工程工期要求:根据项目实际情况制定。5.2.2拆除工程工期要求:根据项目实际情况制定。5.2.3工期调整:因不可抗力等原因导致工期延误,双方应协商解决。6.工程造价及支付方式6.1工程造价组成6.1.1工程造价包括:材料费、人工费、机械费、管理费、利润等。6.1.2工程造价应根据市场行情和项目实际情况确定。6.2工程款支付方式6.2.1工程款支付比例:根据项目进度分期支付。6.2.2工程款支付时间:按照合同约定的时间节点支付。8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.1.1承包人应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场的安全生产。8.1.2承包人应制定安全生产管理制度,明确安全生产责任,并定期对施工人员进行安全教育和培训。8.1.3发包人应监督承包人执行安全生产措施,对违反安全生产规定的行为进行纠正。8.2环境保护要求8.2.1承包人应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准,采取措施减少施工对环境的影响。8.2.2施工过程中产生的固体废物、废水、废气等应按照规定进行处理,不得污染环境。8.2.3发包人应监督承包人执行环境保护措施,对违反环境保护规定的行为进行纠正。9.知识产权与保密9.1知识产权归属9.1.1本合同中涉及的技术资料、图纸、设计方案等知识产权归发包人所有。9.1.2承包人不得未经发包人同意擅自复制、泄露或转让上述知识产权。9.2保密条款9.2.1双方对本合同内容以及项目实施过程中的商业秘密负有保密义务。9.2.2未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露本合同内容或项目实施过程中的商业秘密。10.合同解除与违约责任10.1合同解除条件10.1.1发包人有权在承包人严重违约的情况下解除合同。10.1.2承包人有权在发包人严重违约的情况下解除合同。10.2违约责任10.2.1承包人未按合同约定完成工程,应承担违约责任,包括但不限于赔偿发包人损失。10.2.2发包人未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,包括但不限于支付违约金。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构11.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章后,本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕;12.2.2双方协商一致解除合同;12.2.3因不可抗力导致合同无法履行。13.其他约定事项13.1合同附件13.1.1本合同附件包括但不限于工程量清单、技术规范、图纸等。13.2合同解释优先级13.2.1本合同如有歧义,以书面形式解释为准。13.2.2本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.合同附件清单14.1工程量清单14.2技术规范14.3图纸14.4其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念及类型1.1第三方指本合同之外的独立法人或其他组织,包括但不限于中介方、监理方、咨询方等。1.2第三方介入的类型包括但不限于提供咨询服务、监理服务、工程管理服务、供应链服务、融资服务等。2.第三方介入的审批与确认2.1发包人根据项目需要,可邀请第三方介入,但需事先经承包人同意。2.2第三方介入需满足相关资质要求,并经发包人审查确认。3.第三方介入的责权利3.1第三方责任:3.1.1第三方应遵守国家法律法规、行业规范和本合同约定。3.1.2第三方应对其提供的服务质量承担责任,因第三方原因导致的服务质量问题,应由第三方负责解决。3.1.3第三方应承担因其违约行为给发包人或承包人造成的损失。3.2第三方权利:3.2.1第三方有权获得合同约定的服务费用。3.2.2第三方有权根据合同约定参与项目决策和监督。3.3第三方义务:3.3.1第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。3.3.2第三方应配合发包人和承包人完成项目实施。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与发包人的关系:4.1.1第三方与发包人签订服务合同,明确双方的权利义务。4.1.2第三方应向发包人报告服务进展情况。