




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年水利设施安装劳务分包合同范本规范本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.工程质量与标准3.1工程质量要求3.2工程验收标准4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求5.工程材料与设备5.1材料供应5.2设备租赁5.3质量要求6.劳务分包范围6.1分包内容6.2质量要求6.3工期要求7.付款方式与进度7.1付款方式7.2付款进度7.3付款条件8.风险责任与保险8.1风险承担8.2保险责任8.3保险费用9.工程变更与索赔9.1工程变更9.2索赔程序9.3索赔范围10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决期限11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除程序12.违约责任与赔偿12.1违约责任12.2赔偿方式12.3赔偿标准13.合同生效与备案13.1合同生效条件13.2合同备案要求14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同附件14.3合同签署日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1分包方信息分包方名称:__________分包方法定代表人:__________分包方地址:__________分包方联系电话:__________分包方开户银行:__________分包方银行账号:__________1.2总包方信息总包方名称:__________总包方法定代表人:__________总包方地址:__________总包方联系电话:__________总包方开户银行:__________总包方银行账号:__________2.项目概况2.1项目名称:__________2.2项目地点:__________2.3项目规模:__________2.4项目内容:__________3.工程质量与标准3.1工程质量要求:按照国家现行施工及验收规范和设计要求执行。3.2工程验收标准:以国家、行业和地方有关标准为准。4.工程进度与工期4.1工程进度安排:具体进度计划详见附件。4.2工期要求:合同工期为____个月,自合同签订之日起计算。5.工程材料与设备5.1材料供应:由分包方负责材料采购,并保证材料质量符合合同要求。5.2设备租赁:由分包方负责设备租赁,并保证设备性能满足工程需要。5.3质量要求:材料、设备须符合国家、行业和地方有关质量标准。6.劳务分包范围6.1分包内容:__________6.2质量要求:按照国家现行施工及验收规范和设计要求执行。6.3工期要求:详见5.1工程进度安排。7.付款方式与进度7.1付款方式:按照合同约定分阶段支付工程款。7.2付款进度:具体付款进度详见附件。7.3付款条件:按照合同约定和工程进度进行支付。8.风险责任与保险8.1风险承担分包方应承担因自身原因造成的工程风险,包括但不限于自然灾害、人为事故等。总包方应承担因总包方原因造成的工程风险,包括但不限于设计变更、材料供应问题等。8.2保险责任分包方应自行投保工程一切险,并承担相应的保险费用。总包方应自行投保建筑工程一切险,并承担相应的保险费用。8.3保险费用保险费用由各自承担,保险单正本交对方保存。9.工程变更与索赔9.1工程变更工程变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。变更后的工程量、工期、费用等需在变更协议中明确约定。9.2索赔程序发生索赔事件后,索赔方应在事件发生后7日内向对方提出索赔意向。双方应在接到索赔意向后15日内协商解决索赔事宜。9.3索赔范围索赔范围包括但不限于工期延误、工程量增加、材料价格变动等。10.争议解决10.1争议解决方式双方应友好协商解决争议。协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构双方可约定仲裁机构,提交仲裁解决争议。10.3争议解决期限争议发生后,双方应在60日内达成解决方案。11.合同解除与终止11.1合同解除条件双方协商一致解除合同。因不可抗力导致合同无法履行。一方严重违约,经另一方书面通知后仍不改正。11.2合同终止条件合同约定的工程全部完成。双方协商一致终止合同。11.3合同解除程序提出解除合同的一方应书面通知对方。12.违约责任与赔偿12.1违约责任违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.2赔偿方式赔偿方式包括但不限于货币赔偿、工程返工等。12.3赔偿标准赔偿标准根据实际情况和双方协商确定。13.合同生效与备案13.1合同生效条件双方签字盖章后生效。13.2合同备案要求合同签订后30日内向相关政府部门备案。