二零二五年度隧道工程分包消防安全生产责任协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度隧道工程分包消防安全生产责任协议本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2解释说明2.合同双方信息2.1分包方信息2.2主承包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模4.安全生产责任4.1分包方安全生产责任4.2主承包方安全生产责任5.消防安全管理5.1消防设施设备要求5.2消防安全教育培训5.3消防安全检查与整改6.应急预案与救援6.1应急预案编制6.2应急救援措施6.3应急演练与培训7.责任事故处理7.1事故报告与调查7.2事故责任认定7.3事故赔偿与处理8.监督与检查8.1安全生产监督8.2消防安全检查8.3工程质量监督9.技术要求与规范9.1工程技术规范9.2工程质量标准9.3安全生产标准10.合同履行与变更10.1合同履行期限10.2合同变更程序10.3合同解除条件11.违约责任11.1分包方违约责任11.2主承包方违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同终止与解除13.1合同终止条件13.2合同解除条件13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3不可抗力条款第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义1.1.1“隧道工程”指本合同约定的具体隧道工程名称及地点。1.1.2“分包方”指与本合同签订隧道工程分包消防安全生产责任的主承包方。1.1.3“主承包方”指与本合同签订隧道工程分包消防安全生产责任的总承包方。1.1.4“安全生产责任”指在隧道工程实施过程中，分包方和主承包方应承担的安全生产管理责任。1.1.5“消防安全”指在隧道工程实施过程中，防止火灾发生和火灾发生后的救援、保护生命财产安全的行为。1.2解释说明1.2.1本合同中的术语如无特别说明，均按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。2.合同双方信息2.1分包方信息2.1.1名称：_______2.1.2地址：_______2.1.3法定代表人：_______2.1.4联系方式：_______2.2主承包方信息2.2.1名称：_______2.2.2地址：_______2.2.3法定代表人：_______2.2.4联系方式：_______3.工程概况3.1工程名称：_______3.2工程地点：_______3.3工程规模：_______4.安全生产责任4.1分包方安全生产责任4.1.1分包方应按照国家安全生产法律法规、行业标准及本合同约定，建立健全安全生产管理制度，确保隧道工程安全生产。4.1.2分包方应定期对隧道工程进行安全生产检查，发现安全隐患及时整改。4.1.3分包方应配备足够的安全生产管理人员，对施工现场进行安全监督。4.2主承包方安全生产责任4.2.1主承包方应按照国家安全生产法律法规、行业标准及本合同约定，对隧道工程安全生产进行全面管理。4.2.2主承包方应定期对分包方安全生产进行检查，对发现的问题提出整改要求。4.2.3主承包方应负责组织隧道工程安全生产教育培训，提高分包方安全生产意识。5.消防安全管理5.1消防设施设备要求5.1.1隧道工程应配备符合国家标准的消防设施设备，并确保其正常运行。5.1.2消防设施设备应由具备相应资质的单位进行安装、维修、保养。5.2消防安全教育培训5.2.1分包方和主承包方应定期对施工现场人员进行消防安全教育培训。5.2.2消防安全教育培训内容包括火灾预防、火灾扑救、人员疏散等。5.3消防安全检查与整改5.3.1分包方和主承包方应定期对施工现场进行消防安全检查，发现问题及时整改。5.3.2消防安全检查内容包括消防设施设备、消防通道、疏散指示等。6.应急预案与救援6.1应急预案编制6.1.1分包方和主承包方应根据隧道工程实际情况，编制相应的应急预案。6.1.2应急预案应包括火灾、爆炸、中毒等事故的应急救援措施。6.2应急救援措施6.2.1分包方和主承包方应按照应急预案，组织应急救援队伍，确保事故发生时能够迅速有效地进行救援。6.2.2应急救援措施包括人员疏散、伤员救治、事故现场保护等。6.3应急演练与培训6.3.1分包方和主承包方应定期组织应急演练，提高应急救援能力。6.3.2应急演练内容包括火灾扑救、人员疏散、伤员救治等。7.责任事故处理7.1事故报告与调查7.1.1发生安全生产事故时，分包方和主承包方应立即向相关部门报告，并启动事故调查程序。7.1.2事故调查应查明事故原因、责任及损失情况。7.2事故责任认定7.2.1事故责任认定应根据事故调查结果，依法进行。7.2.2事故责任方应承担相应的法律责任和经济责任。7.3事故赔偿与处理7.3.1事故赔偿应根据事故责任认定和损失情况，依法进行。