4.2第三方与承包人的关系:4.2.1第三方与承包人签订服务合同,明确双方的权利义务。4.2.2第三方应向承包人提供必要的支持和服务。4.3第三方与项目实施团队的关系:4.3.1第三方应与项目实施团队保持良好沟通,确保项目顺利实施。4.3.2第三方应配合项目实施团队解决项目实施过程中出现的问题。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型和合同约定确定。5.2第三方责任限额不得超过合同总价的10%。6.第三方介入的程序6.1发包人根据项目需要,提出第三方介入的申请,并经承包人同意。6.2发包人与第三方签订服务合同,明确双方的权利义务。6.3第三方按照合同约定提供服务,并定期向发包人和承包人报告服务进展情况。7.第三方介入的终止7.1第三方介入服务完成后,发包人和承包人共同确认服务成果,并签署终止协议。7.2第三方介入服务过程中,如发生不可抗力等原因导致服务无法继续,双方应协商解决。8.第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中发生争议,双方应友好协商解决。8.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.第三方介入的费用承担9.1第三方介入费用由发包人承担,具体费用由双方在服务合同中约定。9.2第三方介入费用纳入项目总预算。10.第三方介入的保密义务10.1第三方应遵守保密协议,对项目实施过程中的商业秘密负有保密义务。10.2第三方不得泄露或利用项目实施过程中的商业秘密。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目概况说明书详细描述项目背景、规模、地点、实施期限等信息。2.工程量清单列出所有工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等信息。3.技术规范与要求列出工程实施过程中应遵循的国家标准、行业标准和技术规范。4.施工组织设计描述施工方案、进度安排、质量保证措施、安全措施等内容。5.安全生产管理制度明确施工现场的安全生产责任制、安全操作规程、安全检查制度等。6.环境保护措施列出施工现场环境保护措施,包括废水、废气、固体废物处理等。7.合同附件清单列出本合同涉及的附件名称、数量、内容及要求。8.第三方服务合同列出第三方介入的合同名称、类型、服务内容、费用等信息。9.验收报告描述工程验收的时间、地点、程序、标准及结果。10.违约责任认定书列出违约行为、责任认定标准及处理措施。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1承包人未按合同约定完成工程,造成工期延误。1.2承包人工程质量不符合合同约定,造成损失。1.3承包人未按规定进行安全生产管理,造成安全事故。1.4承包人未按规定进行环境保护,造成环境污染。1.5发包人未按合同约定支付工程款。1.6第三方未按合同约定提供服务质量,造成损失。2.责任认定标准:2.1违约行为发生后,由违约方承担违约责任。2.2违约责任认定标准参照国家相关法律法规和行业标准。2.3违约责任认定需提供充分证据,包括但不限于合同约定、现场记录、检测报告等。3.违约责任示例:3.1承包人未按合同约定完成工程,造成工期延误10天,需向发包人支付违约金10万元。3.2承包人施工过程中发生安全事故,造成人员伤亡,需承担相应的赔偿责任。3.3第三方提供的服务质量不合格,造成发包人损失5万元,第三方需承担全部赔偿责任。全文完。2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同1合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:(填写甲方名称)地址:(填写甲方地址)联系人:(填写甲方联系人)联系电话:(填写甲方联系电话)2.乙方:名称:(填写乙方名称)地址:(填写乙方地址)联系人:(填写乙方联系人)联系电话:(填写乙方联系电话)3.其他相关方:名称:(如有,填写相关方名称)地址:(如有,填写相关方地址)联系人:(如有,填写相关方联系人)联系电话:(如有,填写相关方联系电话)二、合同前言2.1背景和目的甲方为了实施2025年度城市更新项目,需在项目现场搭建临时板房,以满足施工期间的办公、住宿、仓储等需求。乙方具备临建板房快速搭建与拆除的专业能力和丰富经验,双方经友好协商,达成共识,签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,以及双方的实际需求,制定本合同。