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件本合同附件包括但不限于工程进度计划、变更协议等。14.3合同签署日期本合同于____年____月____日签订。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行环节的个人或单位。1.2第三方包括但不限于监理单位、咨询机构、检测机构、保险代理等。2.第三方介入的必要性2.1第三方介入的目的是为了确保合同履行过程中的公正、透明和效率。2.2第三方介入有助于提高工程质量、缩短工期、降低成本和防范风险。3.第三方责权利3.1第三方责任第三方应按照合同约定和自身职责,对合同执行过程进行监督、评估和报告。第三方应保证其提供的服务符合国家相关标准和要求。第三方应承担因自身过错导致的违约责任。3.2第三方权利第三方有权获得合同约定的报酬。第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和支持。3.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规和合同约定。第三方应保守合同涉及的商业秘密。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分第三方对甲方负责,甲方应向第三方提供必要的资料和协助。第三方应向甲方报告合同执行情况,甲方有权对第三方的服务提出意见和建议。4.2第三方与乙方的划分第三方对乙方负责,乙方应向第三方提供必要的资料和协助。第三方应向乙方报告合同执行情况,乙方有权对第三方的服务提出意见和建议。4.3第三方与合同双方的共同责任第三方在合同执行过程中,如发现甲乙双方的违约行为,应及时向双方报告。甲乙双方应共同采取措施,确保第三方履行职责。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额由甲乙双方在合同中约定,并经第三方同意。5.2责任限额包括但不限于第三方因过错导致的质量问题、安全事故、延误工期等。6.第三方介入的程序6.1第三方介入前,甲乙双方应共同确定第三方介入的具体事项和范围。6.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利和义务。6.3第三方介入期间,甲乙双方应定期召开会议,沟通协调合同执行情况。7.第三方介入的变更7.1如需变更第三方介入的事项,甲乙双方应共同协商,并签订书面变更协议。7.2变更后的协议应作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。8.第三方介入的终止第三方未能履行合同约定的职责。第三方违反国家法律法规或合同约定。合同提前解除或终止。8.2第三方介入终止后,甲乙双方应根据合同约定处理相关事宜,包括但不限于结算费用、处理遗留问题等。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程进度计划详细要求:包括各阶段工程内容、时间节点、责任人等。说明:工程进度计划是合同执行的重要依据,应明确、具体。2.变更协议详细要求:包括变更原因、内容、工期、费用等。说明:变更协议是合同执行过程中对原合同内容的补充和修改。3.工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单价、总价等。说明:工程量清单是工程结算的重要依据,应准确无误。4.材料设备清单详细要求:包括材料设备名称、规格、数量、单价、总价等。说明:材料设备清单是工程成本控制的重要依据,应详细列出。5.付款进度表详细要求:包括付款阶段、金额、时间节点等。说明:付款进度表是工程款支付的重要依据,应明确、具体。6.保险单详细要求:包括保险类型、保险金额、保险期限等。说明:保险单是合同履行过程中的重要文件,应保证保险有效。7.第三方介入协议详细要求:包括第三方名称、职责、权利、义务等。说明:第三方介入协议是明确第三方在合同执行中角色和责任的文件。8.争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、机构、期限等。说明:争议解决协议是合同履行过程中解决争议的重要依据。9.合同附件清单详细要求:包括所有附件的名称、页码、数量等。说明:合同附件清单是合同组成部分的清单,应与合同一致。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为工程进度延误:未按合同约定完成工程。工程质量不合格:工程不符合国家相关标准和设计要求。材料供应不及时:未按合同约定及时提供所需材料。设备租赁违约:未按合同约定提供或使用设备。付款延误:未按合同约定支付工程款。保险失效:未按合同约定办理保险或保险失效。2.责任认定标准工程进度延误:根据延误的天数和合同约定的违约金比例计算。工程质量不合格:根据不合格部分的比例和合同约定的赔偿标准计算。材料供应不及时:根据延误的天数和合同约定的违约金比例计算。设备租赁违约:根据设备损坏程度和合同约定的赔偿标准计算。