




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度绿色低碳厂房施工建设合同书范本本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资估算3.项目建设内容3.1建设工程范围3.2建设工程主要设施3.3建设工程工期4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额4.2合同价款组成4.3合同价款支付方式4.4预付款及进度款支付比例5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准5.2工程验收标准5.3验收程序及期限6.工程进度及延期责任6.1工程进度计划6.2工程延期责任及处理7.工程变更及索赔7.1工程变更范围及程序7.2索赔程序及处理8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护要求8.3应急预案9.保险及赔偿9.1保险种类及范围9.2赔偿责任及处理10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.违约责任11.1违约情形及处理11.2违约金计算及支付12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定事项14.1合同附件14.2通知及送达14.3合同解释14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称及地址甲方:绿色科技地址:省市区路号乙方:建筑工程地址:省市区路号1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式甲方联系人:联系电话:138乙方联系人:赵六联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称2025年度绿色低碳厂房施工建设项目2.2项目地点省市工业园区2.3项目规模占地面积:10,000平方米建筑面积:8,000平方米2.4项目投资估算总投资:人民币5,000万元3.项目建设内容3.1建设工程范围包括但不限于:主体结构、装饰装修、给排水、电气、通风空调、消防、智能化系统等。3.2建设工程主要设施生产车间、办公区、仓储区、污水处理设施等。3.3建设工程工期合同工期:自合同签订之日起12个月4.合同价款及支付方式4.1合同价款总额人民币5,000万元4.2合同价款组成包括但不限于:直接费、间接费、利润、税金等。4.3合同价款支付方式预付款:合同签订后5个工作日内支付合同总价款的10%;进度款:按工程进度分期支付,每月支付上个月完成的工程量的10%;竣工结算款:工程验收合格后30日内支付合同总价款的80%;保修金:合同总价款的5%,在保修期满后无质量问题退还。5.工程质量及验收标准5.1工程质量标准符合国家现行建筑工程质量标准及相关规范要求。5.2工程验收标准按国家现行建筑工程施工质量验收统一标准执行。5.3验收程序及期限甲方组织验收,乙方应在工程完成后7日内通知甲方进行验收,验收期限不超过30日。6.工程进度及延期责任6.1工程进度计划详见附件一:《工程进度计划表》。6.2工程延期责任及处理因甲方原因导致工程延期,由甲方承担延期责任;因乙方原因导致工程延期,乙方应向甲方支付合同总价款的1%作为违约金。7.工程变更及索赔7.1工程变更范围及程序在施工过程中,如需变更工程范围、设计、施工方案等,双方应协商一致,签订变更协议。7.2索赔程序及处理任何一方提出索赔,应在索赔事件发生后7日内向对方提出书面索赔报告,并提供相关证据。双方应在收到索赔报告后30日内协商解决。协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。8.安全生产及环境保护8.1安全生产责任乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工现场的安全生产。8.2环境保护要求乙方在施工过程中应采取措施减少对环境的影响,遵守国家环境保护相关规定。8.3应急预案双方应共同制定应急预案,应对可能出现的突发事件,确保人员安全和财产安全。9.保险及赔偿9.1保险种类及范围乙方应办理工程意外伤害保险、建筑工程一切险等,保险金额应不低于合同价款的100%。9.2赔偿责任及处理如发生保险范围内的损失,乙方应按照保险合同的规定进行赔偿。10.合同解除及终止10.1合同解除条件出现下列情况之一,任何一方有权解除合同:(1)一方严重违约,经另一方催告后仍未改正;(2)一方因不可抗力导致合同无法履行;(3)双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。11.违约责任11.1违约情形及处理任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2违约金计算及支付违约金的计算标准如下:(1)未按时支付工程款的,每日按未付款金额的1‰支付违约金;(2)工程延期交付的,每日按合同总价款的1‰支付违约金;(3)工程质量不符合约定的,乙方应无偿返工或修复,造成甲方损失的,应赔偿相应的损失。12.争议解决12.1争议解决方式双方发生争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决程序争议解决过程中,双方应继续履行合同义务,直至争议得到最终解决。13.合同生效及终止13.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或根据本合同约定的解除、终止条件终止。14.其他约定事项14.1合同附件本合同附件包括但不限于:《工程进度计划表》、《工程质量验收标准》、《安全生产及环境保护措施》等。14.2通知及送达(1)邮寄:挂号邮寄,以邮戳为准;(2)直接送达:由专人送达,以送达人签字或盖章为准。