二零二五版电力工程合同签订程序补充协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四版电力工程合同签订程序补充协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议适用范围2.定义与解释2.1术语定义2.2文件与附件3.签订程序3.1合同签订前的准备工作3.2签订主体资格确认3.3签订主体授权3.4合同文本的审核与修改3.5签订时间与地点3.6签订仪式与程序4.合同内容4.1电力工程基本情况4.2工程建设内容4.3工程质量要求4.4工程进度安排4.5工程费用及支付方式4.6保险与安全4.7环保与节能4.8合同变更与解除5.权利与义务5.1发包人权利与义务5.2承包人权利与义务5.3监理人权利与义务6.合同履行与监督6.1工程实施监督6.2质量监督6.3进度监督6.4费用监督6.5安全生产监督7.合同争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.违约责任8.1发包人违约责任8.2承包人违约责任8.3监理人违约责任9.合同解除条件9.1合同解除事由9.2合同解除程序9.3合同解除后果10.合同生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件10.4合同终止程序11.不可抗力11.1不可抗力定义11.2不可抗力事件发生后的处理11.3不可抗力事件对合同的影响12.法律适用与争议管辖12.1法律适用12.2争议管辖13.其他约定事项13.1保密条款13.2通知与送达13.3附件与补充14.协议生效日期及期限第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议名称本协议名称为“二零二四版电力工程合同签订程序补充协议”。1.2协议目的本协议旨在明确和补充电力工程合同签订的程序，确保合同签订的合法性和有效性。1.3协议适用范围本协议适用于所有在二零二四年内签订的电力工程合同。第二条定义与解释2.1术语定义本协议中使用的术语，除非上下文另有说明，否则其含义与《中华人民共和国合同法》及相关法律法规中的定义一致。2.2文件与附件本协议及其附件构成完整协议的一部分，具有同等法律效力。第三条签订程序3.1合同签订前的准备工作3.1.1发包人应在签订合同前，完成项目审批、资金落实等工作。3.1.2承包人应在签订合同前，完成企业资质审查、人员配备等工作。3.2签订主体资格确认3.2.1发包人与承包人均应具备合法的经营资格和签订合同的权力。3.2.2监理人应具备相应的资质，并得到发包人的认可。3.3签订主体授权3.3.1发包人与承包人应授权具有签订合同权力的代表进行签约。3.3.2授权代表应提交有效的授权委托书。3.4合同文本的审核与修改3.4.1合同文本在签订前应由双方进行审核。3.4.2双方应对合同内容进行必要的修改和完善。3.5签订时间与地点3.5.1合同签订时间应在双方协商一致的基础上确定。3.5.2合同签订地点应选择双方均方便的地点。3.6签订仪式与程序3.6.1合同签订时，应举行简单仪式。3.6.2签订程序应包括双方代表签到、宣读合同内容、签字盖章等。第四条合同内容4.1电力工程基本情况4.1.1工程名称、地点、规模等。4.1.2工程建设内容、质量要求等。4.2工程建设内容4.2.1工程建设项目的具体内容。4.2.2工程建设项目的施工技术要求。4.3工程质量要求4.3.1工程质量标准应符合国家相关法规和行业标准。4.3.2工程质量验收程序及标准。4.4工程进度安排4.4.1工程建设项目的进度计划。4.4.2工程进度调整程序。4.5工程费用及支付方式4.5.1工程建设项目的费用预算。4.5.2工程费用支付方式及时间安排。4.6保险与安全4.6.1工程建设项目的保险种类及保险期限。4.6.2工程建设项目的安全管理制度。4.7环保与节能4.7.1工程建设项目的环保要求。4.7.2工程建设项目的节能措施。第五条权利与义务5.1发包人权利与义务5.1.1发包人有权要求承包人按照合同约定履行义务。5.1.2发包人应按照合同约定支付工程费用。5.2承包人权利与义务5.2.1承包人有权要求发包人按照合同约定履行义务。5.2.2承包人应按照合同约定完成工程建设任务。5.3监理人权利与义务5.3.1监理人有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督。5.3.2监理人应按照合同约定履行监理职责。第六条合同履行与监督6.1工程实施监督6.1.1双方应按照合同约定对工程实施进行监督。6.1.2监理人应定期向发包人报告工程实施情况。6.2质量监督6.2.1发包人、承包人和监理人应对工程质量进行监督。6.2.2工程质量验收应符合国家相关法规和行业标准。6.3进度监督6.3.1双方应按照合同约定对工程进度进行监督。