三、定义与解释3.1专业属于本合同中“临建板房”是指按照甲方需求,由乙方在规定时间内,采用标准化、模块化设计,快速搭建并拆除的临时建筑物。3.2关键词解释(1)快速搭建:指乙方在接到甲方通知后,按照甲方要求,在规定时间内完成临建板房的搭建工作。(2)拆除:指乙方在甲方项目完工或合同终止后,按照甲方要求,在规定时间内完成临建板房的拆除工作。(3)施工期限:指本合同约定的乙方完成临建板房搭建和拆除的时间。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定,在规定时间内完成临建板房的搭建和拆除工作。(2)甲方有权对乙方的工作进行监督,确保乙方按照合同要求执行。(3)甲方应按照合同约定,及时向乙方支付相关费用。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定,在规定时间内完成临建板房的搭建和拆除工作。(2)乙方应确保临建板房的质量,满足甲方使用需求。(3)乙方应遵守国家有关法律法规,不得利用本合同进行非法经营。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同履行期限为______年,自合同生效之日起计算。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方指定的项目现场。5.3合同履行方式乙方应按照甲方要求,在规定时间内完成临建板房的搭建和拆除工作。具体工作安排由双方另行协商确定。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件(1)本合同约定的合同履行期限届满;(2)甲方提前通知乙方终止合同;(3)因不可抗力等原因导致合同无法继续履行。6.3终止程序(1)甲方提前终止合同,应书面通知乙方,并说明终止原因;(2)乙方接到甲方终止合同的通知后,应立即停止工作,并按照合同约定拆除临建板房。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定,拆除临建板房,并清理现场;(2)合同终止后,双方应按照合同约定,结算相关费用。七、费用与支付7.1费用构成(1)临建板房搭建费用:包括材料费、人工费、运输费、安装费等;(2)临建板房拆除费用:包括拆除费用、清理费用、运输费用等;(3)项目管理费用:包括现场管理、技术支持、质量监督等费用;(4)其他费用:根据实际情况,双方另行协商确定的其他费用。7.2支付方式(1)预付款:合同签订后____个工作日内,甲方应向乙方支付合同总金额的_____%作为预付款;(2)进度款:在临建板房搭建和拆除过程中,甲方应根据实际完成情况,按月向乙方支付进度款;(3)尾款:合同履行完毕后,甲方应在____个工作日内支付剩余的尾款。7.3支付时间(1)预付款支付时间:合同签订后____个工作日内;(2)进度款支付时间:每月____日前;(3)尾款支付时间:合同履行完毕后____个工作日内。7.4支付条款(1)甲方支付给乙方的款项,应通过银行转账方式进行;(2)甲方应在支付款项时,附上支付凭证和付款说明;(3)乙方收到款项后,应出具收款证明。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按时支付款项,应向乙方支付_____%的违约金;(2)甲方违反合同约定,导致乙方无法履行合同,乙方有权解除合同,并要求甲方承担相应的违约责任。8.2乙方违约(1)乙方未按时完成临建板房搭建和拆除工作,应向甲方支付_____%的违约金;(2)乙方提供的临建板房不符合质量要求,乙方应承担相应的赔偿责任;(3)乙方违反合同约定,导致甲方无法使用临建板房,乙方应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式违约方应按照合同约定,向守约方支付违约金或赔偿金。赔偿金额和方式由双方协商确定。九、保密条款9.1保密内容(1)甲乙双方的商业秘密;(2)临建板房的设计方案、技术参数等;(3)合同履行过程中的其他敏感信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限自合同签订之日起计算,有效期为______年。