14.3合同解释本合同的解释权归甲方所有。如合同内容有歧义,以双方协商一致的解释为准。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念在本合同中,第三方指除甲乙双方之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、咨询方、检测机构、保险机构等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于:1.监理方:负责对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。2.咨询方:提供专业咨询意见,协助甲乙双方解决施工过程中遇到的技术、管理等问题。3.检测机构:对工程材料、设备、工艺等进行检测,确保其符合合同约定和国家标准。4.保险机构:负责办理保险事宜,保障甲乙双方在施工过程中的合法权益。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任界定第三方在履行职责过程中,因自身原因导致合同履行受到影响的,应承担相应的责任。具体责任范围和限额由双方在合同中明确约定。15.3.2第三方责任限额第三方责任限额应在本合同中明确约定,包括但不限于:1.监理方:对因监理原因导致的工程质量、进度、安全等问题,承担不超过合同总价款的5%的责任限额。2.咨询方:对因咨询意见错误导致的工程损失,承担不超过咨询费总额的2倍的责任限额。3.检测机构:对检测报告中的错误或遗漏,承担不超过检测费用总额的3倍的责任限额。4.保险机构:根据保险合同约定,承担相应的赔偿责任。15.4第三方介入程序15.4.1第三方选定甲乙双方应共同选定第三方,并签订相应的合作协议。15.4.2第三方职责第三方应按照本合同约定和合作协议,履行其职责。15.4.3第三方变更如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并签订新的合作协议。16.甲乙方增加条款16.1第三方介入时的甲乙方责任16.1.1甲方责任甲方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和信息,确保第三方能够顺利履行职责。16.1.2乙方责任乙方应按照第三方的要求,提供施工过程中的相关资料和信息,并确保施工质量、进度和安全。16.2第三方介入时的变更程序16.2.1工程变更(1)第三方提出变更建议;(2)甲乙双方协商确定变更内容;(3)签订变更协议;(4)乙方按照变更协议执行。16.2.2工程延期(1)第三方提出延期申请;(2)甲乙双方协商确定延期原因和期限;(3)签订延期协议;(4)乙方按照延期协议执行。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托代理关系,甲方委托第三方履行本合同约定的职责。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为技术服务关系,乙方接受第三方的技术服务。17.3第三方与其他各方的责任划分第三方与其他各方(甲乙双方)的责任划分如下:1.第三方对甲乙双方的责任:第三方应按照本合同约定和合作协议,对甲乙双方承担相应的责任。2.甲乙双方对第三方的要求:甲乙双方应按照本合同约定和合作协议,向第三方提供必要的支持和配合。3.第三方对其他各方的责任:第三方对其他各方(如供应商、分包商等)的责任,由第三方与这些方自行协商确定。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.《工程进度计划表》详细要求:列明工程各个阶段的开始和结束时间,包括主要节点和关键路径。附件说明:本附件为合同的重要组成部分,用于双方监督和控制工程进度。2.《工程质量验收标准》详细要求:详细列出工程质量验收的标准和规范,包括材料、施工工艺、设备等。附件说明:本附件为合同的重要组成部分,用于确保工程质量达到约定标准。3.《安全生产及环境保护措施》详细要求:详细列出施工现场的安全生产和环境保护措施,包括应急预案等。附件说明:本附件为合同的重要组成部分,用于保障施工现场的安全和环境保护。4.《第三方合作协议》详细要求:详细列出第三方介入的具体协议内容,包括服务范围、费用、责任等。附件说明:本附件为合同的重要组成部分,用于明确第三方在合同中的角色和责任。5.《变更协议》详细要求:详细列出工程变更的内容、原因、影响和解决方案。附件说明:本附件为合同的重要组成部分,用于记录和执行工程变更。6.《延期协议》详细要求:详细列出工程延期的原因、期限和解决方案。附件说明:本附件为合同的重要组成部分,用于处理工程延期情况。7.《违约金计算标准》详细要求:详细列出各种违约行为的违约金计算方法和标准。附件说明:本附件为合同的重要组成部分,用于确定违约责任和违约金的支付。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付工程款责任认定标准:甲方未按时支付工程款,每日按未付款金额的1‰支付违约金。示例说明:若甲方应在2025年1月1日支付100万元工程款,但至2025年1月10日仍未支付,则甲方应支付100万元的0.1%即1000元的违约金。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:乙方未按时完成工程,每日按合同总价款的1‰支付违约金。3.违约行为:乙方施工质量不符合约定责任认定标准:乙方施工质量不符合约定,乙方应无偿返工或修复,造成甲方损失的,应赔偿相应的损失。示例说明:若乙方施工的某部分工程不符合约定标准,导致甲方损失10万元,则乙方应赔偿10万元。4.违约行为:第三方未按协议履行职责责任认定标准:第三方未按协议履行职责,第三方应承担相应的责任,具体责任范围和限额由双方在合同中明确约定。示例说明:若监理方未按时提交监理报告,导致工程进度延误,监理方应承担相应的责任。