专业软件开发与维护外包协议（2024年版）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME专业软件开发与维护外包协议（2024年版）本合同目录一览1.定义与解释1.1术语定义1.2合同解释2.双方信息2.1开发商信息2.2维护商信息3.项目概述3.1项目背景3.2项目目标3.3项目范围4.项目交付物4.1软件产品4.2文档资料5.软件开发5.1开发流程5.2技术要求5.3质量标准6.软件维护6.1维护内容6.2维护周期6.3维护费用7.项目进度管理7.1进度计划7.2进度跟踪7.3进度调整8.质量保证8.1质量标准8.2质量检查8.3质量改进9.风险管理9.1风险识别9.2风险评估9.3风险应对10.保密与知识产权10.1保密条款10.2知识产权归属11.费用与支付11.1费用构成11.2支付方式11.3付款时间12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任12.3违约赔偿13.合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后果14.合同终止与存续14.1合同终止条件14.2合同终止程序14.3合同终止后事宜第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1术语定义（1）"本合同"指本专业软件开发与维护外包协议。（2）"开发商"指委托进行软件开发和维护的一方。（3）"维护商"指承接软件开发和维护任务的一方。（4）"软件产品"指维护商根据本合同要求开发完成的软件产品。（5）"文档资料"指与软件产品相关的技术文档、用户手册等。1.2合同解释本合同条款及附件构成本合同的全部内容，除非另有明确规定，否则本合同中的任何条款不得以任何形式修改或变更。2.双方信息2.1开发商信息（1）名称：_______（2）地址：_______（3）联系人：_______（4）联系电话：_______2.2维护商信息（1）名称：_______（2）地址：_______（3）联系人：_______（4）联系电话：_______3.项目概述3.1项目背景（1）开发商因业务发展需要，决定开发一套专业软件。3.2项目目标（1）提高工作效率（2）降低运营成本（3）提升客户满意度3.3项目范围（1）软件开发：包括需求分析、设计、编码、测试等。（2）软件维护：包括日常维护、故障排除、升级更新等。4.项目交付物4.1软件产品（1）软件产品应满足项目需求，符合设计规范。4.2文档资料（1）需求规格说明书（2）设计文档（3）用户手册（4）测试报告5.软件开发5.1开发流程（1）需求分析：维护商根据开发商提供的需求进行详细分析。（2）设计：维护商根据需求分析结果进行软件设计。（3）编码：维护商根据设计文档进行软件编码。（4）测试：维护商对软件进行功能测试、性能测试等。5.2技术要求（1）遵循业界最佳实践和标准。（2）使用成熟的技术和工具。（3）保证代码的可读性和可维护性。5.3质量标准（1）软件产品应无严重错误和缺陷。6.软件维护6.1维护内容（1）日常维护：包括软件的运行监控、故障排除等。（2）故障排除：维护商在接到故障报告后，应在规定时间内进行修复。（3）升级更新：维护商根据开发商需求进行软件升级和更新。6.2维护周期（1）日常维护：每周7天，每天24小时。（2）故障排除：接到故障报告后，2小时内响应。6.3维护费用（1）维护费用根据实际维护工作量进行核算。（2）维护费用按月支付，每月支付一次。7.项目进度管理7.1进度计划（1）维护商应制定详细的项目进度计划，包括关键节点和里程碑。（2）进度计划应经开发商审核批准。7.2进度跟踪（1）维护商应定期向开发商报告项目进度。（2）开发商有权要求维护商提供项目进度报告和相关材料。7.3进度调整（1）如因特殊原因导致项目进度延误，维护商应及时通知开发商。（2）双方应协商调整进度计划，确保项目按时完成。8.质量保证8.1质量标准（1）软件产品应通过功能测试、性能测试、安全测试等。（2）软件产品应满足国家相关软件质量标准。8.2质量检查（1）维护商应在每个开发阶段结束后进行自检。（2）开发商有权对软件产品进行验收测试。8.3质量改进（1）维护商应定期对软件产品进行质量评审。（2）针对发现的问题，维护商应制定改进计划并及时实施。9.风险管理9.1风险识别（1）双方应共同识别项目可能存在的风险。（2）风险识别应包括技术风险、市场风险、人员风险等。9.2风险评估（1）双方应评估风险的可能性和影响程度。（2）对高风险项目，双方应制定相应的风险应对措施。