付款延误:根据延误的天数和合同约定的违约金比例计算。保险失效:根据保险失效期间可能发生的损失和合同约定的赔偿标准计算。3.违约责任示例例1:因分包方原因导致工程进度延误10天,根据合同约定,分包方应支付违约金1万元。例2:因材料供应不及时导致工程延误5天,根据合同约定,分包方应支付违约金0.5万元。例3:因设备租赁违约导致设备损坏,根据合同约定,分包方应赔偿设备损失3万元。全文完。2024年水利设施安装劳务分包合同范本规范2本合同目录一览1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立的法律依据1.2合同适用范围2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目内容4.合同工期4.1工期安排4.2工期延误责任5.劳务分包内容5.1分包工程范围5.2分包工程量5.3分包工程标准6.质量要求及验收标准6.1质量要求6.2验收标准6.3验收程序7.工程进度及款项支付7.1工程进度计划7.2款项支付方式7.3款项支付节点8.材料供应及设备租赁8.1材料供应8.2设备租赁9.技术支持与培训9.1技术支持9.2培训安排10.保险及安全责任10.1保险责任10.2安全责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除及终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件13.违约责任13.1违约责任承担13.2违约责任赔偿14.合同生效及其他14.1合同生效条件14.2合同变更及补充14.3合同解除及终止后的处理14.4合同附件及附件清单14.5合同签署及生效日期第一部分:合同如下:1.合同订立依据及适用范围1.1合同订立的法律依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规订立。1.2合同适用范围本合同适用于2024年水利设施安装工程劳务分包项目,包括但不限于工程的设计、施工、监理等环节。2.双方基本信息2.1分包方信息分包方名称:________法定代表人:________注册地址:________联系电话:________2.2总包方信息总包方名称:________法定代表人:________注册地址:________联系电话:________3.项目概况3.1项目名称2024年水利设施安装工程3.2项目地点________省________市________县3.3项目规模总工期:________个月项目总投资:________万元3.4项目内容包括但不限于水利设施的设计、施工、安装、调试等。4.合同工期4.1工期安排合同工期自合同生效之日起计算,共计________个月。4.2工期延误责任如因分包方原因导致工期延误,每延误一日,分包方应向总包方支付________元违约金。5.劳务分包内容5.1分包工程范围包括但不限于水利设施的基础工程、主体工程、附属工程等。5.2分包工程量具体工程量以施工图纸及工程量清单为准。5.3分包工程标准工程应符合国家及行业相关质量标准,具体详见施工图纸及规范。6.质量要求及验收标准6.1质量要求分包工程应满足设计要求、施工规范及质量标准。6.2验收标准工程验收应按照国家及行业相关验收标准执行。6.3验收程序(1)自检;(2)初验;(3)终验;(4)交付使用。7.工程进度及款项支付7.1工程进度计划分包方应根据工程实际情况编制详细的工程进度计划,并报送总包方审批。7.2款项支付方式款项支付采用按月进度支付的方式,具体支付比例及时间节点由双方协商确定。7.3款项支付节点(1)合同签订后________日内支付合同总价款的________%;(2)工程开工后________日内支付合同总价款的________%;(3)工程竣工验收合格后________日内支付合同总价款的________%;(4)工程保修期满后________日内支付合同总价款的________%。8.材料供应及设备租赁8.1材料供应分包方负责所需材料的采购、运输及保管,材料质量应符合国家及行业相关标准。总包方应提供必要的材料样品及质量要求。8.2设备租赁分包方如需租赁施工设备,应提前向总包方提出申请,经总包方同意后,由分包方负责租赁事宜。9.技术支持与培训9.1技术支持总包方应提供必要的技术支持,包括但不限于设计图纸、施工规范、技术标准等。9.2培训安排总包方应安排必要的技术培训,确保分包方人员具备完成工程所需的技能。10.保险及安全责任10.1保险责任分包方应自行投保建筑工程一切险、意外伤害险等,保险金额应不低于合同总价款的________%。10.2安全责任分包方应严格遵守国家及行业安全规定,确保施工安全。发生安全事故,分包方应承担相应责任。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序仲裁程序按照________仲裁委员会的仲裁规则执行。12.合同解除及终止12.1合同解除条件(1)一方严重违约;(2)不可抗力导致合同无法履行;(3)合同约定的其他解除条件。