全文完。2025年度绿色低碳厂房施工建设合同书范本1合同编号_________一、合同主体地址:_________联系人:_________联系电话:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________二、合同前言2.1背景随着我国绿色低碳发展战略的深入推进,为响应国家政策,甲方拟在_________地区建设一座绿色低碳厂房。为明确双方在施工建设过程中的权利、义务及责任,特制定本合同。2.2目的本合同旨在明确甲方、乙方在绿色低碳厂房施工建设过程中的合作事宜,确保工程顺利进行,实现绿色低碳目标。三、定义与解释3.1专业术语1.绿色低碳:指在厂房施工建设过程中,采用节能、环保、低碳的技术和材料,降低能耗和污染物排放。2.厂房:指甲方在_________地区建设的绿色低碳厂房,包括主体结构、设备安装、配套设施等。3.2关键词解释1.施工建设:指乙方按照甲方要求,在指定地点进行厂房的施工建设活动。2.合同工期:指乙方完成厂房施工建设的时间期限。3.验收:指甲方对厂房施工建设成果进行检查、确认,确保其符合合同约定的质量标准。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成厂房施工建设。2.甲方有权对施工过程中的质量问题提出整改要求。3.甲方负责提供施工所需的场地、图纸、资料等。4.2乙方的权利和义务1.乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需的场地、图纸、资料等。2.乙方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成厂房施工建设。3.乙方应确保施工过程中的绿色低碳要求,降低能耗和污染物排放。五、履行条款5.1合同履行时间厂房施工建设工期为_________个月,自合同签订之日起计算。5.2合同履行地点厂房施工建设地点位于_________地区。5.3合同履行方式1.乙方按照甲方提供的图纸、资料等,进行厂房施工建设。2.乙方应确保施工过程中的绿色低碳要求,降低能耗和污染物排放。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1.合同约定的工期届满,且厂房施工建设成果符合合同约定的质量标准。2.双方协商一致,经签字盖章后解除本合同。6.3终止程序1.合同终止前,双方应按照合同约定进行工程验收。2.验收合格后,双方签订合同终止协议。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应将工程现场清理干净,移交给甲方。2.双方应按照合同约定进行结算,处理债权债务关系。七、费用与支付7.1费用构成1.施工费用:包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、运输费、管理费等。2.设计费用:包括但不限于设计图纸制作费、设计咨询费等。3.环保费用:包括但不限于环保设施建设费、环保检测费等。4.其他费用:包括但不限于税费、保险费、验收费等。7.2支付方式1.甲方应按照合同约定的时间和比例,通过银行转账方式向乙方支付款项。2.乙方应向甲方提供收款账户信息,以便甲方及时支付款项。7.3支付时间1.合同签订后,甲方应在____日内支付合同总价款的____%作为预付款。2.乙方在完成合同约定的工作量后,甲方应在____日内支付完成工作量的____%。3.工程竣工验收合格后,甲方应在____日内支付剩余合同总价款的____%。4.任何追加合同价款,甲方应在追加合同签订后____日内支付。7.4支付条款1.甲方支付款项时,应附上付款通知,明确支付款项的具体内容。2.乙方收到款项后,应在____日内出具收款确认函,确认收到款项。八、违约责任8.1甲方违约1.若甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付____%的违约金。2.若甲方未能按时提供施工所需的场地、图纸、资料等,应承担相应的延误责任。8.2乙方违约1.若乙方未按合同约定完成施工建设,应向甲方支付____%的违约金。2.若乙方施工过程中出现质量问题,应承担修复费用,并赔偿甲方因此遭受的损失。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额根据违约行为及损失情况由双方协商确定。2.赔偿金应以现金支付,或以其他双方认可的支付方式支付。九、保密条款9.1保密内容1.本合同涉及的技术秘密、商业秘密、业务数据等。2.甲方、乙方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密。9.2保密期限本合同约定的保密期限自合同签订之日起____年。9.3保密履行方式1.甲方、乙方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.未经对方同意,不得向任何第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.战争:战争、军事冲突等。3.政府行为:政府颁布的政策、法规变动等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失。2.不可抗力事件导致合同无法履行时,双方可协商解除合同,无需承担违约责任。10.4不可抗力实例1.因地震导致施工中断,工期延误。2.因政府政策变动导致施工材料价格上涨。十一、争议解决11.1协商解决1.双方在合同履行过程中发生争议,应友好协商解决。2.协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2调解、仲裁或诉讼1.若协商不成,双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。2.