建设工程劳务服务合同VIP

建设工程劳务服务合同合同编号：__________甲方：法定代表人：地址：联系方式：乙方：法定代表人：地址：联系方式：一、总则1.1合同背景鉴于甲方拥有[工程名称]建设工程的项目需求，需要专业的劳务服务团队进行劳务作业，乙方具备提供相关劳务服务的能力和经验，双方经友好协商，达成本建设工程劳务服务合同。1.2合同目的本合同的目的在于明确双方在建设工程劳务服务中的权利和义务，保证工程顺利进行，保障劳务服务的质量、安全、工期等要求得以实现，同时合理确定劳务报酬及支付方式等相关事宜。1.3合同定义与解释本合同中所提及的“工程”指[工程名称]建设工程；“劳务服务”包括但不限于工程中的人工劳务作业、小型工具使用等与劳务相关的服务内容。本合同中的所有条款应按照中华人民共和国相关法律法规进行解释，如有歧义，双方应协商解决。二、双方当事人2.1甲方信息甲方为依法注册成立的[甲方公司类型]公司，在本建设工程劳务服务合同中作为劳务服务的需求方，负责提供工程相关资料、施工场地、施工条件等，并按照合同约定支付劳务报酬等。2.2乙方信息乙方为具备劳务服务资质的[乙方公司类型]公司，在本合同中作为劳务服务的提供方，负责组织合格的劳务人员按照合同约定的劳务服务范围、要求等进行劳务作业。三、劳务服务内容3.1工程概况本工程位于[工程地点]，工程性质为[工程性质，如住宅建设、商业建筑等]，工程规模为[占地面积、建筑面积等相关规模数据]，工程的主要结构形式为[结构形式，如框架结构、砖混结构等]。3.2劳务服务范围乙方的劳务服务范围包括但不限于基础工程中的土方挖掘、基础钢筋绑扎、模板支设等劳务作业；主体工程中的墙体砌筑、混凝土浇筑、钢筋制作安装等劳务作业；装饰装修工程中的内墙抹灰、外墙保温、地面铺贴等劳务作业，但不包括工程中的大型机械设备租赁、主要建筑材料采购等内容。3.3劳务服务要求乙方提供的劳务人员应具备相应的技能水平和从业资格证书，劳务作业应符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范和行业标准。在劳务作业过程中，乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案等要求进行操作，保证工程质量、安全和进度。四、劳务服务期限4.1开始日期本劳务服务的开始日期为[具体日期]，自该日起乙方应组织劳务人员进场，进行施工前的准备工作，如搭建临时设施、熟悉施工场地等。4.2结束日期劳务服务的结束日期为[具体日期]，乙方应在该日期前完成合同约定的所有劳务服务内容，并达到工程验收标准。4.3工期延误如因不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明文件，工期相应顺延。若因乙方自身原因（如劳务人员不足、施工组织不当等）导致工期延误的，乙方应承担违约责任，按照合同约定向甲方支付违约金，同时应采取措施加快工程进度，尽量减少损失。五、劳务报酬5.1报酬金额本建设工程劳务服务的报酬总金额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元），该报酬金额为完成本合同约定的全部劳务服务内容的总价，包含劳务人员工资、小型工具使用费、管理费、利润等一切费用，但不包含因工程变更增加的劳务费用。5.2报酬支付方式甲方按照以下方式支付劳务报酬给乙方：预付款：在本合同签订后的[具体工作日]内，甲方向乙方支付劳务报酬总额的[X]%作为预付款，预付款金额为人民币[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。进度款：在工程施工过程中，根据工程进度节点，乙方应在每个进度节点完成后的[具体工作日]内提交进度款申请报告，经甲方审核确认后，甲方在[具体工作日]内支付相应进度款。进度款支付比例按照已完成劳务服务工作量占总劳务服务工作量的比例计算。竣工款：在乙方完成合同约定的全部劳务服务内容，并经甲方验收合格后的[具体工作日]内，甲方向乙方支付劳务报酬总额的[X]%作为竣工款，但应扣除已支付的预付款和进度款。质保金：劳务报酬总额的[X]%作为质保金，质保期为[具体质保期时长]，自工程竣工验收合格之日起计算。在质保期内，如无质量问题，甲方在质保期满后的[具体工作日]内将质保金无息支付给乙方。5.3报酬调整机制若在劳务服务过程中，因工程变更（如设计变更、工程量增加或减少等）导致劳务服务内容发生变化的，双方应根据实际情况协商调整劳务报酬金额。如双方协商一致增加劳务服务内容的，增加部分的劳务报酬按照原劳务报酬单价计算；如减少劳务服务内容的，减少部分的劳务报酬从总报酬金额中相应扣除。