9.3保密履行方式(1)甲乙双方应严格遵守保密条款,不得向任何第三方泄露保密信息;(2)甲乙双方在履行合同过程中,应采取必要措施,防止保密信息泄露;(3)合同终止后,甲乙双方仍应遵守保密条款,不得泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义本合同所指的不可抗力是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件(1)地震、洪水、台风等自然灾害;(2)战争、动乱、政府行为等社会异常事件;(3)其他不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)在不可抗力事件发生时,甲乙双方应立即通知对方,并提供相关证明;(2)因不可抗力事件导致合同无法履行,甲乙双方均不承担责任;(3)不可抗力事件发生后,甲乙双方应协商解决合同履行问题。10.4不可抗力实例地震、火灾、战争、政府征收、动乱等。十一、争议解决11.1协商解决甲乙双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼(1)申请第三方调解;(2)提交仲裁机构仲裁;(3)依法向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,甲乙任何一方不得将其在本合同中的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等法律法规禁止转让的情形;(2)合同约定不得转让的情形;(3)其他双方认为不宜转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)本合同签订后,甲乙双方均保留对合同内容的最终解释权;(2)未经对方同意,任何一方不得擅自变更合同内容。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对临建板房的质量、安全、环保等方面的最终监督权;(2)乙方保留对甲方支付款项的及时性和准确性进行核实的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)对本合同的修改和补充,应由甲乙双方协商一致;(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力本合同的修改和补充具有同等法律效力,与本合同具有同等法律地位。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)甲方应按照合同约定,提供必要的场地、设施等;(2)乙方应按照合同约定,按时完成临建板房的搭建和拆除工作。15.2协作与配合方式(1)定期召开会议,沟通项目进展情况;(2)及时解决项目实施过程中出现的问题;(3)共同遵守合同约定,确保项目顺利进行。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于临建板房快速搭建与拆除的全部协议,具有完整性和独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款,应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.临建板房搭建及拆除方案4.预付款支付凭证5.进度款支付凭证6.尾款支付凭证7.不可抗力事件证明材料8.争议解决相关文件9.合同修改和补充协议10.其他双方协商一致认为需要附上的文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:甲方未按照合同约定支付预付款、进度款或尾款,经催告后仍未支付的,视为违约。提供场地、设施不符合要求:甲方提供的场地、设施不符合合同约定的,导致乙方无法按时完成搭建或拆除工作的,视为违约。2.乙方违约行为及认定:未按时完成搭建或拆除工作:乙方未按照合同约定完成临建板房搭建或拆除工作的,视为违约。提供的临建板房不符合质量要求:乙方提供的临建板房质量不符合合同约定的,视为违约。三、法律名词及解释:1.合同法:指调整平等主体之间合同关系的法律规范。2.建筑法:指调整建筑活动中的法律规范。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。4.违约责任:指违约方因违反合同约定,应当承担的民事责任。5.保密条款:指合同中约定双方对某些信息保密的条款。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方提供的场地不符合要求,导致乙方无法按时完成搭建工作。解决办法:双方应协商解决场地问题,甲方应提供符合要求的场地,或乙方应获得相应的工期延误补偿。2.问题:乙方搭建的临建板房质量不符合要求,甲方提出异议。解决办法:乙方应立即采取措施,修复不符合要求的临建板房,并承担由此产生的费用。3.