9.3风险应对（1）双方应按照风险评估结果制定风险应对计划。（2）风险应对措施应包括风险规避、风险转移、风险减轻等。10.保密与知识产权10.1保密条款（1）双方对本合同内容以及项目相关信息负有保密义务。（2）保密期限自合同签订之日起至合同终止后______年。10.2知识产权归属（1）软件产品的知识产权归开发商所有。（2）维护商在开发过程中产生的任何技术成果，其知识产权归开发商所有。11.费用与支付11.1费用构成（1）软件开发费用：包括人力成本、设备成本、材料成本等。（2）软件维护费用：包括日常维护费用、故障排除费用、升级更新费用等。11.2支付方式（1）双方约定采用银行转账方式进行支付。（2）支付方式的具体细节由双方另行协商确定。11.3付款时间（1）软件开发费用：分阶段支付，每个阶段完成后支付相应比例的费用。（2）软件维护费用：按月支付，每月一天前支付下一个月的费用。12.违约责任12.1违约情形（1）任何一方未按合同约定履行义务。（2）任何一方违反保密条款。12.2违约责任（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失。（2）双方可协商解除合同，违约方应支付违约金。12.3违约赔偿（1）赔偿金额应根据损失程度和双方协商结果确定。（2）赔偿金额最高不超过合同总金额的______%。13.合同解除13.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就。（2）任何一方严重违约，经另一方通知后______日内仍未纠正。13.2解除程序（1）任何一方提出解除合同，应书面通知另一方。（2）双方应协商确定合同解除的具体事宜。13.3解除后果（1）合同解除后，双方应按照约定处理剩余工作。（2）合同解除不影响双方已经产生的权利和义务。14.合同终止与存续14.1合同终止条件（1）合同约定的终止条件成就。（2）合同期限届满且双方无续签意愿。14.2合同终止程序（2）合同终止后，双方应按照约定处理剩余事宜。14.3合同终止后事宜（1）合同终止后，双方应继续履行保密义务。（2）合同终止后，双方应按照约定处理知识产权归属问题。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义（1）"第三方"指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系的独立第三方，包括但不限于中介方、监理方、审计方、技术支持方等。（2）第三方应具备相应的资质和能力，能够履行其在合同中的职责。15.2第三方职责（1）第三方应根据甲乙双方的要求，提供专业意见、监督、协调、咨询等服务。（2）第三方应遵守国家相关法律法规和合同约定，独立、客观、公正地履行职责。15.3第三方权利（1）第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。（2）第三方有权根据合同约定向甲乙双方收取服务费用。15.4第三方与其他各方的关系（1）第三方与甲乙双方的关系是独立的，第三方不得代表任何一方与其他方进行交涉。（2）第三方在履行职责过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。16.第三方介入程序16.1第三方介入的同意（1）甲乙双方应就第三方介入事项进行协商，并达成一致意见。（2）第三方介入事项应在合同中明确约定。16.2第三方介入的选定（1）甲乙双方共同选定第三方，并签订相应的合作协议。（2）第三方合作协议应包括服务内容、服务期限、费用、责任等条款。17.第三方责任限额17.1责任限额的确定（1）第三方责任限额应根据第三方合作协议中约定的服务内容和潜在风险确定。（2）责任限额应合理反映第三方在合同履行过程中可能承担的风险。17.2责任限额的调整（1）在合同履行过程中，如需调整第三方责任限额，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。（2）第三方责任限额的调整应反映合同履行过程中的实际情况。18.第三方责任承担18.1第三方责任的界定（1）第三方责任应限于其在合同中约定的服务范围内。（2）第三方因自身原因导致的损失，由第三方自行承担。18.2第三方责任的追偿（1）如第三方违反合同约定，导致甲乙双方遭受损失，甲乙双方有权向第三方追偿。（2）追偿金额应根据损失程度和第三方责任限额确定。19.第三方介入的终止19.1第三方介入的终止条件（1）合同履行完毕或合同约定的第三方介入期限届满。（2）甲乙双方协商一致解除第三方合作协议。