6.3.2工程进度调整应经双方协商一致。6.4费用监督6.4.1双方应按照合同约定对工程费用进行监督。6.4.2工程费用支付应按合同约定执行。6.5安全生产监督6.5.1双方应按照合同约定对安全生产进行监督。6.5.2工程安全生产应符合国家相关法规和行业标准。第八条合同争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应通过友好协商解决合同争议。8.1.2若协商不成，争议应提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构应由双方共同选定。8.2.2若双方未选定争议解决机构，则争议应提交至合同签订地人民法院。8.3争议解决程序8.3.1争议发生后，双方应在收到争议通知之日起三十日内进行协商。8.3.2若协商无果，任何一方均可向争议解决机构或人民法院提起诉讼。第九条违约责任9.1发包人违约责任9.1.1发包人未按合同约定支付工程款的，应向承包人支付违约金。9.1.2发包人未按合同约定提供施工条件的，应承担相应的违约责任。9.2承包人违约责任9.2.1承包人未按合同约定完成工程任务的，应承担相应的违约责任。9.2.2承包人未按合同约定保证工程质量的，应承担相应的违约责任。9.3监理人违约责任9.3.1监理人未按合同约定履行监理职责的，应承担相应的违约责任。第十条合同解除条件10.1合同解除事由10.1.1双方协商一致，可以解除合同。10.1.2发生不可抗力，导致合同无法履行。10.2合同解除程序10.2.1双方应在合同解除事由发生后，及时协商解除合同。10.2.2解除合同应书面通知对方，并办理相关手续。10.3合同解除后果10.3.1合同解除后，双方应按照合同约定进行清算。10.3.2合同解除不影响双方因违约而产生的责任。第十一条合同生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后，合同自生效之日起生效。11.2合同变更程序11.2.1合同变更需经双方协商一致。11.2.2合同变更应以书面形式进行。11.3合同终止条件11.3.1合同约定的工程完工并验收合格。11.3.2双方协商一致解除合同。11.4合同终止程序11.4.1合同终止后，双方应进行工程结算和资料移交。11.4.2合同终止不影响双方因违约而产生的责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力定义12.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。12.2不可抗力事件发生后的处理12.2.1发生不可抗力事件后，双方应立即通知对方。12.2.2双方应采取措施减轻不可抗力事件的影响。12.3不可抗力事件对合同的影响12.3.1不可抗力事件导致合同无法履行的，可以免除责任。12.3.2不可抗力事件导致合同履行困难的，可以适当延长履行期限。第十三条法律适用与争议管辖13.1法律适用13.1.1本协议适用中华人民共和国法律。13.2争议管辖13.2.1合同争议应提交至合同签订地人民法院管辖。第十四条其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本协议内容负有保密义务。14.2通知与送达14.2.1通知应以书面形式进行。14.2.2送达应以实际收到为准。14.3附件与补充14.3.1本协议附件与本协议具有同等法律效力。14.3.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。第二部分：第三方介入后的修正第五条（一）第三方定义与范围5.1.1第三方是指在电力工程合同签订、履行、争议解决等过程中，被甲乙双方邀请或指定的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助作用的独立法人、非法人组织或个人。1.设计单位：负责工程设计的专业机构或个人。2.施工监理单位：负责工程建设的监督管理。3.质量检测单位：负责工程质量检测。4.安全评估机构：负责工程安全评估。5.法务顾问：提供法律咨询和争议解决服务。6.造价咨询机构：提供工程预算、结算服务。第五条（二）第三方介入的条件与程序1.双方一致同意。2.第三方具备相应的资质和能力。3.第三方服务内容符合合同要求。5.2.2第三方介入程序：1.双方协商确定第三方介入的具体事项和服务内容。2.双方签订第三方服务协议，明确第三方权利义务。3.第三方在合同约定的范围内履行职责。第六条第三方权利与义务6.1第三方权利：1.按照服务协议约定，收取合理的服务费用。2.在合同约定的范围内，独立行使职权，不受甲乙双方不当干预。3.享有合法权益，如因履行职责受到侵害，有权依法维权。6.2第三方义务：1.严格遵守国家法律法规和行业标准。2.