2024联合体施工承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024联合体施工承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1联合体各方主体资格及资质1.2联合体牵头人及职责1.3联合体成员及职责第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式及进度第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误及延长第五条工程质量5.1质量标准5.2质量保证措施第六条施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3安全生产管理第七条材料与设备7.1材料供应及质量要求7.2设备供应及要求第八条技术支持与配合8.1技术交底8.2设计变更8.3技术配合与支持第九条违约责任9.1违约行为及责任9.2违约金计算方式第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及法院第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件及后果第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条合同的转让13.1合同转让条件13.2转让程序第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用及争议解决14.3附件及附录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1联合体各方主体资格及资质联合体各方应具备国家规定的相应施工承包资质，并提供有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等证明材料。1.2联合体牵头人及职责1.3联合体成员及职责第二条工程概况2.1工程名称工程名称为：X项目施工工程。2.2工程地点工程地点位于：X地区。2.3工程规模工程规模为：X平方米（或工程量清单所示规模）。2.4工程内容工程内容包括：X（具体工程内容见工程量清单）。第三条合同价格3.1合同总价合同总价为：X元（大写：人民币X元整）。3.2价格调整机制合同价格调整机制如下：（1）材料价格波动超过约定范围时，双方按约定的调整方式进行价格调整。（2）工程量清单中出现增减量时，按约定的调整方式进行价格调整。3.3支付方式及进度支付方式为：按工程进度分阶段支付。具体支付进度如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的10%。（2）工程进度达到20%时，支付合同总额的20%。（3）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%。（4）工程进度达到80%时，支付合同总额的40%。（5）工程验收合格后，支付合同总额的95%。（6）剩余的5%作为质量保证金，质保期满后无息退还。第四条合同工期4.1工期要求合同约定的工期为：X天（自开工之日起算）。4.2工期延误及延长（1）如非联合体原因导致工期延误，双方按约定的方式进行工期顺延。（2）如联合体原因导致工期延误，每延误一天，联合体应支付合同总价千分之二的逾期违约金。第五条工程质量5.1质量标准工程质量应符合国家及行业现行质量标准、规范要求，并达到约定的质量等级。5.2质量保证措施（1）联合体应建立健全质量管理体系，确保工程质量。（2）联合体应按照设计文件和施工技术标准进行施工，不得偷工减料。（3）联合体应定期对施工过程进行自检、互检和专检，确保工程质量。（4）联合体应接受发包人、监理单位及其他有关部门的检查、监督和指导。第六条施工组织与管理6.1施工组织设计联合体应根据工程特点和施工进度要求，编制施工组织设计，并报送发包人及监理单位审批。6.2施工现场管理联合体应严格按照施工组织设计进行施工现场管理，确保施工安全、文明、有序。6.3安全生产管理联合体应建立健全安全生产管理制度，落实安全生产责任，确保施工现场安全生产。第八条技术支持与配合8.1技术交底联合体应在与发包人签订合同后七个工作日内，组织施工管理人员、技术人员和施工队伍进行技术交底，明确工程质量、安全、进度等方面的要求。8.2设计变更（1）联合体应及时向发包人和监理单位报告变更情况。（2）发包人和监理单位确认变更后，联合体按确认的设计变更文件组织施工。8.3技术配合与支持联合体应积极与发包人、设计单位、监理单位等进行技术沟通和协调，确保工程顺利实施。第九条违约责任9.1违约行为及责任（1）未按合同约定履行义务的，应支付违约金。（2）因联合体原因导致工程质量不合格的，应承担返工、整改等费用。（3）违反合同约定的保密条款的，应支付违约金，并承担相应的法律责任。9.2违约金计算方式违约金计算方式如下：（1）违约金按合同总价的一定比例计算。（2）具体比例和计算方法详见合同附件。第十条争议解决10.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向合同约定的人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁地点为：X仲裁委员会。诉讼地点为：X人民法院。第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更应签订书面变更协议，经双方协商一致并加盖公章后生效。11.3合同解除条件及后果（1）双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议，并办理相关手续。（2）因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担责任。（3）合同解除后，联合体应按照合同约定办理工程移交手续，并支付合同约定的违约金。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起计算，至合同解除或终止之日起五年内有效。12.3泄密责任如一方违反保密条款，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条合同的转让13.1合同转让条件未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2转让程序合同转让应签订书面转让协议，经对方确认后生效。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等，导致合同无法履行或履行困难时，双方互不承担责任。14.2法律适用及争议解决本合同适用中华人民共和国法律。争议解决方式详见第十条。14.3附件及附录合同附件和附录是合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的名称、数量、单位、单价和总价等信息，作为合同总价计算的基础。附件二：设计文件包括工程的设计图纸、施工图纸、技术说明书等，用于指导施工过程。附件三：材料供应清单详细列出施工所需材料的名称、规格、数量、质量标准等信息。附件四：设备供应清单详细列出施工所需设备的名称、型号、数量、性能要求等信息。附件五：联合体资质证明文件包括联合体各方的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、资质证书等证明材料。附件六：联合体成员责任分配协议明确联合体各成员在施工过程中的分工、职责和义务。附件七：保密协议详细规定双方在合同履行过程中应保守的秘密内容和保密期限等。附件八：技术交底记录记录技术交底会议的内容，包括工程质量、安全、进度等方面的要求。附件九：设计变更通知书用于记录设计变更的内容和双方确认的信息。附件十：工程验收报告包括工程验收的标准、程序、方法和验收结果等。附件十一：质量保证金支付凭证证明质量保证金的支付情况和退还情况。附件十二：违约金计算公式及相关说明详细列出违约金的计算方式和计算公式，以及相关的说明。附件十三：合同转让协议用于记录合同权利和义务的转让情况。附件十四：不可抗力事件证明文件证明不可抗力事件的发生和影响，以及双方的责任免除情况。说明二：违约行为及责任认定：1.联合体未按合同约定履行施工义务，导致工期延误或工程质量不合格。示例：联合体由于管理不善，导致施工进度滞后于合同约定的进度，需支付违约金。2.联合体违反合同约定的保密条款，泄露对方的商业秘密或技术秘密。示例：联合体在合同履行过程中，未经允许将对方的技术秘密泄露给第三方，需支付违约金。3.联合体未按照设计文件和施工技术标准进行施工，导致工程质量不合格。示例：联合体在施工过程中，使用了低于合同约定质量标准的材料，导致工程质量不达标，需承担整改费用。4.联合体在合同履行过程中，发生安全事故，导致人员伤亡或财产损失。示例：联合体在施工现场管理不善，发生安全事故，需承担相应的赔偿责任。违约责任认定标准：1.违约金计算方式：根据合同约定的违约金计算公式进行计算。示例：合同约定工期延误违约金为合同总价的0.5%。联合体工期延误一天，需支付违约金X元。2.违约行为导致的损失赔偿：根据实际损失情况进行赔偿。示例：联合体泄露对方技术秘密，导致对方经济损失X万元，需支付赔偿金X万元。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如自然灾害、社会事件等。示例：地震、洪水等自然灾害导致合同无法履行或履行困难。2.联合体：由两个或多个独立法人或其他组织组成的，以共同承包一个工程项目为目的的联合体。示例：甲公司和文化公司组