调解不成的,可向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。3.仲裁不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得转让合同或合同项下的权利义务。2.经双方同意,合同可以转让,但受让人应具备履行合同的能力。12.2不得转让的情形1.合同约定不得转让的权利义务。2.合同涉及国家秘密、商业秘密等特殊事项。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对厂房设计、施工过程中的技术指导和监督权。2.乙方保留对施工过程中发现的设计不合理或存在安全隐患的整改权。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行期间,对厂房施工建设过程中的重大决策权。2.乙方保留在合同履行期间,对施工过程中发现的设计变更和技术改进的建议权。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经双方协商一致,并以书面形式进行。2.修改和补充的内容作为合同的一部分,具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改和补充的内容自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容与原合同不一致的,以修改和补充的内容为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的协助,确保合同顺利履行。2.双方应相互配合,共同解决施工过程中遇到的问题。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,讨论施工进度、质量、安全等问题。2.双方应建立信息共享机制,及时传递施工过程中的重要信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于绿色低碳厂房施工建设事项的完整协议,任何口头或书面协议均不能对本合同产生任何影响。16.3增减条款1.本合同任何条款的增减,均应以书面形式进行,并由双方签字盖章。2.合同的增减条款与本合同原条款不一致的,以增减条款为准。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:_________合同附件:1.绿色低碳厂房施工建设方案2.厂房施工图纸3.相关技术规范和标准4.其他双方认为必要的附件附件及其他说明解释一、附件列表:1.绿色低碳厂房施工建设方案2.厂房施工图纸3.相关技术规范和标准4.施工合同5.预付款支付函6.工程进度款支付函7.工程竣工验收报告8.保密协议9.争议解决协议10.不可抗力事件证明11.其他双方认为必要的附件二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方违约:a.未按合同约定支付款项。b.未按合同约定提供施工所需的场地、图纸、资料等。乙方违约:a.未按合同约定完成施工建设。b.施工过程中出现质量问题。c.未采取必要措施减轻不可抗力事件造成的损失。2.违约行为认定:甲方违约行为的认定:甲方未按时支付款项或未提供必要条件,经乙方催告后仍未履行。乙方违约行为的认定:乙方未按合同约定完成施工建设,经甲方催告后仍未履行或施工过程中出现质量问题。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。2.违约金:指因一方违约给另一方造成的损失,由违约方支付给受害方的补偿金。3.争议解决:指双方在合同履行过程中发生争议,通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。4.保密协议:指双方就保密内容达成的协议,约定保密期限和保密履行方式。5.不可抗力事件证明:指发生不可抗力事件后,一方为证明其发生而提供的文件或资料。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计不合理或存在安全隐患。解决办法:乙方应及时向甲方报告,并由双方共同协商解决。2.问题:施工过程中出现质量问题。解决办法:乙方应立即采取措施进行修复,并承担修复费用。3.问题:不可抗力事件导致施工中断。解决办法:双方应及时协商,根据不可抗力事件的影响程度,调整工期或解除合同。4.问题:合同履行过程中出现争议。解决办法:双方应友好协商解决,协商不成的,可向合同签订地的人民法院提起诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方责任:第三方应按照合同约定,承担相应的施工建设责任,确保工程质量符合国家相关标准。第三方应遵守国家法律法规,不得有违法、违规行为。2.第三方权利:第三方有权获得合同约定的报酬,包括但不限于施工费用、设计费用、环保费用等。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的施工条件和支持。3.第三方义务:第三方应按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工建设。第三方应配合甲方和乙方进行工程验收,确保工程质量。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付预付款和进度款。乙方有权要求甲方提供施工所需的场地、图纸、资料等。乙方有权要求甲方在工程验收合格后支付剩余款项。2.乙方利益条款:乙方有权要求甲方在合同约定的时间内支付款项,以确保乙方资金周转。乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助和支持。3.甲方的违约及限制条款:若甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求甲方支付违约金。