12.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。13.违约责任13.1违约责任承担任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.2违约责任赔偿违约方应按照实际损失赔偿对方,包括直接损失和间接损失。14.合同生效及其他14.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。14.2合同变更及补充合同如有变更或补充,应以书面形式进行,经双方签字盖章后生效。14.3合同解除及终止后的处理14.4合同附件及附件清单(1)工程量清单;(2)材料清单;(3)设备清单;(4)施工图纸;(5)验收报告;(6)其他相关文件。附件清单详见合同附件。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方的定义本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的,根据合同约定或法律规定介入合同履行过程中的个人或组织。1.2第三方介入的范围(1)工程监理单位;(2)质量检测机构;(3)造价咨询机构;(4)保险理赔机构;(5)法律服务机构;(6)其他经甲乙双方同意介入的第三方。2.第三方介入的职责与权利2.1第三方的职责(1)对工程质量、进度、安全等方面进行监督;(2)对工程量、造价进行审核;(3)对合同履行情况进行评估;(4)对争议进行调解或仲裁;(5)其他合同约定的职责。2.2第三方的权利(1)查阅合同及相关文件;(2)要求甲乙双方提供必要的信息和资料;(3)对甲乙双方的违约行为提出异议;(4)根据合同约定或法律规定,独立行使职权;(5)其他合同约定的权利。3.第三方与其他各方的划分说明3.1第三方与甲方的划分第三方与甲方的关系为委托与被委托关系,甲方为委托方,第三方为被委托方。3.2第三方与乙方的划分第三方与乙方的关系为承包与分包关系,乙方为承包方,第三方为分包方。3.3第三方与总包方的关系第三方与总包方的关系为监督与服务关系,总包方为监督方,第三方为服务方。4.第三方责任限额的明确4.1责任限额的定义本合同中,第三方责任限额是指第三方因自身过错导致合同履行受阻或造成损失时,应承担的最高赔偿责任。4.2责任限额的确定(1)第三方介入的职责范围;(2)第三方介入的义务;(3)第三方介入的风险;(4)合同约定的其他因素。4.3责任限额的承担第三方在履行职责过程中,因自身过错导致合同履行受阻或造成损失,应按照责任限额承担赔偿责任。5.第三方介入的程序5.1第三方介入的申请甲乙双方根据合同约定或法律规定,需第三方介入时,应向对方提出书面申请。5.2第三方介入的确认对方收到申请后,应在________日内予以确认,并将确认结果通知第三方。5.3第三方介入的实施第三方介入后,应按照合同约定或法律规定,履行相关职责,并与其他各方保持沟通。6.第三方介入的终止6.1第三方介入的终止条件(1)合同履行完毕;(2)合同解除或终止;(3)第三方职责履行完毕;(4)其他合同约定的终止条件。6.2第三方介入的终止程序第三方介入终止时,甲乙双方应按照合同约定或法律规定,办理相关手续。7.第三方介入的争议
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 大连银行外部专家招聘笔试真题2024
- 2024年江苏公务员考试试题及答案
- 2025年中国运动结晶缸行业市场调查、投资前景及策略咨询报告
- 2025年中国膨胀石墨增强填料环行业市场调查、投资前景及策略咨询报告
- 2025年中国纯锡奖盘行业市场调查、投资前景及策略咨询报告
- 2025年中国空滤器总成行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025年中国直流电动机换热器行业市场调查、投资前景及策略咨询报告
- 2025年中国电子天平配打印机行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025年中国牛肉薄饼干行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2025年中国混凝土行业投资前景及策略咨询研究报告
- 习近平总书记关于应急管理的重要论述
- 2025年3月10日吉林省纪委监察厅遴选面试真题及解析
- 期末试卷(试题)(含答案)-2024-2025学年一年级下册数学北师大版
- 2024年地理中考模拟考试地理(贵州贵阳卷)(A4考试版)
- 上海浦东新区公办学校储备教师教辅招聘笔试真题2022
- 国开(甘肃)2024年春《地域文化(专)》形考任务1-4终考答案
- 安全生产月“一把手”讲安全课件
- Grace评分表、TIMI评分、CRUSAD评分、wells评分等
- 洗洁精-MSDS(202334)
- 金日-冷却塔与节能
- 物业公司工程部工作职责.doc
评论
0/150
提交评论