按照服务协议约定，提供高质量的服务。3.对工作过程中获取的甲乙双方信息保密。4.按时提交工作成果和报告。第七条第三方责任限额7.1第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，应承担相应的赔偿责任。7.2第三方责任限额：7.2.1第三方责任限额应根据服务协议约定，由甲乙双方协商确定。7.2.2若服务协议未约定责任限额，则第三方责任限额不得超过合同总金额的一定比例。第八条第三方与其他各方的关系8.1第三方与甲方的权利义务关系：8.1.1第三方应按照服务协议约定，向甲方提供专业服务。8.1.2甲方应支付第三方合理的服务费用，并配合第三方履行职责。8.2第三方与乙方的权利义务关系：8.2.1第三方应按照服务协议约定，向乙方提供专业服务。8.2.2乙方应支付第三方合理的服务费用，并配合第三方履行职责。8.3第三方与监理人的关系：8.3.1第三方在监理人的监督下履行职责。8.3.2监理人应监督第三方工作，确保其符合合同要求。8.4第三方与其他第三方的关系：8.4.1第三方之间应相互尊重，避免利益冲突。8.4.2若第三方之间发生争议，应通过协商解决，协商不成可提交争议解决机构解决。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件：9.1.1合同履行完毕。9.1.2双方协商一致。9.1.3第三方服务协议约定的终止条件。9.2第三方介入的终止程序：9.2.1双方协商确定终止第三方介入的事宜。9.2.3双方应按照服务协议约定，进行工作成果的移交和费用结算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同签订文件详细要求：包括合同文本、双方签字盖章页、授权委托书等。说明：合同签订文件是合同生效的基础，必须完整、真实、有效。2.附件二：工程设计文件详细要求：包括设计方案、施工图、技术规范等。说明：工程设计文件是指导施工的重要依据，需符合国家相关标准。3.附件三：施工监理报告详细要求：包括监理日志、质量检测报告、进度报告等。说明：施工监理报告是监督工程质量、进度的重要依据。4.附件四：工程质量检测报告详细要求：包括质量检测数据、检测结论等。说明：工程质量检测报告是确保工程质量达标的重要依据。5.附件五：安全生产评估报告详细要求：包括安全风险评估、安全措施建议等。说明：安全生产评估报告是保障工程安全生产的重要依据。6.附件六：工程进度报告详细要求：包括工程进度表、施工日志等。说明：工程进度报告是监督工程进度的重要依据。7.附件七：工程结算文件详细要求：包括工程结算书、支付凭证等。说明：工程结算文件是确定工程费用的依据。8.附件八：争议解决文件详细要求：包括争议解决协议、判决书、仲裁裁决等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据。9.附件九：不可抗力事件证明详细要求：包括不可抗力事件发生的时间、地点、原因等证明材料。说明：不可抗力事件证明是免除责任的重要依据。10.附件十：其他相关文件详细要求：包括双方协商一致认为需要作为附件的文件。说明：其他相关文件是对合同内容的重要补充。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：发包人未按合同约定支付工程款。承包人未按合同约定完成工程任务。承包人未按合同约定保证工程质量。发包人未按合同约定提供施工条件。第三方未按服务协议约定履行职责。2.责任认定标准：违约行为发生，且造成实际损失。违约行为与实际损失之间存在因果关系。违约方未能证明其违约行为无过错。3.违约责任认定示例：发包人未按合同约定支付工程款，造成承包人资金周转困难，承包人要求发包人支付违约金。经核实，发包人违约行为成立，应承担违约责任，支付违约金。承包人未按合同约定完成工程任务，导致工程延期。经核实，承包人违约行为成立，应承担违约责任，赔偿发包人因此遭受的损失。第三方未按服务协议约定履行职责，导致工程质量不达标。经核实，第三方违约行为成立，应承担违约责任，赔偿因违约造成的损失。全文完。二零二四版电力工程合同签订程序补充协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同术语解释1.3专用术语解释2.合同签订程序2.1合同签订前的准备工作2.2合同签订主体2.3合同签订时间2.4合同签订地点2.5合同签订方式2.6合同签订后的生效时间2.7合同签订后的备案手续3.合同主体资格3.1发包方资格3.2承包方资格3.3合作方资格3.4第三方担保方资格3.5甲方、乙方、丙方等各方主体资格4.合同标的4.1电力工程项目概述4.2项目范围4.3项目内容4.4项目质量要求4.5项目进度要求4.6项目投资估算5.合同签订条件5.1发包方条件5.2承包方条件5.3合作方条件5.4第三方担保方条件5.5甲方、乙方、丙方等各方条件6.