若甲方未提供施工所需的场地、图纸、资料等,乙方有权要求甲方承担相应的延误责任。甲方不得擅自变更合同内容,否则乙方有权拒绝执行。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定的时间、质量、安全要求完成施工建设。甲方可要求乙方在施工过程中进行定期汇报,确保工程进度符合预期。2.甲方的利益条款:甲方可要求乙方在施工过程中采取绿色低碳措施,降低能耗和污染物排放。甲方可要求乙方在工程验收合格后,提供保修服务。3.乙方的违约及限制条款:若乙方未按合同约定完成施工建设,甲方有权要求乙方支付违约金。若乙方施工过程中出现质量问题,甲方有权要求乙方进行修复,并承担修复费用。乙方不得擅自变更施工方案,否则甲方有权要求乙方承担相应的责任。全文完。2025年度绿色低碳厂房施工建设合同书范本2合同目录第一章合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.2注册地址及联系方式1.3合同签订日期及地点第二章工程概况2.1工程名称及编号2.2工程地点及占地面积2.3工程规模及结构类型2.4施工期限及验收标准第三章工程设计及施工要求3.1设计单位及资质3.2施工单位及资质3.3施工图设计及审查3.4施工技术规范及质量标准第四章绿色低碳要求4.1绿色低碳原则4.2节能减排措施4.3环保设施及设备4.4施工现场环境管理第五章合同价款及支付方式5.1工程合同价款5.2价格调整机制5.3预付款及进度款支付5.4结算及竣工结算第六章施工进度及管理6.1施工进度计划6.2施工现场管理6.3施工组织设计6.4施工安全及文明施工第七章质量保证与验收7.1质量保证体系7.2材料及设备质量要求7.3施工过程质量控制7.4工程验收及交付第八章违约责任及争议解决8.1违约责任承担8.2争议解决方式8.3仲裁或诉讼程序第九章合同解除及终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3解除或终止合同后的处理第十章保密条款10.1保密义务10.2保密信息的范围10.3违反保密义务的责任第十一章其他约定11.1不可抗力11.2合同附件及补充协议11.3合同生效及解除第十二章合同签署及生效12.1合同签署12.2合同生效条件12.3合同备案第十三章合同附件13.1施工图纸及技术文件13.2合同附件一:工程量清单13.3合同附件二:工程进度计划13.4合同附件三:质量保证措施第十四章合同解除及终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3解除或终止合同后的处理合同编号2025GreenFactory001第一章合同双方基本信息1.1双方名称及法定代表人1.1.1甲方法定代表人:1.1.2乙方法定代表人:1.2注册地址及联系方式1.3合同签订日期及地点1.3.1合同签订日期:2025年4月1日1.3.2合同签订地点:市区街道大厦第二章工程概况2.1工程名称及编号2.1.1工程名称:2025年度绿色低碳厂房施工建设项目2.1.2工程编号:2025GF00012.2工程地点及占地面积2.2.1工程地点:市区街道2.2.2占地面积:50000平方米2.3工程规模及结构类型2.3.1工程规模:中型厂房2.3.2结构类型:钢筋混凝土框架结构2.4施工期限及验收标准2.4.1施工期限:2025年4月2日至2026年3月31日2.4.2验收标准:符合国家及行业标准第三章工程设计及施工要求3.1设计单位及资质3.1.1设计单位:建筑设计3.1.2设计资质:甲级3.2施工单位及资质3.2.1施工单位:建筑施工3.2.2施工资质:一级3.3施工图设计及审查3.3.1施工图设计需符合设计要求,并在规定时间内提交审查3.3.2审查合格后,方可进行施工3.4施工技术规范及质量标准3.4.1施工技术规范:遵守国家及地方相关技术规范3.4.2质量标准:符合国家及行业标准第四章绿色低碳要求4.1绿色低碳原则4.1.1项目应遵循绿色、低碳、环保、可持续发展的原则4.2节能减排措施4.2.1采用节能环保材料及设备4.2.2实施节能减排技术,降低能耗4.3环保设施及设备4.3.1配置污水处理设施、废气处理设施等环保设备4.3.2确保环保设施运行正常4.4施工现场环境管理4.4.1施工现场应保持整洁,防止环境污染4.4.2措施施工过程中产生的固体废物、废水、废气等第五章合同价款及支付方式5.1工程合同价款5.1.1合同总价:人民币壹亿元整5.2价格调整机制5.2.1严格按照国家及地方价格政策执行5.2.2因市场波动导致价格调整时,双方应协商一致5.3预付款及进度款支付5.3.1预付款:合同总价10%5.3.2进度款:根据施工进度分阶段支付5.4结算及竣工结算5.4.1结算依据:合同约定及国家相关法规5.4.2竣工结算:项目完工后,双方在一个月内完成结算第六章施工进度及管理6.1施工进度计划6.1.1施工单位应根据合同要求制定详细施工进度计划6.1.2每月向甲方报送施工进度报告6.2施工现场管理6.2.1施工单位应建立健全施工现场管理制度6.2.2保障施工现场安全、文明施工6.3施工组织设计6.3.1施工单位应根据施工图及现场条件制定施工组织设计6.3.2施工组织设计应包括施工方案、进度安排、人员配备等6.4施工安全及文明施工6.4.1施工单位应严格遵守国家及地方安全法规6.4.2确保施工现场安全、文明施工第七章质量保证与验收7.1质量保证体系7.1.1施工单位应建立健全质量保证体系7.1.2严格按照合同约定及国家标准进行施工7.2材料及设备质量要求7.2.1所用材料及设备应符合国家标准及合同约定7.2.2供应商需提供相关质量证明文件7.3施工过程质量控制7.3.1施工单位应加强对施工过程的质量控制7.3.2定期对施工质量进行监督检查7.4工程验收及交付7.4.1工程验收:按照国家及行业标准进行7.4.2验收合格后,双方办理工程交付手续第八章违约责任及争议解决8.1违约责任承担8.1.1甲乙双方应严格履行合同约定的义务,如一方违约,应承担违约责任。