工程变更导致劳务报酬调整的，双方应签订书面的补充协议予以确认。六、双方权利与义务6.1甲方权利与义务6.1.1甲方权利（1）有权对乙方的劳务服务工作进行监督、检查，要求乙方按照合同约定的劳务服务范围、要求、质量标准等进行作业。（2）有权要求乙方更换不符合要求的劳务人员，如乙方劳务人员技能水平低、不遵守施工现场纪律等情况。（3）在乙方未能按照合同约定履行义务时，有权要求乙方采取整改措施，如乙方拒不整改，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。6.1.2甲方义务（1）在合同签订前，向乙方提供与工程相关的资料，如施工图纸、地质勘察报告等，保证乙方能够准确了解工程情况。（2）负责办理工程施工所需的相关手续，如施工许可证等，为乙方提供合法的施工条件。（3）按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬，如因甲方原因未能按时支付劳务报酬的，应承担相应的违约责任。（4）协调施工现场各相关单位（如建设单位、监理单位、其他施工单位等）之间的关系，为乙方的劳务服务工作创造良好的外部环境。6.2乙方权利与义务6.2.1乙方权利（1）有权要求甲方按照合同约定提供施工资料、施工条件，并按时支付劳务报酬。（2）在甲方未履行合同义务影响乙方劳务服务工作时，有权要求甲方采取补救措施，如甲方拒不履行，乙方有权暂停劳务服务工作，并要求甲方承担违约责任。（3）在劳务服务过程中，根据工程实际情况，有权对劳务服务工作提出合理的建议和意见，如施工工艺优化等，甲方应给予考虑。6.2.2乙方义务（1）按照国家现行的建筑工程施工质量验收规范和行业标准，以及合同约定的劳务服务要求，组织劳务人员进行劳务作业，保证劳务服务质量。（2）负责对劳务人员进行安全教育、培训，提高劳务人员的安全意识和操作技能，保证劳务服务过程中的安全。（3）遵守施工现场的各项管理制度，如环境保护制度、文明施工制度等，做到文明施工。（4）按照合同约定的劳务服务期限完成劳务服务内容，如因自身原因导致工期延误，应承担违约责任。（5）在劳务服务过程中，保护施工现场的环境，避免对周边环境造成污染和破坏。（6）对劳务人员的工资支付负责，保证劳务人员按时足额领取工资，不得拖欠劳务人员工资。如因乙方拖欠工资导致劳务人员上访、闹事等情况，乙方应承担全部责任。七、工程质量与验收7.1质量标准本工程的质量标准应符合国家现行的建筑工程施工质量验收规范（如《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300[具体版本]等）以及工程设计文件的要求。乙方应保证其提供的劳务服务成果达到上述质量标准，在劳务作业过程中，应严格按照质量标准进行操作，每一道工序完成后应进行自检，合格后方可进行下一道工序。7.2质量监督甲方有权对乙方的劳务服务质量进行监督，甲方或甲方委托的监理单位可随时对施工现场进行检查，发觉质量问题有权要求乙方立即整改。乙方应积极配合甲方或监理单位的质量监督工作，提供必要的检查条件。同时乙方应建立内部质量监督体系，加强对劳务人员的质量教育，提高质量意识。7.3验收程序（1）隐蔽工程验收：在隐蔽工程施工完毕后，乙方应提前[具体小时数]通知甲方和监理单位进行隐蔽工程验收。经甲方和监理单位验收合格并签字确认后，方可进行隐蔽工程的覆盖。如隐蔽工程验收不合格，乙方应按照甲方和监理单位的要求进行整改，整改后重新进行验收，直至合格。（2）分项工程验收：分项工程完成后，乙方应进行自检，自检合格后向甲方提交分项工程验收申请。甲方收到申请后，组织相关人员（如甲方代表、监理工程师等）进行分项工程验收。如验收合格，各方在分项工程验收记录上签字确认；如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，整改后重新进行验收。（3）分部工程验收：分部工程完成后，乙方应按照上述分项工程验收的程序进行自检和申请验收。甲方组织相关单位（如勘察单位、设计单位、监理单位等）进行分部工程验收。分部工程验收合格后，方可进行下一分部工程的施工。（4）单位工程竣工验收：在乙方完成合同约定的全部劳务服务内容后，甲方组织勘察单位、设计单位、监理单位、施工单位（乙方）等相关单位进行单位工程竣工验收。经各方验收合格并签署竣工验收报告后，工程视为竣工验收合格。如在验收过程中发觉质量问题，乙方应按照要求进行整改，整改后重新进行验收。八、安全与文明施工8.1安全责任（1）乙方作为劳务服务提供方，对劳务服务过程中的安全负主要责任。