7.3.2事故赔偿应包括医疗救治费用、误工费、财产损失赔偿等。8.监督与检查8.1安全生产监督8.1.1主承包方应定期对分包方的安全生产情况进行监督检查，确保安全生产措施得到有效执行。8.1.2分包方应接受主承包方的监督检查，并及时提供相关资料和情况说明。8.2消防安全检查8.2.1分包方应每月至少进行一次消防安全检查，主承包方应每季度至少进行一次消防安全检查。8.2.2检查内容包括消防设施设备完好性、消防通道畅通性、消防安全管理制度执行情况等。8.3工程质量监督8.3.1主承包方应负责监督工程质量，确保工程质量符合国家相关标准和规范。8.3.2分包方应按照主承包方的要求，进行工程质量自检和控制，并及时报告工程质量问题。9.技术要求与规范9.1工程技术规范9.1.1隧道工程的设计、施工和验收必须符合国家有关隧道工程的技术规范和标准。9.1.2分包方应使用符合国家标准和行业标准的材料、设备和工艺。9.2工程质量标准9.2.1隧道工程的质量标准应符合国家规定的质量等级要求。9.2.2分包方应确保工程达到合同约定的质量标准。9.3安全生产标准9.3.1隧道工程的安全生产应符合国家安全生产法律法规和行业标准的要求。9.3.2分包方应采取必要的安全措施，确保施工人员的人身安全。10.合同履行与变更10.1合同履行期限10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期限为_______个月。10.1.2分包方应按照合同约定的工期完成隧道工程施工。10.2合同变更程序10.2.1合同任何条款的变更，必须经双方协商一致，并以书面形式签署。10.2.2合同变更不影响已完成的工程部分的权利和义务。10.3合同解除条件10.3.1出现不可抗力事件，经双方协商一致，可以解除合同。10.3.2分包方严重违约，主承包方有权解除合同。11.违约责任11.1分包方违约责任11.1.1分包方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。11.1.2分包方违约给主承包方造成损失的，应赔偿损失。11.2主承包方违约责任11.2.1主承包方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。11.2.2主承包方违约给分包方造成损失的，应赔偿损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方发生争议，应友好协商解决。12.1.2协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为合同签订地的人民法院。12.3争议解决程序12.3.1争议解决程序应遵循中华人民共和国相关法律法规。13.合同终止与解除13.1合同终止条件13.1.1合同履行完毕，合同自行终止。13.1.2合同解除条件按照第十条第三款约定执行。13.2合同解除条件13.2.1双方协商一致解除合同。13.2.2出现合同解除条件的，任何一方均可解除合同。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.1.2通知送达日期以邮戳日期为准，或者以双方确认的其他送达方式为准。14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、工程量清单等。14.3不可抗力条款14.3.1不可抗力是指双方在签订合同时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。14.3.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行时，双方应协商解决，如协商不成，可根据不可抗力的影响程度部分或全部免除责任。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意，参与合同履行或提供相关服务的任何个人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于技术支持、工程监理、设备供应、安全评估、消防检测等。15.3第三方选择与授权15.3.1第三方由甲乙双方共同选择，并签订相应协议。15.3.2第三方介入前，甲乙双方应授权第三方按照合同约定履行相关职责。15.4第三方责任15.4.1.1按照合同约定提供技术服务或服务内容；15.4.1.2对其提供的技术或服务承担质量责任；15.4.1.3遵守国家法律法规和行业标准；15.4.1.4对其行为负责，不得损害甲乙双方的合法权益。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方在签订第三方协议时约定，并在合同中明确。15.5.2第三方责任限额不得超过合同总价的_______%。16.甲乙双方额外条款及说明16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方在合同履行过程中，其行为符合合同约定。