问题:因不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法:双方应按照合同约定,协商解决合同履行问题,如合同无法履行,应根据不可抗力事件的影响程度,协商调整合同内容或解除合同。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应通过友好协商解决争议,协商无果时,可申请第三方调解、仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方定义本合同中所述的第三方,是指除甲方和乙方之外,参与本合同项目实施的其他主体,如材料供应商、设计单位、监理单位等。2.第三方责任第三方应按照合同约定,向甲方和乙方提供符合要求的材料、设计、监理等服务,并对所提供的服务承担相应的责任。3.第三方权利第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付相关费用,并有权获得合同约定的报酬。4.第三方义务第三方应遵守国家法律法规和合同约定,确保所提供的服务符合项目要求,并对因自身原因造成的不良后果承担相应责任。5.第三方违约责任如第三方违反合同约定,导致项目无法按时完成或造成损失,第三方应承担相应的违约责任,并赔偿甲方和乙方的损失。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款乙方有权要求甲方在合同签订后____个工作日内支付预付款;乙方有权要求甲方在每月____日前支付进度款;乙方有权要求甲方在合同履行完毕后____个工作日内支付尾款;乙方有权要求甲方在因不可抗力导致合同无法履行时,给予合理的工期延误补偿。2.乙方利益条款乙方有权要求甲方在合同终止后,支付乙方因合同履行而产生的合理费用;乙方有权要求甲方在因甲方违约导致合同终止时,支付乙方相应的违约金。3.甲方的违约及限制条款甲方未按时支付款项,应向乙方支付_____%的违约金;甲方违反合同约定,导致乙方无法履行合同,甲方应承担相应的违约责任;甲方不得擅自变更合同内容,否则乙方有权解除合同。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款甲方可要求乙方按照合同约定,在规定时间内完成临建板房的搭建和拆除工作;甲方可要求乙方提供符合要求的临建板房,并对乙方提供的服务进行监督。2.甲方的利益条款甲方可要求乙方在合同履行过程中,确保临建板房的质量和安全;甲方可要求乙方在合同终止后,拆除临建板房并清理现场。3.乙方的违约及限制条款乙方未按时完成搭建或拆除工作,应向甲方支付_____%的违约金;乙方提供的临建板房不符合质量要求,乙方应承担相应的赔偿责任;乙方不得擅自变更合同内容,否则甲方有权解除合同。全文完。2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1项目名称1.2双方名称及地址1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限2.项目概述2.1项目背景2.2项目目的2.3项目地点2.4项目规模2.5项目内容3.临建板房搭建3.1搭建标准3.2搭建时间3.3搭建质量要求3.4搭建材料3.5搭建进度安排4.临建板房拆除4.1拆除标准4.2拆除时间4.3拆除质量要求4.4拆除材料4.5拆除进度安排5.工程量及费用5.1工程量计算方法5.2费用构成5.3费用支付方式5.4费用调整机制6.工程进度及验收6.1工程进度计划6.2验收标准6.3验收程序6.4验收时间7.质量保证与责任7.1质量保证措施7.2质量责任7.3质量纠纷处理8.安全生产与环保8.1安全生产责任8.2环保要求8.3环保责任9.保险9.1保险种类9.2保险期限9.3保险金额9.4保险理赔10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同变更与解除12.1变更条件12.2解除条件12.3变更与解除程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.其他约定14.1通知方式14.2合同附件14.3合同份数14.4合同生效条件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1项目名称:2025年度城市更新项目1.2双方名称及地址1.2.1甲方:[甲方全称]1.2.2地址:[甲方详细地址]1.2.3乙方:[乙方全称]1.2.4地址:[乙方详细地址]1.3合同签订日期:[合同签订日期]1.4合同生效日期:[合同生效日期]1.5合同期限:自合同生效之日起至[合同终止日期]2.