（3）第三方违反合同约定，经甲乙双方通知后______日内仍未纠正。19.2第三方介入的终止程序（1）甲乙双方应书面通知第三方终止第三方合作协议。（2）第三方应在接到通知后______日内完成相关工作的移交。19.3第三方介入的终止后果（1）第三方介入终止后，甲乙双方应按照约定处理剩余事宜。（2）第三方介入终止不影响甲乙双方已经产生的权利和义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：项目需求规格说明书详细要求和说明：应包含项目的功能需求、性能需求、安全需求等。应由开发商提供，经维护商确认无误后生效。2.附件二：软件设计文档详细要求和说明：应包含软件的整体架构、模块设计、接口设计等。应由维护商提供，经开发商确认无误后生效。3.附件三：软件用户手册详细要求和说明：应包含软件的操作步骤、功能说明、注意事项等。应由维护商提供，经开发商确认无误后生效。4.附件四：软件测试报告详细要求和说明：应包含软件的功能测试、性能测试、安全测试等结果。应由维护商提供，经开发商确认无误后生效。5.附件五：知识产权归属证明详细要求和说明：应包含软件产品、技术文档等的知识产权归属证明。应由开发商提供，经维护商确认无误后生效。6.附件六：第三方合作协议详细要求和说明：应包含第三方介入的具体服务内容、服务期限、费用、责任等。应由甲乙双方与第三方协商一致后签订。7.附件七：项目进度计划详细要求和说明：应包含项目的各个阶段、时间节点、预期目标等。应由维护商提供，经开发商确认无误后生效。8.附件八：合同变更协议详细要求和说明：应包含合同变更的具体内容、变更原因、变更后的合同条款等。应由甲乙双方协商一致后签订。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：维护商未按合同约定的时间完成软件开发。开发商未按合同约定支付费用。第三方未按合同约定履行职责。甲乙双方未按合同约定提供必要的信息和资料。2.责任认定标准：维护商未按时完成软件开发，应承担延迟交付的责任，并赔偿开发商因此遭受的损失。开发商未按时支付费用，应承担违约责任，并支付违约金。第三方未履行职责，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲乙双方造成的损失。甲乙双方未提供必要信息和资料，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。3.示例说明：维护商未按时完成软件开发，导致项目延期一个月，开发商因此遭受损失10万元，维护商应赔偿10万元。开发商未按合同约定支付软件开发费用，维护商有权暂停软件开发，并要求支付违约金，如合同约定违约金为5%，则开发商应支付5万元违约金。第三方未按合同约定提供监理服务，导致项目进度延误，第三方应赔偿因此给甲乙双方造成的损失，如损失为3万元，则第三方应赔偿3万元。全文完。专业软件开发与维护外包协议（2024年版）1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2专有名词解释2.合同双方信息2.1开发方信息2.2维护方信息2.3第三方信息（如有）3.项目概述3.1项目名称3.2项目目标3.3项目范围3.4项目交付物4.开发阶段4.1需求分析4.2设计方案4.3编码实现4.4测试与验收5.维护阶段5.1维护内容5.2维护期限5.3维护响应时间6.费用与支付6.1开发费用6.2维护费用6.3支付方式6.4支付时间7.保密条款7.1保密信息定义7.2保密义务7.3保密期限8.知识产权归属8.1软件著作权8.2专利权8.3商标权9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3争议解决10.不可抗力10.1不可抗力定义10.2不可抗力处理11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件11.3解除程序12.合同生效与终止12.1生效条件12.2终止条件12.3终止程序13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式14.其他条款14.1合同附件14.2通知方式14.3合同份数第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语定义1.1.1"本合同"指本专业软件开发与维护外包协议。1.1.2"开发方"指承担软件开发与维护工作的乙方。1.1.3"维护方"指负责软件维护工作的乙方。