16.1.2甲方应监督第三方的工作，确保其提供的技术或服务符合合同要求。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应确保第三方在合同履行过程中，其行为符合合同约定。16.2.2乙方应监督第三方的工作，确保其提供的技术或服务符合合同要求。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分说明17.1.1第三方应向甲方提供技术服务或服务内容，甲方应支付相应费用。17.1.2第三方对甲方提供的技术或服务负责，甲方对第三方的行为不承担责任。17.2第三方与乙方的划分说明17.2.1第三方应向乙方提供技术服务或服务内容，乙方应支付相应费用。17.2.2第三方对乙方提供的技术或服务负责，乙方对第三方的行为不承担责任。17.3第三方与合同双方的划分说明17.3.1第三方在合同履行过程中，应接受甲乙双方的监督和检查。17.3.2第三方应按照合同约定履行职责，不得损害甲乙双方的合法权益。17.4第三方与其他相关方的划分说明17.4.1第三方在合同履行过程中，应遵守国家法律法规和行业标准。17.4.2第三方与其他相关方的权利义务关系，由相关方自行协商解决。18.第三方介入的终止18.1第三方介入的终止条件18.1.1合同履行完毕；18.1.2第三方完成合同约定的任务；18.1.3双方协商一致终止第三方介入。18.2第三方介入的终止程序18.2.1第三方介入终止前，甲乙双方应与第三方协商，确认终止事宜。18.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定支付第三方费用。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸及技术规范要求：提供完整、准确的隧道工程设计图纸及施工技术规范。说明：图纸应包括隧道平面图、剖面图、施工图等，技术规范应详细列出施工过程中应遵循的标准和规范。2.合同协议书要求：合同协议书应包含合同双方基本信息、工程概况、合同条款等内容。说明：协议书是合同的主要文件，双方应在协议书上签字盖章。3.安全生产管理制度要求：制定详细的安全生产管理制度，包括安全生产责任、安全检查、事故处理等。说明：制度应确保施工现场安全生产，降低事故风险。4.消防安全管理制度要求：制定消防安全管理制度，包括消防设施设备管理、消防安全培训、火灾应急预案等。说明：制度应确保隧道工程消防安全，防止火灾事故发生。5.应急预案要求：制定详细的应急预案，包括火灾、爆炸、中毒等事故的应急救援措施。说明：预案应确保事故发生时能够迅速有效地进行救援。6.工程量清单要求：提供详细的工程量清单，包括隧道工程的各个分部分项工程量。说明：清单是工程结算的重要依据，应准确无误。7.材料设备清单要求：提供材料设备清单，包括材料的品牌、规格、数量等信息。说明：清单应确保工程所需的材料设备符合质量要求。8.质量检验报告要求：提供工程各个阶段的检验报告，包括原材料、施工过程中的检验报告。说明：报告应确保工程质量符合合同约定。9.付款凭证要求：提供合同履行过程中的付款凭证，包括预付款、进度款、竣工结算款等。说明：凭证是合同履行的重要证据，应真实有效。10.第三方协议要求：提供与第三方签订的协议，包括技术服务协议、监理协议等。说明：协议应明确第三方的责任和义务。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按合同约定时间完成工程进度。1.2分包方未按合同约定质量完成工程。1.3分包方未按合同约定进行安全生产管理。1.4分包方未按合同约定进行消防安全管理。1.5主承包方未按合同约定支付工程款项。1.6第三方未按协议约定提供技术服务或服务内容。2.责任认定标准2.1违约行为的认定应以合同约定和事实为依据。2.2违约责任认定应根据违约行为对合同履行的影响程度确定。3.违约责任示例3.1分包方未按合同约定时间完成工程进度，每延迟一天，应向主承包方支付_______元的违约金。3.2分包方未按合同约定质量完成工程，造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.3分包方未按合同约定进行安全生产管理，导致事故发生，应承担相应的法律责任。3.4分包方未按合同约定进行消防安全管理，导致火灾事故发生，应承担相应的法律责任。3.5主承包方未按合同约定支付工程款项，应向分包方支付_______元的违约金。3.6第三方未按协议约定提供技术服务或服务内容，应承担相应的违约责任。全文完。二零二四年度隧道工程分包消防安全生产责任协议1本合同目录一览1.协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.2主承包方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.责任范围3.1分包方责任3.2主承包方责任4.