合同签订内容6.1合同签订的基本内容6.2合同签订的附件6.3合同签订的补充协议6.4合同签订的修改协议6.5合同签订的特殊条款7.合同签订流程7.1合同签订前的谈判7.2合同签订的起草7.3合同签订的审查7.4合同签订的签字盖章7.5合同签订的生效8.合同签订后的履行8.1合同履行的主体8.2合同履行的内容8.3合同履行的进度要求8.4合同履行的质量要求8.5合同履行的费用支付9.合同变更与解除9.1合同变更的情形9.2合同变更的程序9.3合同解除的情形9.4合同解除的程序9.5合同变更与解除的法律效力10.合同争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决的法律依据11.合同违约责任11.1违约责任的承担11.2违约责任的形式11.3违约责任的计算11.4违约责任的免除12.合同解除后的处理12.1合同解除后的善后处理12.2合同解除后的资产处置12.3合同解除后的债权债务处理12.4合同解除后的其他处理事项13.合同签订的附件及补充协议13.1合同附件13.2合同补充协议13.3合同附件及补充协议的效力14.合同签订的其他事项14.1合同签订的法律适用14.2合同签订的生效日期14.3合同签订的管辖法院14.4合同签订的保密条款14.5合同签订的其他约定事项第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1术语定义1.1.1“电力工程”指本合同约定的电力设施建设、安装、调试及试运行等全过程。1.1.2“发包方”指委托承包方进行电力工程建设的单位或个人。1.1.3“承包方”指承担电力工程建设的施工单位。1.1.4“合作方”指参与电力工程建设的其他单位或个人。1.1.5“第三方担保方”指为承包方提供担保的单位或个人。1.1.6“合同”指本合同及附件、补充协议等。1.1.7“合同签订”指本合同的正式签署。1.2合同术语解释1.2.1“项目范围”指合同约定的电力工程的具体范围和内容。1.2.2“项目内容”指合同约定的电力工程的具体技术要求、施工标准等。1.2.3“项目质量要求”指合同约定的电力工程的质量标准。1.2.4“项目进度要求”指合同约定的电力工程的施工进度。1.2.5“项目投资估算”指合同约定的电力工程的投资预算。第二条合同签订程序2.1合同签订前的准备工作2.1.1发包方应提供项目可行性研究报告、设计文件等资料。2.1.2承包方应进行项目考察，提交投标文件。2.2合同签订主体2.2.1发包方应为具有法人资格的单位或个人。2.2.2承包方应为具有相应资质的施工单位。2.3合同签订时间2.3.1合同签订时间应在投标文件规定的投标截止时间后，双方协商一致的时间内。2.4合同签订地点2.4.1合同签订地点为发包方所在地。2.5合同签订方式2.5.1合同签订采用书面形式。2.6合同签订后的生效时间2.6.1合同自双方签字盖章之日起生效。2.7合同签订后的备案手续2.7.1合同签订后，双方应按规定办理备案手续。第三条合同主体资格3.1发包方资格3.1.1发包方应具备电力工程项目建设的主体资格。3.1.2发包方应具备相应的资金实力。3.2承包方资格3.2.1承包方应具备电力工程建设的施工资质。3.2.2承包方应具备相应的技术力量和设备能力。3.3合作方资格3.3.1合作方应具备参与电力工程建设的相应资格。3.4第三方担保方资格3.4.1第三方担保方应具备担保资格。3.5甲方、乙方、丙方等各方主体资格3.5.1甲方、乙方、丙方等各方应具备相应的主体资格。第四条合同标的4.1电力工程项目概述4.1.1项目名称：[项目名称]4.1.2项目地点：[项目地点]4.1.3项目规模：[项目规模]4.2项目范围4.2.1[具体项目范围]4.3项目内容4.3.1[具体项目内容]4.4项目质量要求4.4.1[具体质量要求]4.5项目进度要求4.5.1[具体进度要求]4.6项目投资估算4.6.1[具体投资估算]第五条合同签订条件5.1发包方条件5.1.1发包方应具备项目审批手续。5.1.2发包方应具备项目资金来源。5.2承包方条件5.2.1承包方应具备投标文件要求的施工能力。5.2.2承包方应具备投标文件要求的质量保证能力。5.3合作方条件5.3.1合作方应具备合同约定的合作条件。5.4第三方担保方条件5.4.1第三方担保方应具备合同约定的担保能力。5.5甲方、乙方、丙方等各方条件5.5.1甲方、乙方、丙方等各方应具备合同约定的条件。第六条合同签订内容6.1合同签订的基本内容6.1.1合同双方的基本信息。6.1.2项目的基本信息。6.1.3合同签订的基本条款。6.2合同签订的附件6.2.1附件一：项目可行性研究报告。6.2.2附件二：设计文件。6.3合同签订的补充协议6.3.1补充协议一：关于项目进度调整的协议。6.3.2补充协议二：关于项目费用调整的协议。