项目概述2.1项目背景:为配合2025年度城市更新项目,需搭建临时板房用于施工人员办公和生活。2.2项目目的:确保施工顺利进行,提高工作效率。2.3项目地点:[项目具体地点]2.4项目规模:[项目规模描述]2.5项目内容:临建板房搭建、拆除及维护。3.临建板房搭建3.1搭建标准:按照国家及地方相关规范和标准执行,确保搭建的板房安全、舒适、耐用。3.2搭建时间:自合同生效之日起[搭建完成时间]内完成全部搭建工作。3.3搭建质量要求:板房结构牢固,材料环保,装修美观,符合甲方要求。3.4搭建材料:采用符合国家标准的环保材料,如彩钢板、夹芯板等。3.5搭建进度安排:[详细进度安排,包括各阶段时间节点]4.临建板房拆除4.1拆除标准:按照国家及地方相关规范和标准执行,确保拆除过程安全、环保。4.2拆除时间:自项目终止或合同解除之日起[拆除完成时间]内完成全部拆除工作。4.3拆除质量要求:拆除后的场地平整,无残留物,不影响周边环境。4.4拆除材料:拆除材料应分类回收,不得随意丢弃。4.5拆除进度安排:[详细进度安排,包括各阶段时间节点]5.工程量及费用5.1工程量计算方法:按照国家及地方相关规范和标准计算。5.2费用构成:包括材料费、人工费、设备租赁费、运输费、管理费等。5.3费用支付方式:分阶段支付,具体支付比例和节点由双方协商确定。5.4费用调整机制:根据市场行情和实际工程量变化,可进行适当调整。6.工程进度及验收6.1工程进度计划:[详细进度计划,包括各阶段时间节点]6.2验收标准:按照国家及地方相关规范和标准执行,确保工程符合要求。6.3验收程序:由甲方组织验收,乙方配合。6.4验收时间:工程完成后[验收时间]内进行验收。7.质量保证与责任7.1质量保证措施:乙方应采取有效措施,确保工程质量。7.2质量责任:乙方对工程质量承担全部责任,若因乙方原因导致质量问题,乙方应承担相应责任。7.3质量纠纷处理:双方应友好协商解决,协商不成可依法向仲裁机构申请仲裁。8.安全生产与环保8.1安全生产责任:乙方应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。8.2环保要求:乙方应采取有效措施,减少施工过程中的噪音、粉尘等污染,确保符合环保要求。8.3环保责任:若因乙方原因造成环境污染,乙方应承担全部责任,并赔偿由此造成的损失。9.保险9.1保险种类:乙方应为其施工人员购买意外伤害保险,并承担相应的保险费用。9.2保险期限:保险期限应与合同期限一致。9.3保险金额:保险金额应满足工程实际需要,具体金额由双方协商确定。9.4保险理赔:发生保险事故时,乙方应及时通知保险公司,并按照保险合同约定进行理赔。10.违约责任10.1违约情形:包括但不限于未按时完成搭建或拆除工作、质量不符合要求、安全生产事故等。10.2违约责任:乙方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3违约赔偿:违约赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确。11.争议解决11.1争议解决方式:双方应通过友好协商解决争议,协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构:如协商不成,可提交[指定仲裁委员会]仲裁。11.3争议解决程序:按照相关法律和仲裁规则进行。12.合同变更与解除12.1变更条件:因不可抗力、政策调整等原因导致合同无法履行时,双方可协商变更合同内容。12.2解除条件:在合同履行过程中,如一方严重违约,另一方有权解除合同。12.3变更与解除程序:任何变更或解除合同的行为,均应以书面形式通知对方,并经双方签字确认。13.合同终止13.1终止条件:合同期限届满或双方协商一致解除合同。13.2终止程序:合同终止后,双方应进行工程结算,并办理相关手续。14.其他约定14.1通知方式:双方之间的通知应以书面形式进行,通过[指定送达地址]送达。14.2合同附件:本合同附件包括但不限于工程量清单、进度计划、验收报告等。14.3合同份数:本合同一式[份数]份,甲乙双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.4合同生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指的第三方,包括但不限于工程监理、质量检测、安全评估、项目管理、保险代理等机构或个人。15.2第三方介入目的:为提高工程质量和施工效率,确保安全生产,保障合同双方的合法权益。16.