8.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。8.2争议解决方式8.2.1双方发生争议时,应通过友好协商解决。8.2.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.3仲裁或诉讼程序8.3.1仲裁或诉讼程序应按照中华人民共和国相关法律法规执行。第九章合同解除及终止9.1合同解除条件9.1.1合同解除需符合法律规定或合同约定的条件。9.2合同终止条件9.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。9.3解除或终止合同后的处理9.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。第十章保密条款10.1保密义务10.1.1双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务。10.2保密信息的范围10.2.1保密信息包括但不限于技术资料、商业秘密、财务数据等。10.3违反保密义务的责任10.3.1违反保密义务的一方应承担相应的法律责任。第十一章其他约定11.1不可抗力11.1.1因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担违约责任。11.2合同附件及补充协议11.2.1本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。11.3合同生效及解除11.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。11.3.2合同解除按本合同第九章约定执行。第十二章合同签署及生效12.1合同签署12.1.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。12.2合同生效条件12.2.1双方签字盖章后,本合同生效。12.3合同备案12.3.1本合同需在签订后三十日内向相关部门备案。第十三章合同附件13.1施工图纸及技术文件13.2合同附件一:工程量清单13.3合同附件二:工程进度计划13.4合同附件三:质量保证措施第十四章合同解除及终止14.1合同解除条件14.1.1合同解除需符合法律规定或合同约定的条件。14.2合同终止条件14.2.1合同履行完毕或双方协商一致解除合同。14.3解除或终止合同后的处理14.3.1合同解除或终止后,双方应按照合同约定处理剩余事宜。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方决策权1.1.1在合同执行过程中,甲方对工程的设计、施工、进度、质量等方面拥有最终决策权。1.1.2乙方应严格按照甲方的决策执行,如有异议,应及时与甲方沟通。1.2设计变更及审批1.2.1若因甲方原因导致设计变更,乙方应无条件执行,并配合甲方完成设计变更的审批流程。1.2.2设计变更产生的费用,由甲方承担。1.3进度调整1.3.1甲方有权根据实际情况调整工程进度计划,乙方应积极配合。1.3.2因甲方原因导致工程进度延误,甲方应承担相应的责任。1.4质量监督1.4.1甲方委托监理单位对工程进行全程监督,乙方应积极配合监理单位的监督工作。1.4.2监理单位对工程质量提出的问题,乙方应在规定时间内整改完毕。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方技术指导2.1.1乙方在施工过程中对甲方提供必要的技术指导,确保工程顺利进行。2.1.2甲方应尊重乙方的技术意见,如需变更设计,应征求乙方意见。2.2材料采购及供应2.2.1乙方负责工程所需材料的采购及供应,确保材料质量符合合同要求。2.2.2甲方有权对乙方采购的材料进行抽样检验,不合格材料应立即更换。2.3施工进度管理2.3.1乙方应按照合同约定的进度计划进行施工,如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应责任。2.3.2乙方应定期向甲方汇报施工进度,确保工程按期完成。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责协调甲方、乙方及监理单位之间的关系,确保工程顺利进行。3.1.2第三方中介应具备相关资质,并承担相应的法律责任。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方、乙方及监理单位按比例分担。3.2.2第三方中介费用应在合同中明确约定。3.3第三方中介报告3.3.1第三方中介应定期向甲方、乙方及监理单位提交工程进度、质量等方面的报告。3.3.2报告内容应真实、客观,如发现虚假报告,第三方中介应承担相应责任。3.4第三方中介变更3.4.1若第三方中介无法继续履行职责,甲方、乙方及监理单位应协商更换第三方中介。3.4.2变更第三方中介的,应重新签订相关协议,并明确双方的权利义务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸及技术文件2.合同附件一:工程量清单3.合同附件二:工程进度计划4.合同附件三:质量保证措施5.第三方中介服务协议6.设计变更通知书7.施工进度报告8.质量检验报告9.第三方中介报告10.付款凭证11.合同解除或终止协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按约定支付工程款。认定:甲方未在约定时间内支付工程款,经催告后仍未支付。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程进度。认定:乙方未按合同约定的进度计划完成工程量,经催告后仍未按时完成。3.违约行为:乙方使用不合格材料或设备。认定:经检验,乙方使用的材料或设备不符合合同约定或国家及行业标准。4.