6.4合同签订的修改协议6.4.1修改协议一：关于合同条款的修改。6.5合同签订的特殊条款6.5.1特殊条款一：关于保密的条款。6.5.2特殊条款二：关于争议解决的条款。第七条合同签订流程7.1合同签订前的谈判7.1.1双方就合同条款进行谈判。7.2合同签订的起草7.2.1由双方指定人员起草合同。7.3合同签订的审查7.3.1双方对合同进行审查，确保内容准确无误。7.4合同签订的签字盖章7.4.1双方在合同上签字盖章，确认合同内容。7.5合同签订的生效7.5.1合同自双方签字盖章之日起生效。第八条合同签订后的履行8.1合同履行的主体8.1.1发包方负责项目的审批、协调和监督。8.1.2承包方负责项目的施工、调试和试运行。8.1.3合作方根据合同约定参与项目的相关工作。8.1.4第三方担保方负责提供合同约定的担保。8.2合同履行的内容8.2.1承包方按照合同约定完成电力工程的施工、调试和试运行。8.2.2发包方按照合同约定提供必要的施工条件和配合工作。8.3合同履行的进度要求8.3.1承包方应按照合同约定的进度计划进行施工。8.3.2发包方应按照合同约定的进度要求提供施工条件。8.4合同履行的质量要求8.4.1承包方应保证工程质量符合国家标准和合同约定。8.4.2发包方应进行工程质量监督和验收。8.5合同履行的费用支付8.5.1合同费用按约定的支付方式分阶段支付。8.5.2发包方应按合同约定的时间和比例支付工程进度款。第九条合同变更与解除9.1合同变更的情形9.1.1项目范围、内容、进度、质量要求等发生变化。9.1.2发包方或承包方提出变更要求。9.2合同变更的程序9.2.1双方协商一致后，以书面形式提出变更申请。9.2.2经双方确认后，由承包方或发包方起草变更协议。9.3合同解除的情形9.3.1一方违约，另一方在合理期限内未采取补救措施。9.3.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行。9.4合同解除的程序9.4.1受害方提出解除合同的通知。9.4.2双方协商一致后，以书面形式解除合同。9.5合同变更与解除的法律效力9.5.1合同变更或解除后，原合同条款中未变更或解除的部分继续有效。第十条合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决争议。10.1.2协商不成，可提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为[仲裁机构名称]。10.3争议解决程序10.3.1双方应按照仲裁机构的程序规定提交仲裁申请。10.3.2仲裁机构应按照仲裁程序进行审理。10.4争议解决的法律依据10.4.1争议解决依据中华人民共和国相关法律法规。第十一条合同违约责任11.1违约责任的承担11.1.1违约方应承担违约责任。11.1.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2违约责任的形式11.2.1赔偿损失：根据实际损失计算。11.2.2支付违约金：按合同约定比例计算。11.3违约责任的计算11.3.1赔偿损失的计算依据为实际损失。11.4违约责任的免除11.4.1因不可抗力导致违约的，违约方不承担违约责任。第十二条合同解除后的处理12.1合同解除后的善后处理12.1.1双方应妥善处理合同解除后的遗留问题。12.2合同解除后的资产处置12.2.1合同解除后，项目资产按合同约定进行处置。12.3合同解除后的债权债务处理12.3.1合同解除后，双方应按照合同约定处理债权债务。12.4合同解除后的其他处理事项12.4.1双方应按照法律法规和合同约定处理其他相关事项。第十三条合同签订的附件及补充协议13.1合同附件13.1.1附件一：项目可行性研究报告。13.1.2附件二：设计文件。13.2合同补充协议13.2.1补充协议一：关于项目进度调整的协议。13.2.2补充协议二：关于项目费用调整的协议。13.3合同附件及补充协议的效力13.3.1合同附件及补充协议作为合同不可分割的组成部分，具有同等法律效力。第十四条合同签订的其他事项14.1合同签订的法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律法规。14.2合同签订的生效日期14.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.3合同签订的管辖法院14.3.1合同纠纷由[管辖法院名称]管辖。14.4合同签订的保密条款14.4.1双方对本合同内容负有保密义务。14.5合同签订的其他约定事项14.5.1本合同未尽事宜，由双方协商解决。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1“第三方”指除甲乙双方之外的，根据合同约定或法律要求介入合同履行过程的主体，包括但不限于监理方、咨询方、评估方、担保方、保险方等。