1.1.4"第三方"指合同中涉及的非合同双方的其他主体。1.1.5"软件"指开发方根据本合同所开发的软件产品。1.1.6"项目"指本合同中约定的软件开发与维护项目。1.1.7"交付物"指开发方按照本合同要求交付给维护方的软件及相关文档。2.合同双方信息2.1开发方信息2.1.1开发方名称：2.1.2开发方地址：2.1.3开发方联系人：2.1.4开发方联系电话：2.2维护方信息2.2.1维护方名称：2.2.2维护方地址：2.2.3维护方联系人：2.2.4维护方联系电话：2.3第三方信息（如有）2.3.1第三方名称：2.3.2第三方地址：2.3.3第三方联系人：2.3.4第三方联系电话：3.项目概述3.1项目名称：3.2项目目标：3.2.1实现软件的功能需求；3.2.2确保软件的质量；3.2.3满足用户的使用需求。3.3项目范围：3.3.1软件设计；3.3.2软件编码；3.3.3软件测试；3.3.4软件维护。3.4项目交付物：3.4.1完整的软件；3.4.2软件使用说明书；3.4.3软件测试报告。4.开发阶段4.1需求分析：4.1.1开发方需在项目开始前进行需求分析，并与维护方进行确认。4.1.2需求分析结果需形成文档，并由双方签字确认。4.2设计方案：4.2.1开发方需根据需求分析结果，制定软件设计方案。4.2.2设计方案需经维护方审核，并签字确认。4.3编码实现：4.3.1开发方需按照设计方案进行软件编码。4.3.2编码过程中需遵守相关编程规范。4.4测试与验收：4.4.1开发方需对软件进行测试，确保软件质量。4.4.2维护方需对测试结果进行验收，并签字确认。5.维护阶段5.1维护内容：5.1.1软件故障排除；5.1.2软件升级；5.1.3用户培训。5.2维护期限：5.2.1本合同签订之日起至______年______月______日止。5.3维护响应时间：5.3.1开发方需在接到维护方故障报告后____小时内响应。6.费用与支付6.1开发费用：6.1.1开发费用总额为人民币______元整。6.1.2开发费用支付方式为：______。6.2维护费用：6.2.1维护费用总额为人民币______元整。6.2.2维护费用支付方式为：______。6.3支付方式：6.3.1开发费用支付：______。6.3.2维护费用支付：______。6.4支付时间：6.4.1开发费用支付时间：______。6.4.2维护费用支付时间：______。7.保密条款7.1保密信息定义：7.1.1保密信息指本合同中涉及的商业秘密、技术秘密以及其他需要保密的信息。7.2保密义务：7.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。7.3保密期限：7.3.1保密期限自本合同签订之日起至______年______月______日止。8.知识产权归属8.1软件著作权8.1.1开发方对本合同约定的软件拥有完整的著作权。8.1.2维护方获得使用该软件的权利，但不得侵犯开发方的著作权。8.2专利权8.2.1如软件涉及专利，专利权归开发方所有。8.2.2维护方在使用过程中，如需申请专利，需经开发方同意。8.3商标权8.3.1如软件名称、标识等涉及商标，商标权归开发方所有。8.3.2维护方在使用过程中，如需使用相关商标，需经开发方授权。9.违约责任9.1违约情形9.1.1开发方未按时完成软件开发或维护任务；9.1.2开发方交付的软件不符合约定标准；9.1.3维护方未按时提供维护服务；9.1.4维护方泄露保密信息。9.2违约责任9.2.1发生违约情形时，违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。9.3争议解决9.3.1双方发生争议时，应友好协商解决。9.3.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力处理10.2.1发生不可抗力事件时，双方应及时通知对方，并采取措施减轻损失。10.2.2因不可抗力导致合同无法履行的，双方可协商解除合同，并免除违约责任。11.合同变更与解除11.1变更程序11.1.1合同变更需经双方协商一致，并以书面形式确认。11.2解除条件11.2.1双方协商一致；11.2.2发生不可抗力；11.2.3违约行为导致合同无法履行。11.3解除程序11.3.1提出解除的一方应书面通知对方；11.3.2双方协商确定解除的具体事宜。12.合同生效与终止12.1生效条件12.1.1双方签字盖章；12.1.2支付首期款项。12.2终止条件12.2.1合同期满；12.2.2双方协商一致解除；12.2.3发生不可抗力导致合同无法履行。