安全生产责任4.1安全生产目标4.2安全生产措施4.3安全生产责任追究5.消防安全责任5.1消防安全目标5.2消防安全措施5.3消防安全责任追究6.质量责任6.1质量标准6.2质量控制措施6.3质量责任追究7.工程进度7.1进度计划7.2进度调整7.3进度违约责任8.工程款支付8.1支付方式8.2支付时间8.3支付条件9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同解除11.1解除条件11.2解除程序11.3解除责任12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止程序13.其他约定13.1保密条款13.2通知与送达13.3合同附件14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.协议双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称：____________________1.1.2分包方法定代表人：____________________1.1.3分包方住所：____________________1.1.4分包方联系方式：电话：____________________，传真：____________________，电子邮箱：____________________1.2主承包方基本信息1.2.1主承包方名称：____________________1.2.2主承包方法定代表人：____________________1.2.3主承包方住所：____________________1.2.4主承包方联系方式：电话：____________________，传真：____________________，电子邮箱：____________________2.项目概况2.1项目名称：____________________2.2项目地点：____________________2.3项目规模：____________________2.4项目工期：自____________________起至____________________止3.责任范围3.1分包方责任3.1.1按照合同约定，完成隧道工程的施工任务。3.1.2负责施工现场的安全、质量、环保等管理工作。3.1.3按时提交施工进度报告和质量验收报告。3.2主承包方责任3.2.1提供施工现场，确保施工条件符合合同要求。3.2.2指导分包方进行施工，确保施工质量符合国家标准。3.2.3监督分包方遵守安全生产法规，落实安全生产措施。4.安全生产责任4.1安全生产目标4.1.1实现施工过程中零事故、零伤亡的目标。4.2安全生产措施4.2.1制定安全生产责任制，明确各方的安全生产责任。4.2.2定期开展安全教育培训，提高施工人员安全意识。4.2.3设置安全警示标志，确保施工现场安全。4.3安全生产责任追究4.3.1对违反安全生产规定的行为，依法予以处罚。4.3.2对造成安全事故的，依法追究相关责任。5.消防安全责任5.1消防安全目标5.1.1确保施工现场消防安全，防止火灾事故发生。5.2消防安全措施5.2.1制定消防安全管理制度，明确各方的消防安全责任。5.2.2定期开展消防安全检查，消除火灾隐患。5.2.3配备消防设施，确保消防器材完好有效。5.3消防安全责任追究5.3.1对违反消防安全规定的行为，依法予以处罚。5.3.2对造成火灾事故的，依法追究相关责任。6.质量责任6.1质量标准6.1.1施工质量应符合国家标准和设计要求。6.2质量控制措施6.2.1制定质量控制方案，明确质量控制标准。6.2.2定期进行质量检查，确保施工质量符合要求。6.3质量责任追究6.3.1对质量问题，依法予以整改和处理。6.3.2对造成工程质量事故的，依法追究相关责任。7.工程进度7.1进度计划7.1.1本工程分为三个阶段：土建工程、装饰装修工程、竣工验收。7.1.2各阶段进度计划如下：

7.1.2.1土建工程：自合同生效之日起60天内完成。

7.1.2.2装饰装修工程：自土建工程完成后30天内开始，60天内完成。

7.1.2.3竣工验收：自装饰装修工程完成后30天内进行。7.2进度调整7.2.1如遇不可抗力因素导致工程进度延误，经双方协商一致后可调整进度计划。7.3进度违约责任7.3.1如分包方未按进度计划完成施工任务，每延误一天，应向主承包方支付____________________元违约金。8.工程款支付8.1支付方式8.1.1工程款支付采用分阶段支付方式。8.1.2首付款：合同签订后5个工作日内，分包方提交相关资料，主承包方支付合同总价款的30%作为首付款。8.1.3进度款：每个阶段工程完成后，分包方提交验收报告和进度款申请，主承包方在收到申请后5个工作日内支付该阶段工程款。8.1.4结算款：工程竣工验收合格后，分包方提交结算报告，主承包方在收到报告后30个工作日内支付结算款。8.2支付时间8.2.1首付款支付时间为合同签订后5个工作日内。