15.1.2第三方介入的目的是为了确保合同履行的合规性、效率性和安全性。15.2范围15.2.1第三方介入包括但不限于项目管理、技术监督、质量检测、进度监控、风险评估、争议解决等。16.第三方介入的条件与程序16.1条件16.1.1第三方应当具备相应的资质和能力。16.1.2第三方介入需符合合同约定或法律法规的要求。16.2程序16.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜。16.2.2甲乙双方与第三方签订相应的合作协议或委托合同。16.2.3第三方按照约定履行职责，并向甲乙双方报告工作情况。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义17.1.1“责任限额”指第三方在履行职责过程中，因自身原因造成的损失，其承担的责任上限。17.2责任限额的确定17.2.1第三方责任限额由甲乙双方在合作协议或委托合同中约定。17.2.2责任限额应考虑第三方的资质、能力、风险承担能力等因素。17.3责任限额的执行17.3.1第三方在责任限额内承担责任。17.3.2超出责任限额的部分，由甲乙双方根据合同约定和法律法规承担责任。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方应按照甲方的要求履行职责。18.1.2第三方在履行职责过程中，对甲方负责。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方应按照乙方的指示履行职责。18.2.2第三方在履行职责过程中，对乙方负责。18.3第三方与甲乙双方的责任划分18.3.1第三方在履行职责过程中，对甲乙双方均负责。18.3.2第三方应确保其行为符合合同约定和法律法规。19.第三方介入时的额外条款及说明19.1额外条款19.1.1第三方应遵守国家法律法规和行业标准。19.1.2第三方应保证其提供的服务不损害甲乙双方的合法权益。19.1.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。19.2说明19.2.1额外条款作为合同的一部分，具有同等法律效力。19.2.2第三方介入时，甲乙双方应根据合同约定和实际情况，与第三方协商确定具体条款。20.第三方介入的终止与后续处理20.1终止条件20.1.1合同履行完毕或达到终止条件。20.1.2第三方无法继续履行职责。20.2终止程序20.2.1甲乙双方与第三方协商终止合作关系。20.2.2第三方按照约定履行后续处理手续。20.3后续处理20.3.1第三方应按照约定处理合同解除后的遗留问题。20.3.2第三方应将合同解除后的工作成果移交给甲乙双方。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目可行性研究报告要求：详细阐述项目背景、市场需求、技术方案、投资估算、经济效益分析等内容。说明：此报告作为项目决策的重要依据，需经专业机构编制并审核。2.附件二：设计文件要求：包括总平面图、施工图、设备清单、技术规范、施工组织设计等。说明：设计文件是施工的指导性文件，需满足国家相关标准和规范。3.附件三：合同签订前的谈判纪要要求：记录双方在合同签订前的谈判过程、达成的共识和存在的问题。4.附件四：合同签订协议要求：详细列明合同双方的基本信息、合同标的、合同履行条款、违约责任等内容。说明：合同签订协议是合同的核心文件，具有法律效力。5.附件五：补充协议要求：针对合同中未明确或需要调整的内容，双方协商后达成的补充协议。说明：补充协议是对合同条款的补充和细化，具有同等法律效力。6.附件六：项目进度计划要求：明确项目各个阶段的起止时间、关键节点、预期目标等。说明：项目进度计划有助于双方掌握项目进展，确保项目按期完成。7.附件七：项目质量标准要求：规定项目施工、调试和试运行过程中的质量标准。说明：质量标准是保证项目质量的重要依据，需符合国家标准和行业标准。8.附件八：项目费用预算要求：详细列出项目各项费用，包括人工费、材料费、设备费、管理费等。说明：费用预算是项目成本控制的重要手段，需根据实际情况进行调整。9.附件九：项目合同变更申请要求：记录项目实施过程中发生的变更事项、变更原因、变更内容等。说明：合同变更申请是合同履行过程中的重要文件，需经双方确认。10.附件十：项目合同解除申请要求：记录项目实施过程中发生的解除合同事项、解除原因、解除内容等。说明：合同解除申请是合同履行过程中的重要文件，需经双方确认。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1发包方违约行为：未按合同约定支付工程款。未按合同约定提供施工条件。未按合同约定进行项目验收。1.2承包方违约行为：未按合同约定完成施工任务。施工质量不符合合同约定。工程进度延误。