违约行为:第三方中介未能履行职责。认定:第三方中介未能按照协议履行协调职责,导致工程进度延误或质量不合格。三、法律名词及解释:1.违约责任:指合同一方未履行合同义务,应对另一方承担的赔偿责任。2.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争等。3.仲裁:指合同双方在争议发生后,将争议提交给仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。4.诉讼:指合同一方在争议发生后,向人民法院提起诉讼,请求人民法院通过审判解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:施工过程中发现设计不合理。解决办法:及时与甲方沟通,提出设计变更建议,并经甲方同意后实施。2.问题:施工进度延误。解决办法:分析延误原因,采取有效措施加快进度,并及时向甲方报告。3.问题:材料供应不及时。解决办法:提前制定材料采购计划,确保材料及时到位,并与供应商签订供货合同。4.问题:质量不合格。解决办法:严格执行质量控制措施,对不合格材料或设备立即更换,确保工程质量。五、所有应用场景:1.绿色低碳厂房施工建设项目。2.工程建设中的设计、施工、监理等环节。3.合同签订、履行、变更、解除等全过程。4.双方及第三方中介在工程实施过程中的权利义务关系。全文完。2025年度绿色低碳厂房施工建设合同书范本3合同编号_________一、合同主体1.甲方:名称:________________________地址:________________________联系人:_____________________联系电话:____________________2.乙方:名称:________________________地址:________________________联系人:_____________________联系电话:____________________二、合同前言2.1背景和目的随着我国绿色低碳发展战略的深入实施,为推动绿色低碳厂房的建设,实现节能减排、可持续发展,甲方与乙方经友好协商,特订立本合同,共同开展2025年度绿色低碳厂房施工建设。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,结合项目实际情况,共同制定。三、定义与解释3.1专业属于本合同所指的绿色低碳厂房,是指符合国家绿色建筑标准,采用节能、环保、低碳材料和技术,实现节能减排、降低碳排放的厂房。3.2关键词解释(1)绿色建筑:指在建筑的全寿命周期内,最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染,为人们提供健康、适用和高效的使用空间,与自然和谐共生的建筑。(2)低碳技术:指在建筑的设计、施工、运营等阶段,采用节能、减排、环保的技术和措施,降低建筑全寿命周期的碳排放。(3)节能减排:指在建筑的设计、施工、运营等阶段,通过采用节能、减排、环保的技术和措施,降低建筑全寿命周期的能源消耗和污染物排放。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务(1)甲方有权要求乙方按照合同约定的时间、地点、质量要求完成绿色低碳厂房的施工建设。(2)甲方有权对乙方的施工质量进行监督检查,对不符合合同约定的部分有权要求乙方整改。(3)甲方应按照合同约定支付工程款,并保证支付资金的及时性。4.2乙方的权利和义务(1)乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求完成绿色低碳厂房的施工建设。(2)乙方应确保施工过程中的安全和环保,严格按照国家相关法律法规和标准执行。(3)乙方应按照合同约定提供施工所需材料、设备等,确保施工进度和质量。(4)乙方应按照甲方要求提供施工过程中的相关资料和报告。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同有效期为2025年度。5.2合同履行地点本合同所指的施工地点为:________________________5.3合同履行方式乙方应按照合同约定的时间、地点、质量要求,采用绿色低碳技术进行施工建设。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件(1)合同约定的工程完工,甲方验收合格;(2)合同约定的期限届满;(3)因不可抗力导致合同无法履行;(4)双方协商一致解除合同。6.3终止程序(1)合同终止前,双方应就合同终止事宜进行协商;(2)协商一致后,双方应签署终止合同协议;(3)终止合同协议签署后,双方应按照约定处理合同终止后的相关事宜。6.4终止后果(1)合同终止后,乙方应按照合同约定完成剩余工程;(2)合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的债权债务关系;(3)合同终止后,双方应按照约定处理合同终止后的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成(1)工程直接费用:包括人工费、材料费、施工机械使用费、检验试验费等;(2)工程间接费用:包括管理费、利润、风险费等;(3)绿色低碳技术费用:包括绿色低碳材料、设备采购费用,以及绿色低碳技术应用费用;(4)其他费用:包括但不限于设计费、咨询费、保险费等。7.2支付方式(1)乙方提交工程进度报告和相应的工程量清单后,甲方应按照合同约定的支付比例和金额支付工程款;(2)甲方应在收到乙方提交的发票、工程进度报告和工程量清单后的十个工作日内支付工程款;(3)支付方式为银行转账,具体账户信息由双方另行约定。7.3支付时间(1)工程开工前,甲方应支付合同总价款的10%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定节点时,甲方应支付合同总价款的30%;(3)工程完工并通过甲方验收后,甲方应支付合同总价款的60%;(4)工程保修期满后,甲方应支付合同总价款的10%作为保修金。