8.2.2进度款支付时间为每个阶段工程完成后5个工作日内。8.2.3结算款支付时间为竣工验收合格后30个工作日内。8.3支付条件8.3.1分包方必须按照合同约定的进度和质量要求完成工程。8.3.2主承包方有权要求分包方提供必要的工程进度和质量证明材料。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程。9.1.2分包方违反安全生产规定，造成安全事故。9.1.3分包方违反消防安全规定，造成火灾事故。9.2违约责任承担9.2.1分包方未按合同约定的时间和质量完成工程，应向主承包方支付违约金，违约金为每日违约工程款额的1%。9.2.2分包方违反安全生产规定，造成安全事故，应承担相应的法律责任。9.2.3分包方违反消防安全规定，造成火灾事故，应承担相应的法律责任。9.3违约责任追究9.3.1违约责任追究由主承包方提出，双方协商解决。9.3.2如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同争议。10.1.2如协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为____________________。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后，双方应在争议发生之日起30日内向争议解决机构提出仲裁申请。10.3.2争议解决机构应在收到仲裁申请后30日内组成仲裁庭，进行仲裁。11.合同解除11.1解除条件11.1.1双方协商一致解除合同。11.1.2一方违约，另一方有权解除合同。11.2解除程序11.2.1解除合同应书面通知对方。11.2.2解除合同后，双方应按照合同约定进行结算。11.3解除责任11.3.1因一方违约导致合同解除，违约方应承担相应的违约责任。12.合同生效与终止12.1生效条件12.1.1双方签字盖章后，本合同即生效。12.2生效日期12.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3终止条件12.3.1合同约定的工程完成且结算款支付完毕。12.4终止程序12.4.1合同终止后，双方应进行工程验收和结算。13.其他约定13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2通知与送达13.2.1任何通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。13.3合同附件13.3.1本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、进度计划等。附件与本合同具有同等法律效力。14.合同签署与生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.2生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所称第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同的履行提供专业服务或参与合同履行的其他法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入形式15.2.1第三方介入形式包括但不限于：监理、咨询、检测、鉴定、评估、保险代理等。15.3第三方选择与确认15.3.1第三方的选择由甲乙双方协商确定，必要时可共同委托第三方选择机构进行选择。15.3.2第三方选定后，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务。15.4第三方责任15.4.1第三方在合同履行过程中，应按照合同约定履行其职责，对因第三方原因造成的损失，第三方应承担相应的责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由甲乙双方与第三方在协议中约定，一般不超过第三方所提供服务的总金额。15.5.2如第三方责任限额不足以赔偿损失，甲乙双方可另行协商或依法向第三方追究剩余责任。16.第三方与其他各方的关系16.1第三方与甲方的权利义务16.1.1第三方应向甲方提供专业、客观、公正的服务。16.1.2第三方在服务过程中，应尊重甲方的合法权益。16.1.3第三方应按照合同约定向甲方提交服务报告，甲方有权对服务报告提出意见或要求。16.2第三方与乙方的权利义务16.2.1第三方应向乙方提供专业、客观、公正的服务。16.2.2第三方在服务过程中，应尊重乙方的合法权益。16.2.3第三方应按照合同约定向乙方提交服务报告，乙方有权对服务报告提出意见或要求。16.3第三方与甲乙双方的关系16.3.1第三方与甲乙双方是独立的合同关系，第三方对甲乙双方均承担相应的责任。16.3.2第三方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规，不得损害甲乙双方的合法权益。