乙方应建立健全安全管理制度，设置安全管理机构或配备专职安全管理人员，对劳务人员进行安全教育和培训，提高劳务人员的安全意识和自我保护能力。（2）乙方应按照国家现行的建筑施工安全规范（如《建筑施工安全检查标准》JGJ59[具体版本]等）和行业标准，采取必要的安全措施，保证劳务服务过程中的安全。如因乙方原因发生安全，乙方应承担全部法律责任和经济损失，包括但不限于对伤亡人员的赔偿、处理费用等。（3）甲方有权对乙方的安全管理工作进行监督检查，如发觉乙方存在安全隐患，有权要求乙方立即整改。如乙方拒不整改，甲方有权暂停乙方的劳务服务工作，直至乙方整改合格。8.2安全措施（1）乙方应在施工现场设置明显的安全警示标志，如“禁止烟火”“注意安全”等标志，对施工现场的危险区域（如洞口、临边等）应采取防护措施，如设置防护栏杆、安全网等。（2）乙方应为劳务人员提供必要的安全防护用品，如安全帽、安全带、防护鞋等，并要求劳务人员正确佩戴和使用。（3）对施工现场的临时用电、机械设备等应按照安全规范进行管理，如安装漏电保护器、对机械设备进行定期检查维护等。（4）定期组织安全检查，对发觉的安全隐患及时进行整改。在恶劣天气（如暴雨、大风等）条件下，应采取相应的安全防范措施，如停止高空作业等。8.3文明施工要求（1）乙方应保持施工现场的整洁，做到工完场清。施工现场的材料、设备应堆放整齐，建筑垃圾应及时清理运走，不得随意堆放。（2）遵守施工现场的噪声控制标准，合理安排施工时间，避免在居民休息时间（如中午12：0014：00，晚上22：006：00）进行高噪声作业。如因特殊情况需要进行高噪声作业的，应提前办理相关手续，并采取有效的降噪措施。（3）保护施工现场及周边的环境卫生，施工现场应设置垃圾桶等卫生设施，对施工过程中产生的污水应进行处理后排放，不得随意排放。九、违约责任9.1甲方违约责任（1）若甲方未按照合同约定向乙方提供施工资料、施工条件，影响乙方劳务服务工作的正常进行，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失，包括但不限于窝工损失、机械设备闲置损失等。（2）如甲方未能按照合同约定的支付方式和时间向乙方支付劳务报酬，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数]日的，乙方有权暂停劳务服务工作，并要求甲方支付已完成劳务服务部分的报酬及违约金。（3）若甲方无故要求乙方暂停劳务服务工作或解除本合同，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于已投入的劳务成本、预期利润等。9.2乙方违约责任（1）若乙方未能按照合同约定的劳务服务范围、要求、质量标准进行劳务作业，乙方应承担违约责任。乙方应负责对不符合要求的劳务服务成果进行整改，直至达到合同约定的标准，整改费用由乙方自行承担。如因乙方的劳务服务质量问题导致工程返工、延误工期等情况，乙方应承担由此产生的全部经济损失，并按照合同约定向甲方支付违约金。（2）如乙方未能按照合同约定的劳务服务期限完成劳务服务内容，每逾期一日，应按照劳务报酬总额的[X]%向甲方支付违约金。逾期超过[具体天数]日的，甲方有权解除本合同，并要求乙方返还已支付的劳务报酬，承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的全部损失。（3）若乙方在劳务服务过程中发生安全，除承担全部法律责任和经济损失外，如因安全导致工程延误、甲方受到行政处罚等情况，乙方应承担相应的违约责任，按照合同约定向甲方支付违约金。（4）若乙方未按照合同约定对劳务人员支付工资，导致劳务人员上访、闹事等情况，乙方应承担违约责任，除及时解决劳务人员工资问题外，还应按照合同约定向甲方支付违约金，同时赔偿甲方因此遭受的声誉损失等。十、争议解决10.1协商解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后的[具体天数]日内进行，双方应指定专人进行协商，协商过程中应保持理性、客观，以解决问题为目的。10.2仲裁或诉讼若协商不成，双方可以选择将争议提交[具体仲裁机构名称]进行仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。如果选择仲裁，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力；如果选择诉讼，双方应按照法律规定进行诉讼程序，接受法院的判决结果。十一、附则11.1合同变更与解除（1）本合同的变更或补