2025潍坊市模板工程劳务分包合同范

合同编号：鉴于甲方为进行某项工程的建设需要，乙方具备相应的劳务分包能力，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，就乙方承接甲方某项工程劳务分包事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：1.4工程规模：1.5工程期限：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。二、劳务分包范围及内容2.1乙方同意按照甲方的要求，负责本工程的劳务分包工作，包括但不限于：（1）提供所需劳务人员；（2）按甲方要求完成工程所需的各项工作；（3）负责工程现场的安全、环保和文明施工；（4）协助甲方完成工程验收。2.2乙方应确保劳务分包范围内的工程质量、安全、进度等满足甲方的要求。三、劳务报酬及支付方式3.1甲方按照双方约定的计价方式，以人民币计算劳务报酬。3.2甲方支付劳务报酬的方式为：（1）按工程进度分阶段支付；（2）工程验收合格后，支付尾款。3.3具体的劳务报酬及支付方式，双方另行签订补充协议。四、甲方的义务和权利（1）工程设计文件及相关技术资料；（2）工程进度计划和要求；（3）乙方所需的其他相关资料。4.2甲方应按照约定支付乙方劳务报酬，并保证乙方的合法权益。4.3甲方有权对乙方的工作进行监督、检查和验收，确保工程质量、安全、进度等满足要求。五、乙方的义务和权利5.1乙方应按照甲方的要求，提供合格的劳务人员，并保证劳务人员的合法权益。5.2乙方应严格按照甲方提供的技术资料和工程要求，完成劳务分包工作。5.3乙方应确保工程现场的安全、环保和文明施工，防止发生安全事故。5.4乙方应协助甲方完成工程验收，并承担由于自身原因导致工程不合格的责任。六、违约责任6.1双方应严格按照本合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任。6.2具体违约责任，双方另行签订补充协议。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：注意事项：1.合同的签订主体：确保甲方和乙方的身份合法，具有签订和履行合同的资格。2.工程内容的明确：详细描述工程的具体内容，避免因理解差异导致的履行困难。3.工程期限的约定：明确工程的起始和结束时间，以及延期履行的情况和责任。4.劳务报酬的确定：清晰界定劳务报酬的计算方式、支付时间和支付方式。5.工程质量的保障：约定工程质量的标准和要求，以及不合格情况的处理方式。6.安全责任：明确乙方在工程安全方面的责任，以及安全事故的处理程序。7.违约责任：详细规定违约的情形、责任承担方式和违约金的计算方法。8.争议解决：约定解决合同争议的方式和地点，确保争议的公正、高效解决。9.合同的生效和终止：明确合同的生效条件和终止情形，以及合同终止后的相关处理。具体的解决办法：1.对于合同签订主体的资格问题，可以通过审查对方的营业执照、资质证书等文件来确认。2.对于工程内容的不明确，可以通过详细的工程图纸、技术规范书等资料来具体化。3.对于工程期限的延误，可以约定具体的延期条款，包括延期费用和延期时间的计算方法。4.对于劳务报酬的争议，可以通过详细的计价条款和支付计划来减少歧义。5.对于工程质量的问题，可以设立质量监督机构，定期进行质量检查和评估。6.对于安全事故的处理，应制定应急预案，明确事故报告程序和责任追究机制。7.对于违约责任，应明确违约的具体行为和违约金的计算标准。8.对于争议解决，可以选择仲裁或诉讼方式，并约定仲裁委员会或法院的地点。法律名词及名词解释：1.甲方：指合同中承担发包人角色的一方，负责工程建设的主体。2.乙方：指合同中承担承包人角色的一方，负责完成工程所需的劳务工作。3.劳务分包：指承包人将其所承包的工程中的部分劳务工作分包给第三方完成的行为。4.劳务报酬：指乙方为完成工程所提供的劳务工作应得的报酬。5.工程验收：指工程完成后，由甲方或其委托的第三方进行的质量、安全、功能等方面的检查。6.违约金：指一方未履行合同义务或履行不符合约定时，应向对方支付的违约赔偿。7.争议解决：指当合同双方在履行合同过程中发生分歧时，通过法律途径解决争议的过程。8.仲裁：指合同双方在发生争议时，通过共同选择的仲裁机构进行调解或裁决的一种争议解决方式。9.诉讼：指合同双方在发生争议时，通过法院提起诉讼，请求法院判决争议解决的方式。应用场合：1.适用于甲方作为工程发包方，乙方作为具备相应劳务分包能力的承包方之间的合同签订。2.适用于潍坊市范围内的模板工程劳务分包项目。3.适用于工程规模、工程内容、工程期限等具体条件符合本合同约定的情况。补充条款：1.工程变更条款：当工程内容、工程量、工程期限等发生变更时，双方应协商一致，并签订变更协议。2.不可抗力条款：对于因不可抗力因素导致工程无法正常进行的情况，双方应根据具体情况协商解决。3.保密条款：双方应对合同履行过程中获取的对方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。4.知识产权条款：双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利、著作权等。5.税务条款：双方应按照相关法律法规，依法缴纳税费，并承担因税务问题产生的责任。6.保险条款：乙方应按照甲方要求，为工程人员购买工伤保险和意外伤害保险。7.工程验收和保修条款：明确工程验收的标准和程序，以及工程保修的期限和责任