17.第三方介入的额外条款17.1第三方介入后，甲乙双方应确保第三方能够独立、公正地履行其职责。17.2第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定承担。17.3第三方介入期间，甲乙双方应配合第三方的工作，不得故意阻碍或干扰。18.第三方责任的具体说明18.1第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。18.2第三方在履行合同过程中，因不可抗力造成甲乙双方损失的，不承担赔偿责任，但应及时通知甲乙双方。18.3第三方在履行合同过程中，因违反法律法规造成甲乙双方损失的，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工图纸要求：详细标注施工尺寸、材料规格、施工工艺等，符合国家相关标准和规范。说明：施工图纸是工程实施的依据，必须清晰、准确。2.附件二：工程量清单要求：详细列明工程项目的名称、规格、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程款支付的依据，必须完整、准确。3.附件三：进度计划要求：明确各阶段工程的开始和结束时间，以及各阶段的关键节点。说明：进度计划是工程进度控制的依据，必须合理、可行。4.附件四：安全生产责任制要求：明确甲乙双方及第三方在安全生产中的责任和义务。说明：安全生产责任制是保障施工安全的重要文件。5.附件五：消防安全管理制度要求：明确消防安全责任、消防设施管理、火灾应急预案等。说明：消防安全管理制度是保障施工现场消防安全的重要文件。6.附件六：质量检验报告要求：详细记录工程质量检验结果，包括检验日期、检验项目、检验结果等。说明：质量检验报告是工程质量控制的依据。7.附件七：验收报告要求：详细记录工程验收情况，包括验收日期、验收项目、验收结果等。说明：验收报告是工程验收合格的证明。8.附件八：结算报告要求：详细列明工程款支付情况，包括已支付金额、未支付金额、支付时间等。说明：结算报告是工程款支付和结算的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包方未按合同约定的时间和质量完成工程。责任认定标准：每延误一天，分包方应向主承包方支付违约金，违约金为每日违约工程款额的1%。示例：若分包方未按合同约定的时间完成工程，延误5天，则应支付5天的违约金。2.违约行为：分包方违反安全生产规定，造成安全事故。责任认定标准：分包方应承担相应的法律责任，赔偿因事故造成的损失。示例：若分包方违反安全生产规定，导致施工现场发生安全事故，造成人员伤亡和财产损失，分包方应承担全部赔偿责任。3.违约行为：分包方违反消防安全规定，造成火灾事故。责任认定标准：分包方应承担相应的法律责任，赔偿因事故造成的损失。示例：若分包方违反消防安全规定，导致施工现场发生火灾事故，造成人员伤亡和财产损失，分包方应承担全部赔偿责任。4.违约行为：第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失。责任认定标准：第三方应承担相应的赔偿责任，赔偿因自身原因造成的损失。示例：若第三方在提供咨询服务时，因工作失误导致甲乙双方遭受损失，第三方应赔偿损失。5.违约行为：第三方在履行合同过程中，违反法律法规，造成甲乙双方损失。责任认定标准：第三方应承担相应的法律责任，赔偿因违法行为造成的损失。示例：若第三方在提供服务过程中，违反国家法律法规，造成甲乙双方损失，第三方应承担相应的法律责任。全文完。二零二四年度隧道工程分包消防安全生产责任协议2本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2协议目的1.3适用范围1.4协议期限2.双方责任与义务2.1分包方责任2.2总包方责任2.3安全生产责任2.4隧道工程分包合同履行3.安全生产管理制度3.1安全生产责任制3.2安全教育培训3.3安全生产检查与隐患排查3.4事故报告与处理3.5安全生产投入保障4.隧道工程消防安全管理4.1消防安全责任制4.2消防安全教育培训4.3消防设施设备管理4.4消防安全检查与隐患排查4.5消防事故报告与处理5.隧道工程安全生产条件5.1安全生产许可证5.2安全生产资质5.3安全生产设备5.4安全生产环境5.5安全生产措施6.隧道工程安全生产费用6.1安全生产费用预算6.2安全生产费用使用6.3安全生产费用结算7.隧道工程安全生产监督检查7.1监督检查主体7.2监督检查内容7.3监督检查方式7.4监督检查结果处理8.违约责任8.1分包方违约责任8.2总包方违约责任8.3违约责任承担方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止程序12.不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件处理12.3不可抗力事件对合同的影响13.