第三方介入程序16.1第三方选定:甲乙双方可根据实际情况和需求,共同选定第三方介入。16.2第三方资质要求:第三方应具备相应的资质证书和专业知识,能够独立承担相关责任。17.第三方责任与权利17.1第三方责任:第三方应按照合同约定和相关规定,对工程质量和施工过程进行监督和评估,确保工程符合要求。17.2第三方权利:第三方有权查阅工程资料、检查施工现场、提出整改意见,并有权要求甲乙双方配合其工作。18.第三方与其他各方的划分18.1与甲方的关系:第三方应与甲方保持密切沟通,及时反馈工程进展和质量情况,确保甲方知情权。18.2与乙方的关系:第三方应与乙方保持合作,对乙方的施工过程进行监督,确保乙方按照合同要求执行。18.3与监理方的关系:如存在监理方,第三方应与监理方保持协调,共同确保工程质量和进度。19.第三方责任限额19.1第三方责任限额:第三方应按照合同约定承担相应的责任,具体限额由双方协商确定。19.2责任限额计算:责任限额可根据工程规模、第三方资质和实际工作量等因素综合确定。20.第三方介入的额外条款及说明20.1第三方费用:第三方费用包括但不限于咨询费、检测费、评估费等,由甲方和乙方根据实际情况分摊。20.2第三方工作范围:第三方工作范围应在合同中明确,包括但不限于工程监督、质量检测、安全评估等。20.3第三方工作期限:第三方工作期限应根据工程进度和实际需求确定,并在合同中明确。21.第三方介入的变更与解除21.1变更条件:如需变更第三方介入,双方应协商一致,并书面通知对方。21.2解除条件:如第三方无法履行合同义务或出现重大失误,双方可协商解除第三方介入。21.3变更与解除程序:任何变更或解除第三方介入的行为,均应以书面形式通知对方,并经双方签字确认。22.第三方介入的争议解决22.1争议解决方式:第三方介入过程中产生的争议,双方应通过友好协商解决。22.2争议解决机构:协商不成,可提交[指定仲裁委员会]仲裁。22.3争议解决程序:按照相关法律和仲裁规则进行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目概述及需求说明书详细描述项目背景、目的、地点、规模和内容。明确临建板房的功能、规格和数量要求。2.临建板房搭建及拆除方案详细说明搭建和拆除的具体步骤、方法和技术要求。包括材料选择、施工工艺、安全措施和环保要求。3.工程量清单列明所有工程量,包括材料、人工、设备等。明确工程量的计算方法和计量单位。4.费用预算及支付计划列明各项费用,包括材料费、人工费、设备租赁费等。制定详细的支付计划和支付方式。5.工程进度计划制定详细的工程进度计划,包括各阶段的时间节点和关键路径。6.质量验收标准及程序明确质量验收的标准和程序,包括验收标准、验收人员、验收时间和验收方法。7.安全生产及环保措施制定安全生产和环保措施,包括安全管理制度、应急预案和环保措施。8.保险合同及保险单提供保险合同和保险单,明确保险种类、保险期限、保险金额和保险理赔程序。9.第三方介入协议如有第三方介入,提供第三方介入协议,明确第三方的责任、权利和义务。10.合同变更及解除协议如合同需要变更或解除,提供相应的协议,明确变更或解除的条件、程序和后果。11.争议解决协议如有争议,提供争议解决协议,明确争议解决的方式、机构和程序。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按时完成搭建或拆除工作。质量不符合合同要求。安全生产事故。环保措施不达标。违反合同约定的支付义务。违反合同约定的保密义务。2.责任认定标准:违约行为的严重程度。对合同履行的影响程度。违约行为造成的损失。3.违约责任认定示例:乙方未按时完成搭建工作,导致工期延误,甲方有权要求乙方支付违约金,并赔偿由此造成的损失。乙方施工过程中发生安全生产事故,造成人员伤亡或财产损失,乙方应承担全部责任,并赔偿损失。乙方违反合同约定的支付义务,甲方有权要求乙方支付滞纳金,并追究其违约责任。全文完。2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同3合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同终止日期6.合同目的7.合同依据8.合同履行地点二、项目概述1.项目名称2.项目地点3.项目规模4.项目工期5.项目验收标准6.项目变更程序三、临建板房搭建1.板房设计要求2.材料及设备要求3.搭建施工方案4.施工质量标准5.搭建进度安排6.施工安全措施7.环境保护措施四、临建板房拆除1.拆除方案2.拆除顺序3.拆除时间4.拆除质量标准5.拆除后的场地清理6.拆除过程中的安全措施7.环境保护措施五、工程款支付1.