1.3第三方违约行为：未按合同约定履行职责。提供的服务不符合合同约定。2.责任认定标准2.1发包方违约责任认定：未按合同约定支付工程款，需支付违约金或赔偿损失。未按合同约定提供施工条件，需承担相应的延误责任。未按合同约定进行项目验收，需承担相应的延误责任。2.2承包方违约责任认定：未按合同约定完成施工任务，需支付违约金或赔偿损失。施工质量不符合合同约定，需承担修复或重做责任。工程进度延误，需支付违约金或赔偿损失。2.3第三方违约责任认定：未按合同约定履行职责，需支付违约金或赔偿损失。提供的服务不符合合同约定，需承担相应的赔偿责任。3.违约行为示例说明3.1发包方违约示例：发包方未在合同约定的付款期限内支付工程款，构成违约行为，需支付违约金或赔偿损失。3.2承包方违约示例：承包方未按合同约定的施工进度完成施工任务，构成违约行为，需支付违约金或赔偿损失。3.3第三方违约示例：第三方未按合同约定进行项目验收，构成违约行为，需支付违约金或赔偿损失。全文完。二零二四版电力工程合同签订程序补充协议2本合同目录一览1.协议签订的基本原则1.1协议适用范围1.2协议签订的法律依据1.3协议生效条件2.电力工程合同签订的基本流程2.1合同草案的编制2.2双方协商与修改2.3合同正式签订3.协议的具体内容3.1合同主体资格确认3.2电力工程项目概述3.3工程进度与工期安排3.4工程质量标准与验收3.5工程造价与结算方式3.6付款方式与进度款支付3.7风险责任与保险3.8违约责任与争议解决3.9合同解除与终止条件3.10合同变更与补充4.附件与补充文件4.1合同附件清单4.2补充协议相关文件4.3其他相关附件5.协议的生效与执行5.1协议生效日期5.2协议执行期限5.3协议变更与解除6.违约责任6.1违约行为界定6.2违约责任承担6.3违约赔偿计算方法7.争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决机构7.3争议解决程序8.法律适用8.1适用法律8.2地域管辖9.其他约定事项9.1不可抗力条款9.2通知与送达9.3保密条款10.协议附件10.1附件一：合同主体资格证明文件10.2附件二：电力工程项目可行性研究报告10.3附件三：工程图纸与技术规范11.协议签署11.1签署日期11.2签署代表12.协议份数与保管12.1协议份数12.2协议保管13.特殊条款13.1特殊工程要求13.2特殊付款条件13.3特殊违约责任14.协议解除与终止14.1解除条件14.2终止条件14.3解除或终止后的处理第一部分：合同如下：1.协议签订的基本原则1.1协议适用范围本协议适用于二零二四版电力工程合同，包括但不限于合同主体资格、工程内容、进度安排、质量标准、造价结算、付款方式、风险责任、违约责任、争议解决等方面。1.2协议签订的法律依据本协议的签订依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》及相关法律法规，并符合国家能源行业的相关政策。1.3协议生效条件本协议自双方代表签字盖章之日起生效，双方应保证在协议生效前已履行完毕合同签订前的所有程序。2.电力工程合同签订的基本流程2.1合同草案的编制双方应依据国家能源行业的相关标准和规范，共同编制电力工程合同草案。2.2双方协商与修改双方应在合同草案的基础上进行充分协商，对合同条款进行修改和完善。2.3合同正式签订经双方协商一致后，合同正式签订，一式两份，双方各执一份。3.协议的具体内容3.1合同主体资格确认双方应提供有效的企业法人营业执照、资质证书等相关证明文件，以证明其具备签订本合同的法律资格。3.2电力工程项目概述本合同涉及的电力工程项目包括但不限于项目名称、建设地点、规模、建设内容、建设周期等。3.3工程进度与工期安排双方应明确工程进度计划，合理安排工期，确保工程按期完成。3.4工程质量标准与验收工程质量应符合国家相关标准和规范，双方应共同进行工程验收。3.5工程造价与结算方式工程造价应包括但不限于工程量清单、材料设备价格、人工费等，结算方式可采取按月结算或分段结算。3.6付款方式与进度款支付付款方式应包括但不限于预付款、进度款、竣工结算款等，双方应按照约定的付款进度进行支付。3.7风险责任与保险双方应承担各自合同范围内应尽的风险责任，并购买相应的保险。3.8违约责任与争议解决双方应遵守合同约定，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。争议解决可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行。3.9合同解除与终止条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）合同期限届满；（3）双方协商一致；（4）依法应当解除或终止的其他情形。3.10合同变更与补充双方可在合同履行过程中，经协商一致，对合同内容进行变更或补充。