12.3终止程序12.3.1双方协商确定终止事宜；12.3.2双方签署终止协议。13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式13.2.1双方应友好协商解决争议；13.2.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他条款14.1合同附件14.1.1本合同附件包括但不限于：14.1.1.1需求分析文档；14.1.1.2设计方案；14.1.1.3软件使用说明书；14.1.1.4软件测试报告。14.2通知方式14.2.1任何通知应以书面形式发送至对方指定的地址。14.3合同份数14.3.1本合同一式______份，双方各执______份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方介入是指在履行本合同时，为了达成合同目的，经甲乙双方同意，由第三方参与的任何形式的活动或服务。15.2.1提供专业咨询或技术服务；15.2.2进行项目监理或质量把控；15.2.3承担部分软件开发或维护工作；15.2.4提供必要的硬件或软件支持。16.第三方的选择与确认16.1第三方的选择由甲乙双方共同决定，并需书面确认。16.2甲乙双方应确保第三方的资质和能力符合合同要求。17.第三方的责任与义务17.1.1按照合同要求提供专业、高质量的服务；17.1.2保护甲乙双方的商业秘密；17.1.3对其提供的服务或产品承担相应的质量保证责任；17.1.4按时完成工作任务，并提交工作成果。18.第三方的权利18.1.1获得合理的报酬；18.1.2要求甲乙双方提供必要的工作条件；18.1.3在其职责范围内，对甲乙双方提出合理化建议。19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，并在合同附件中明确。19.2.1第三方因提供的服务或产品导致合同无法履行的赔偿责任；19.2.2第三方泄露商业秘密的赔偿责任；19.2.3第三方违反合同约定造成的其他损失。20.第三方与其他各方的划分说明20.1第三方与甲乙双方的关系是独立合同关系，第三方不承担甲乙双方之间的合同责任。20.2第三方与甲乙双方在合同中的权利义务划分如下：20.2.1第三方与甲乙双方的权利义务由合同约定；20.2.2第三方与甲乙双方之间的争议，应按照合同约定解决；20.2.3第三方不参与甲乙双方之间的其他事务。21.第三方的变更与替换21.1如需变更或替换第三方，甲乙双方应书面通知对方，并经对方同意。21.2变更或替换第三方不影响本合同的其他条款。22.第三方的退出与合同终止22.1如第三方因故退出，甲乙双方应协商确定后续事宜。22.2第三方的退出不影响本合同的其他条款的效力。23.第三方的保密义务23.1第三方在履行本合同时，应遵守保密义务，不得泄露甲乙双方的商业秘密。24.第三方的合规性24.1第三方应遵守相关法律法规，并确保其提供的服务或产品符合法律法规的要求。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.需求分析文档要求：详细记录软件的功能需求、性能要求、用户界面设计等。说明：该文档需在项目启动前由开发方完成，并由甲乙双方确认。2.设计方案要求：包含软件的整体架构、模块设计、接口定义等。说明：该方案需在需求分析完成后由开发方提出，并由甲乙双方审核确认。3.软件使用说明书要求：详细描述软件的功能、操作方法、维护指南等。说明：该说明书需在软件交付前由开发方准备，并提供给用户。4.软件测试报告要求：记录软件测试的过程、结果、发现问题及解决方案等。说明：该报告需在软件验收前由开发方编制，并由甲乙双方审核。5.合同签订文件要求：包含合同、附件列表、双方签字盖章等。说明：该文件是合同的有效组成部分，需妥善保管。6.第三方资质证明要求：提供第三方的营业执照、专业资质证书等。说明：甲乙双方在选择第三方时，需核实其资质。7.第三方服务协议要求：明确第三方提供服务的范围、质量、费用等。说明：该协议需在第三方介入前由甲乙双方与第三方签订。8.费用支付凭证要求：记录费用支付的金额、时间、方式等。说明：该凭证需在支付费用后由甲乙双方保存。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1开发方未按时完成软件开发或维护任务。1.2开发方交付的软件不符合约定标准。1.3维护方未按时提供维护服务。1.4维护方泄露保密信息。1.5第三方未按合同要求提供服务。1.6第三方泄露商业秘密。1.7甲乙双方未按合同约定支付费用。2.