其他13.1协议附件13.2协议解释13.3协议签署13.4协议生效日期13.5协议份数与保管13.6协议附件效力14.合同附件第一部分：合同如下：1.总则1.1定义与解释1.1.1“隧道工程”指本协议所涉及的隧道施工项目。1.1.2“分包方”指与本协议签订隧道工程分包合同的施工单位。1.1.3“总包方”指与本协议签订隧道工程总包合同的施工单位。1.1.4“安全生产”指在隧道工程施工过程中，确保人员生命财产安全，防止事故发生。1.1.5“消防安全”指在隧道工程施工过程中，防止火灾事故发生，保障消防安全。1.2协议目的本协议旨在明确隧道工程分包消防安全生产责任，确保隧道工程施工过程中的安全生产和消防安全。1.3适用范围本协议适用于隧道工程施工过程中，分包方与总包方之间的安全生产和消防安全责任划分。1.4协议期限本协议自双方签字之日起生效，至隧道工程竣工验收合格之日终止。2.双方责任与义务2.1分包方责任2.1.1分包方应严格按照国家有关安全生产和消防安全的法律法规、标准和规范进行施工。2.1.2分包方应建立健全安全生产和消防安全管理制度，落实安全生产责任制。2.1.3分包方应定期对施工现场进行安全生产和消防安全检查，及时消除安全隐患。2.2总包方责任2.2.1总包方应监督分包方遵守国家有关安全生产和消防安全的法律法规、标准和规范。2.2.2总包方应定期对分包方的安全生产和消防安全工作进行监督检查，确保安全生产和消防安全。2.3安全生产责任2.3.1分包方应制定安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。2.3.2总包方应监督分包方执行安全生产措施，确保安全生产。2.4隧道工程分包合同履行2.4.1分包方应按照隧道工程分包合同约定，按时、按质、按量完成工程任务。2.4.2总包方应按照隧道工程分包合同约定，提供必要的施工条件和支持。3.安全生产管理制度3.1安全生产责任制3.1.1分包方应设立安全生产管理机构，明确安全生产管理人员职责。3.1.2总包方应设立安全生产管理机构，负责对分包方的安全生产进行监督管理。3.2安全教育培训3.2.1分包方应定期对施工人员进行安全生产教育培训。3.2.2总包方应监督分包方执行安全生产教育培训。3.3安全生产检查与隐患排查3.3.1分包方应定期进行安全生产检查，发现隐患及时整改。3.3.2总包方应定期对分包方的安全生产进行检查，确保安全生产。3.4事故报告与处理3.4.1发生安全生产事故，分包方应立即报告总包方，并按照相关规定进行处理。3.4.2总包方应协助分包方处理安全生产事故，确保事故得到妥善处理。3.5安全生产投入保障3.5.1分包方应按照国家规定，足额提取安全生产费用。3.5.2总包方应监督分包方合理使用安全生产费用。4.隧道工程消防安全管理4.1消防安全责任制4.1.1分包方应设立消防安全管理机构，明确消防安全管理人员职责。4.1.2总包方应设立消防安全管理机构，负责对分包方的消防安全进行监督管理。4.2消防安全教育培训4.2.1分包方应定期对施工人员进行消防安全教育培训。4.2.2总包方应监督分包方执行消防安全教育培训。4.3消防设施设备管理4.3.1分包方应确保消防设施设备完好、有效。4.3.2总包方应监督分包方维护消防设施设备。4.4消防安全检查与隐患排查4.4.1分包方应定期进行消防安全检查，发现隐患及时整改。4.4.2总包方应定期对分包方的消防安全进行检查，确保消防安全。4.5消防事故报告与处理4.5.1发生火灾事故，分包方应立即报告总包方，并按照相关规定进行处理。4.5.2总包方应协助分包方处理火灾事故，确保事故得到妥善处理。5.隧道工程安全生产条件5.1安全生产许可证5.1.1分包方应取得安全生产许可证，方可进行隧道工程施工。5.1.2总包方应监督分包方持有安全生产许可证。5.2安全生产资质5.2.1分包方应具备相应的安全生产资质，方可进行隧道工程施工。5.2.2总包方应监督分包方具备安全生产资质。5.3安全生产设备5.3.1分包方应配备必要的安全生产设备，确保施工过程中的安全生产。5.3.2总包方应监督分包方使用安全生产设备。5.4安全生产环境5.4.1分包方应确保施工现场符合安全生产要求。5.4.2总包方应监督分包方维护施工现场安全生产环境。5.5安全生产措施5.5.1分包方应制定安全生产措施，确保施工过程中的安全生产。5.5.2总包方应监督分包方执行安全生产措施。6.隧道工程安全生产费用6.1安全生产费用预算6.1.1分包方应编制安全生产费用预算，报总包方审核。6.1.2总包方应审核分包方的安全生产费用预算。6.2安全生产费用使用6.2.1分包方应按照安全生产费用预算使用安全生产费用。6.2.2总包方应监督分包方合理使用安全生产费用。6.3安全生产费用结算6.3.1分包方应定期向总包方报送安全生产费用结算报告。6.3.2总包方应审核分包方的安全生产费用结算报告。8.违约责任8.1分包方违约责任8.1.1分包方未按约定时间完成工程任务的，每逾期一日应向总包方支付合同总价款的0.1%作为违约金。