工程款支付方式2.工程款支付节点3.预付款比例及支付时间4.验收合格后的付款比例及支付时间5.逾期付款的违约责任六、验收与保修1.验收标准2.验收程序3.保修期限及内容4.保修责任的承担七、违约责任1.违约行为及认定2.违约责任承担3.违约金的计算及支付4.违约责任的解除八、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用的承担九、合同解除1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除后的处理4.合同解除的效力十、合同终止1.合同终止条件2.合同终止程序3.合同终止后的处理4.合同终止的效力十一、合同附件1.项目图纸2.材料清单3.设备清单4.施工方案5.验收标准6.保修承诺书十二、合同生效1.合同生效条件2.合同生效日期3.合同生效后的履行十三、合同变更1.合同变更程序2.合同变更内容3.合同变更的效力十四、其他1.合同解释2.合同未尽事宜的处理3.合同的生效与终止4.合同的备案与登记5.合同的附件清单合同编号_________一、合同概述1.合同名称:2025年度城市更新项目临建板房快速搭建与拆除合同2.合同双方:甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]3.合同签订日期:[签订日期]4.合同生效日期:[生效日期]5.合同终止日期:[终止日期]6.合同目的:为保障2025年度城市更新项目顺利进行,实现临建板房的快速搭建与拆除。7.合同依据:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规。8.合同履行地点:[项目地点]二、项目概述1.项目名称:2025年度城市更新项目2.项目地点:[项目地点]3.项目规模:[项目规模]4.项目工期:[项目工期]5.项目验收标准:[验收标准]6.项目变更程序:[变更程序]三、临建板房搭建1.板房设计要求:[设计要求]2.材料及设备要求:[材料及设备要求]3.搭建施工方案:[施工方案]4.施工质量标准:[质量标准]5.搭建进度安排:[进度安排]6.施工安全措施:[安全措施]7.环境保护措施:[环境保护措施]四、临建板房拆除1.拆除方案:[拆除方案]2.拆除顺序:[拆除顺序]3.拆除时间:[拆除时间]4.拆除质量标准:[质量标准]5.拆除后的场地清理:[清理要求]6.拆除过程中的安全措施:[安全措施]7.环境保护措施:[环境保护措施]五、工程款支付1.工程款支付方式:[支付方式]2.工程款支付节点:[支付节点]3.预付款比例及支付时间:[预付款比例及时间]4.验收合格后的付款比例及支付时间:[付款比例及时间]5.逾期付款的违约责任:[违约责任]六、验收与保修1.验收标准:[验收标准]2.验收程序:[验收程序]3.保修期限及内容:[保修期限及内容]4.保修责任的承担:[责任承担]七、违约责任1.违约行为及认定:[违约行为及认定]2.违约责任承担:[责任承担]3.违约金的计算及支付:[计算及支付]4.违约责任的解除:[解除条件]八、争议解决1.争议解决方式:双方应友好协商解决合同争议。协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。2.争议解决机构:[如有约定仲裁机构,此处填写]3.争议解决程序:[争议解决程序]4.争议解决费用的承担:[费用承担]九、合同解除1.合同解除条件:[解除条件]2.合同解除程序:[解除程序]3.合同解除后的处理:[处理方式]4.合同解除的效力:[效力说明]十、合同终止1.合同终止条件:[终止条件]2.合同终止程序:[终止程序]3.合同终止后的处理:[处理方式]4.合同终止的效力:[效力说明]十一、合同附件1.项目图纸2.材料清单3.设备清单4.施工方案5.验收标准6.保修承诺书十二、合同生效1.合同生效条件:[生效条件]2.合同生效日期:[生效日期]3.合同生效后的履行:[履行要求]十三、合同变更1.合同变更程序:[变更程序]2.合同变更内容:[变更内容]3.合同变更的效力:[效力说明]十四、其他1.合同解释:本合同未尽事宜,按国家相关法律法规执行。2.合同未尽事宜的处理:[处理方式]3.合同的生效与终止:[生效与终止说明]4.合同的备案与登记:[备案与登记要求]合同签订人:甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方主导项目管理:甲方负责整个项目的管理,包括临建板房搭建与拆除

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论