责任认定标准2.1违约行为发生时，违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.3违约金的具体数额由双方协商确定。3.违约示例说明3.1开发方未按时完成软件开发任务，导致项目延期交付。责任认定：开发方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失，并支付违约金。3.2维护方泄露保密信息，导致甲乙双方商业秘密泄露。责任认定：维护方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失，并支付违约金。3.3第三方未按合同要求提供服务，导致软件功能不稳定。责任认定：第三方应承担违约责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失，并支付违约金。全文完。专业软件开发与维护外包协议（2024年版）2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1双方名称2.2双方地址2.3联系方式3.项目背景与目标3.1项目背景3.2项目目标4.项目范围4.1软件开发4.2软件维护4.3技术支持5.项目交付物5.1软件产品5.2技术文档5.3项目报告6.项目进度安排6.1项目启动6.2需求分析6.3设计与开发6.4测试与验收6.5部署与上线7.项目费用7.1软件开发费用7.2软件维护费用7.3其他费用8.付款方式与时间8.1付款方式8.2付款时间8.3付款条件9.项目验收9.1验收标准9.2验收流程9.3验收时间10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3保密责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约赔偿12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后果13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式13.3争议解决地点14.其他约定14.1通知14.2不可抗力14.3合同附件14.4合同生效与终止第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指《专业软件开发与维护外包协议（2024年版）》。1.1.2“甲方”指委托软件开发与维护的一方，即_________。1.1.3“乙方”指承接软件开发与维护业务的另一方，即_________。1.1.4“软件产品”指乙方按照甲方要求开发的、符合双方约定的功能、性能和标准要求的软件。1.1.5“技术文档”指乙方在软件开发过程中形成的、包括软件设计、实现、测试等方面的相关文档。1.1.6“项目”指甲方委托乙方进行软件开发与维护的具体业务。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照国家相关法律法规及行业标准进行解释。2.双方基本信息2.1双方名称2.1.1甲方：_________2.1.2乙方：_________2.2双方地址2.2.1甲方地址：_________2.2.2乙方地址：_________2.3联系方式2.3.1甲方联系人：_________，联系电话：_________2.3.2乙方联系人：_________，联系电话：_________3.项目背景与目标3.1项目背景3.1.1甲方为满足业务需求，决定开发并维护一款软件产品。3.2项目目标3.2.1乙方根据甲方需求，完成软件产品的设计与开发，确保软件产品符合甲方业务需求。3.2.2乙方对软件产品进行维护，确保软件产品长期稳定运行。4.项目范围4.1软件开发4.1.1乙方负责软件产品的需求分析、系统设计、编码实现、单元测试等开发工作。4.2软件维护4.2.1乙方负责软件产品的日常维护，包括故障排除、性能优化、版本升级等。4.3技术支持4.3.1乙方提供软件产品相关技术支持，包括解答甲方疑问、提供解决方案等。5.项目交付物5.1软件产品5.1.1乙方应在项目验收前完成软件产品的开发，确保软件产品符合双方约定的功能、性能和标准要求。5.2技术文档5.2.1乙方应在项目验收前提供完整的技术文档，包括软件设计、实现、测试等方面的相关文档。5.3项目报告5.3.1乙方应在项目验收前提交项目报告，内容包括项目实施情况、遇到的问题及解决方案等。6.项目进度安排6.1项目启动6.1.1双方应在项目启动前达成一致，明确项目范围、目标、进度安排等。