8.1.2分包方未按约定质量完成工程的，应承担修复责任，并赔偿由此给总包方造成的损失。8.1.3分包方违反安全生产规定，导致安全事故发生的，应承担全部责任，包括但不限于赔偿损失、承担法律责任等。8.2总包方违约责任8.2.1总包方未按约定提供施工条件的，每逾期一日应向分包方支付合同总价款的0.1%作为违约金。8.2.2总包方未按约定支付工程款的，每逾期一日应向分包方支付应付工程款金额的0.1%作为违约金。8.3违约责任承担方式8.3.1违约方应按本协议约定承担违约责任。8.3.2双方协商一致，可以采取赔偿损失、支付违约金等方式承担违约责任。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方发生争议，应通过友好协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1提起争议的一方应书面通知另一方，并提供相关证据。9.2.2双方应在收到争议通知后30日内提出答辩意见。9.3争议解决地点9.3.1争议解决地点为合同签订地。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1分包方严重违反安全生产规定，导致重大安全事故发生的。10.1.2总包方未按约定提供施工条件，严重影响工程进度，经分包方催告后仍不改正的。10.2合同解除程序10.2.1任何一方提出合同解除请求，应书面通知另一方。10.2.2收到解除通知的一方应在7日内书面答复是否同意解除合同。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后，双方应按照约定办理工程交接手续。10.3.2双方应按照本协议约定，承担各自的责任和义务。11.合同生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后，本协议自合同签订之日起生效。11.2合同变更程序11.2.1双方协商一致，可对本协议进行变更，变更内容应以书面形式确定。11.3合同终止条件11.3.1隧道工程竣工验收合格。11.4合同终止程序11.4.1隧道工程竣工验收合格后，本协议自动终止。12.不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1因自然灾害、战争、政府行为等不可抗力事件导致合同无法履行的。12.2不可抗力事件处理12.2.1发生不可抗力事件，双方应相互理解，尽力采取措施减少损失。12.3不可抗力事件对合同的影响12.3.1不可抗力事件导致合同无法履行的，合同双方均不承担责任。13.其他13.1协议附件13.1.1本协议附件与本协议具有同等法律效力。13.2协议解释13.2.1本协议内容如有歧义，应以书面解释为准。13.3协议签署13.3.1本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。13.4协议份数与保管13.4.1本协议一式两份，双方各执一份。13.5协议附件效力13.5.1协议附件与本协议具有同等法律效力。14.合同附件14.1安全生产管理制度14.2消防安全管理规定14.3隧道工程安全生产费用预算14.4隧道工程安全生产检查记录14.5隧道工程消防安全检查记录14.6隧道工程分包合同14.7争议解决相关文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方是指在隧道工程分包消防安全生产责任协议中，由甲乙双方共同邀请或选择的，为协议执行提供专业服务、监督、咨询或其他相关服务的独立第三方机构或个人。1.2.1安全生产咨询机构1.2.2消防安全评估机构1.2.3工程监理公司1.2.4法务顾问1.2.5其他经甲乙双方认可的第三方机构或个人2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供服务的内容、性质和风险程度由甲乙双方在协议中约定。2.2第三方责任限额应明确界定在第三方提供服务过程中，因第三方自身原因导致的损失，第三方应承担的最高赔偿金额。2.3.1第三方服务的性质和重要性2.3.2第三方服务的风险等级2.3.3第三方服务的市场行情3.第三方职责与义务3.1第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业、客观、公正的服务。3.2第三方应遵守国家有关安全生产和消防安全的法律法规、标准和规范。3.3第三方应按照甲乙双方的要求，及时向甲乙双方报告工作进展和发现的问题。3.4第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。4.第三方权利4.1第三方有权根据甲乙双方的要求，独立开展服务活动。4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件，以便其完成服务任务。4.3第三方有权在服务过程中，对甲乙双方的行为提出意见和建议。5.第三方与其他各方的划分说