4.附件与补充文件4.1合同附件清单本合同附件包括但不限于合同主体资格证明文件、电力工程项目可行性研究报告、工程图纸与技术规范等。4.2补充协议相关文件本协议相关文件包括但不限于合同附件、合同履行过程中产生的文件、双方协商形成的文件等。4.3其他相关附件如有其他相关附件，双方应在附件清单中予以列明。5.协议的生效与执行5.1协议生效日期本协议自双方代表签字盖章之日起生效。5.2协议执行期限本协议执行期限为合同约定的工程工期。5.3协议变更与解除本协议的变更或解除，应按照合同约定或法律法规的规定执行。6.违约责任6.1违约行为界定（1）一方未按约定履行合同义务；（2）一方违反合同约定，给对方造成损失；（3）一方故意或重大过失导致合同无法履行。6.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。6.3违约赔偿计算方法违约赔偿金额应按照合同约定或法律法规的规定计算。7.争议解决7.1争议解决方式本合同争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。7.2争议解决机构双方可协商选择争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院。7.3争议解决程序双方应按照争议解决机构的规定，依法进行争议解决程序。8.法律适用8.1适用法律本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2地域管辖因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，如协商解决不成，应提交至合同签订地人民法院管辖。9.其他约定事项9.1不可抗力条款（1）不可抗力事件发生后，受影响方应及时通知对方；（2）双方应协商解决因不可抗力事件导致的合同履行问题；（3）如因不可抗力导致合同无法履行，可部分或全部免除责任。9.2通知与送达除非法律另有规定，所有通知、文件和通讯均应以书面形式送达至对方指定的地址，或以其他双方同意的方式发送。9.3保密条款双方对本协议内容及履行过程中的商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。10.协议附件10.1附件一：合同主体资格证明文件包括但不限于企业法人营业执照、资质证书、法定代表人身份证明等。10.2附件二：电力工程项目可行性研究报告包括但不限于项目背景、市场分析、技术方案、投资估算、经济效益分析等。10.3附件三：工程图纸与技术规范包括但不限于设计图纸、施工图、设备选型、技术标准等。11.协议签署11.1签署日期本协议自双方代表签字盖章之日起生效。11.2签署代表本协议由双方授权代表签字，代表双方单位。12.协议份数与保管12.1协议份数本协议一式两份，双方各执一份。12.2协议保管双方应妥善保管本协议，确保协议的完整性和有效性。13.特殊条款13.1特殊工程要求如合同中有特殊工程要求，应在协议中明确约定，包括但不限于技术参数、施工工艺、验收标准等。13.2特殊付款条件如合同中有特殊付款条件，应在协议中明确约定，包括但不限于付款比例、时间节点、支付方式等。13.3特殊违约责任如合同中有特殊违约责任，应在协议中明确约定，包括但不限于违约金比例、赔偿方式等。14.协议解除与终止14.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就；（2）双方协商一致解除；（3）依法应当解除的其他情形。14.2终止条件（1）合同约定的终止条件成就；（2）合同履行完毕；（3）双方协商一致终止；（4）依法应当终止的其他情形。14.3解除或终止后的处理（1）已履行部分的合同义务，应按照约定结算；（2）未履行部分的合同义务，应根据实际情况协商处理；（3）双方应互相退还已收取的款项或财产；（4）因解除或终止产生的其他费用，由责任方承担。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义本协议中“第三方”是指除甲方和乙方之外的任何个人或组织，包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、咨询机构、仲裁机构、鉴定机构等。15.2范围第三方介入的范围包括但不限于提供咨询服务、技术支持、监理服务、质量检测、争议解决、项目管理等。16.第三方介入的程序16.1介入申请甲方或乙方在需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，明确介入的具体事项、第三方的基本信息以及介入的具体要求。16.2介入审核对方收到介入申请后，应在七个工作日内审核并提出意见。如同意介入，应在三个工作日内与第三方达成协议，并通知另一方。16.3介入协议