7.4支付条款(1)甲方支付工程款时,应严格按照合同约定的支付比例和金额执行;(2)乙方应在收到工程款后七个工作日内,向甲方提供相应的税务发票;(3)如因乙方原因导致工程延期,甲方有权暂停支付相应工程款;(4)如因不可抗力等原因导致工程无法继续进行,双方应协商解决支付事宜。八、违约责任8.1甲方违约(1)甲方未按合同约定支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金为未支付工程款总额的千分之五;(2)甲方未按时验收工程,导致乙方无法按期完成工程的,甲方应承担由此造成的损失。8.2乙方违约(1)乙方未按合同约定完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的千分之五;(2)乙方未按合同约定进行绿色低碳施工,导致工程不符合绿色低碳标准的,乙方应承担由此造成的损失。8.3赔偿金额和方式(1)违约方应按照合同约定支付违约金;(2)违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失;(3)赔偿金额和方式由双方协商确定,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于:(1)绿色低碳厂房的设计方案、施工技术、材料信息等;(2)双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密;(3)双方约定需要保密的其他信息。9.2保密期限本合同约定的保密期限为自合同签订之日起十年。9.3保密履行方式(1)双方应采取合理的保密措施,防止保密信息的泄露;(2)未经对方同意,任何一方不得向第三方泄露保密信息;(3)合同终止后,双方仍应继续履行保密义务。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件(1)自然灾害:如地震、洪水、台风等;(2)战争:如战争、军事行动等;(3)政府行为:如政策调整、法律法规变化等。10.3不可抗力发生时的责任和义务(1)发生不可抗力事件时,双方应及时通知对方,并提供相关证明;(2)不可抗力事件导致合同无法履行的,双方应协商解决;(3)因不可抗力事件导致合同无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例(1)地震:如2023年新疆地震;(2)战争:如2022年俄乌冲突;(3)政府行为:如2021年国家环保政策调整。十一、争议解决11.1协商解决双方在合同履行过程中发生争议的,应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成的,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼,或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。12.2不得转让的情形(1)涉及国家安全、商业秘密等特殊情形;(2)合同约定不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留(1)甲方保留对绿色低碳厂房的设计、施工、运营等环节的监督权;(2)乙方在合同履行过程中,应遵守国家相关法律法规和标准,不得损害甲方权益。13.2特殊权力保留(1)甲方保留对绿色低碳厂房项目的最终决定权;(2)乙方在施工过程中,如发现影响工程质量和安全的问题,应及时通知甲方,并采取相应措施。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序(1)合同的修改和补充,应经双方协商一致;(2)修改和补充的内容应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力合同的修改和补充具有同等法律效力,与原合同具有同等约束力。十五、协助与配合15.1相互协作事项(1)双方应就绿色低碳厂房的建设事宜进行充分沟通,确保项目顺利进行;(2)双方应按照合同约定,相互提供必要的协助和支持。15.2协作与配合方式(1)双方应定期召开项目协调会议,讨论项目进展和问题;(2)双方应通过书面或口头方式,及时沟通项目相关信息。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于绿色低碳厂房施工建设事宜的完整协议,取代了之前所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):甲方代表(签字):乙方代表(签字):签订日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.绿色低碳厂房设计方案及施
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- JAVA技术在大数据处理中的应用试题及答案
- 四级嵌入式系统开发工程师挑战试题及答案
- 进入备战状态2025年税法考试试题及答案
- 测试工具的评估与选型标准试题及答案
- 软件设计师2025年新挑战试题及答案
- 一读终身受益的2025年ACCESS考试试题及答案
- 食堂解除合同协议书范本
- JAVA网络编程核心技术解析与试题及答案
- 拆迁协议书与房屋合同
- 医保合同协议书怎么写
- GB 45672-2025车载事故紧急呼叫系统
- 规划测量协议书
- 模具开发保密协议书
- DB41T 2794-2024高速公路隧道和高边坡监测技术指南
- 2025年会展经济与管理考试试题及答案
- 2025年护士考试安全管理试题及答案
- 2024秋招北森题库数学百题
- 招聘社工考试试题及答案
- 福州地铁考试试题及答案
- 钢材授权合同协议
- 小学生朗读指导课件
评论
0/150
提交评论