6.2需求分析6.2.1乙方应在项目启动后进行需求分析，确保理解甲方业务需求。6.3设计与开发6.3.1乙方应根据需求分析结果，进行软件产品的设计与开发。6.4测试与验收6.4.1乙方应完成软件产品的单元测试、集成测试等，确保软件质量。6.5部署与上线6.5.1乙方应协助甲方完成软件产品的部署与上线工作。7.项目费用7.1软件开发费用7.1.1甲方应支付乙方软件开发费用，具体金额及支付方式见附件一。7.2软件维护费用7.2.1甲方应支付乙方软件维护费用，具体金额及支付方式见附件一。7.3其他费用7.3.1双方应按照实际发生情况，协商确定其他费用的支付。8.付款方式与时间8.1付款方式8.1.1甲方应按照本合同约定的时间和金额，通过银行转账方式支付给乙方。8.1.2乙方应在收到甲方付款后，向甲方开具合法有效的增值税专用发票。8.2付款时间8.2.1软件开发费用应在项目验收合格后30日内支付。8.2.2软件维护费用应按年度支付，甲方应在每个年度开始前30日内支付当年费用。8.3付款条件8.3.1甲方支付款项前，乙方应提交符合合同要求的发票和项目验收报告。9.项目验收9.1验收标准9.1.1软件产品应符合双方约定的功能、性能和标准要求。9.1.2软件产品应通过乙方进行的单元测试、集成测试等，确保质量。9.2验收流程9.2.1乙方完成软件产品开发后，向甲方提交验收申请。9.2.2甲方应在收到验收申请后15日内进行验收。9.2.3验收不合格的，乙方应在甲方提出的问题和修改建议后30日内进行修改，直至合格。9.3验收时间9.3.1软件产品应在开发周期结束后60日内完成验收。10.保密条款10.1保密内容10.1.1双方对本合同内容以及项目实施过程中知悉的对方商业秘密负有保密义务。10.2保密期限10.2.1本保密条款的保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。10.3保密责任10.3.1如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。11.违约责任11.1违约情形11.1.1任何一方未能履行本合同项下的任何义务。11.2违约责任11.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金数额为本合同总金额的10%。11.3违约赔偿11.3.1如违约行为造成对方损失的，违约方应承担赔偿责任，赔偿金额不低于实际损失。12.合同解除12.1解除条件12.1.1任何一方违反本合同约定，经对方书面通知后仍未在15日内纠正的。12.2解除程序12.2.1受害方有权向违约方发出解除合同的通知。12.3解除后果12.3.1合同解除后，双方应按照本合同约定结算相关费用。13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式13.2.1双方应友好协商解决合同执行中发生的争议。13.3争议解决地点13.3.1如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。14.其他约定14.1通知14.1.1本合同项下的通知应以书面形式发送，自发送之日起生效。14.2不可抗力14.2.1如发生不可抗力事件，导致一方无法履行合同义务，该方应及时通知对方，并尽力减轻损失。14.3合同附件14.3.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.4合同生效与终止14.4.1本合同自双方签字盖章之日起生效。14.4.2本合同期满或双方协商一致解除后终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1“第三方”指在本合同执行过程中，经甲乙双方同意介入的任何个人或实体，包括但不限于中介方、技术咨询方、项目监理方等。15.2第三方责权利15.2.1第三方应具备相应的资质和能力，并按照甲乙双方的要求，履行其在合同中的职责。15.2.2第三方的权利包括但不限于获取合同执行过程中的必要信息，以及按照合同约定收取相应的服务费用。15.2.3第三方的义务包括但不限于保证其提供的服务符合合同要求，以及对其提供的服务承担相应的责任。15.3第三方与其他各方的划分说明15.3.1第三方与甲方、乙方之间的关系是独立的，第三方不替代甲方或乙方的权利和义务。15.3.2第三方在合同执行过程中，不得超越其职责范围，不得干涉甲乙双方的权利和义务。16.第三方介入的程序16.1甲乙双方应在合同中明确第三方的介入条件和程序。16.2任何一方需要第三方介