智能电网建设项目工程施工合同

智能电网建设项目工程施工合同合同编号：__________甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方为智能电网建设项目工程的建设单位，负责该项目的总体策划、组织、实施和监督管理。1.1.2乙方为具有相应资质的施工单位，负责本合同项下的工程施工、设备安装及调试等工作。1.2合同依据1.2.1本合同依据我国有关法律法规、政策规定以及甲乙双方签订的《智能电网建设项目工程前期合作协议》等文件制定。1.2.2甲乙双方应遵守合同条款，严格履行合同约定的权利和义务。第二章工程内容及范围2.1工程内容2.1.1乙方负责智能电网建设项目工程的土建、安装、调试、验收等工作。2.1.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及要求进行施工，保证工程质量。2.2工程范围2.2.1工程范围包括但不限于：变电站、输电线路、配电网、通信设备、自动化设备等。2.2.2乙方应按照合同约定的时间节点完成工程进度，并保证工程符合甲方要求。第三章工程进度与质量3.1工程进度3.1.1乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，并保证工程按时完成。3.1.2乙方应在合同约定的工期内，根据甲方的要求调整施工进度，保证工程顺利进行。3.2工程质量3.2.1乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，保证工程安全、可靠、环保。3.2.2乙方应建立健全工程质量管理体系，对施工过程进行严格控制，保证工程质量。第四章工程价款与支付4.1工程价款4.1.1本合同工程价款为人民币（大写）：____万元整（小写）：____元。4.1.2工程价款包括但不限于：人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等。4.2工程价款支付4.2.1甲方按照合同约定的进度支付工程价款，乙方按照甲方支付进度进行施工。4.2.2乙方应在收到甲方支付工程价款后，按照合同约定开具正规发票。第五章工程变更与索赔5.1工程变更5.1.1工程变更应遵循以下程序：a)甲方提出变更需求；b)乙方根据变更需求制定变更方案；c)甲乙双方协商确认变更方案；d)乙方按照变更方案进行施工。5.1.2工程变更导致的合同价款调整，双方应按照以下原则处理：a)增加工程量的，相应增加合同价款；b)减少工程量的，相应减少合同价款；c)工程变更对工程质量、安全、环保等方面产生影响的，双方协商确定合同价款的调整。5.2索赔5.2.1乙方在合同履行过程中，因甲方原因导致工程延期、窝工、停工等损失，乙方有权向甲方提出索赔。5.2.2索赔应遵循以下程序：a)乙方提交索赔报告，说明索赔原因、金额及依据；b)甲方在收到索赔报告后，应在合理时间内进行核实；c)甲乙双方协商确定索赔金额及支付方式；d)甲方按照协商确定的支付方式支付索赔金额。第六章工程验收与交付6.1工程验收6.1.1工程验收应按照国家及行业相关标准进行，包括但不限于预验收、初步验收和最终验收。6.1.2乙方应按照甲方的要求，提供完整的工程验收资料，包括但不限于施工图纸、施工记录、材料检验报告等。6.1.3甲乙双方应共同成立验收小组，对工程进行验收，验收合格后，由甲方出具验收合格证书。6.2工程交付6.2.1工程验收合格后，乙方应在合同约定的期限内将工程交付甲方。6.2.2交付时应同时提供工程保修书、使用说明书等相关文件，并对甲方进行必要的技术培训。第七章工程保修与售后服务7.1工程保修7.1.1乙方应按照国家及行业相关标准提供工程保修服务，保修期限为工程验收合格之日起____年。7.1.2保修期内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应无偿进行修复或更换。7.1.3保修期结束后，甲方如有需要，乙方应提供有偿的维护服务。7.2售后服务7.2.1乙方应设立专门的售后服务部门，负责处理甲方在使用过程中遇到的技术问题。7.2.2乙方应在接到甲方服务请求后____小时内响应，并根据问题的紧急程度及时提供解决方案。第八章违约责任8.1甲方违约责任8.1.1甲方未按照合同约定支付工程价款的，应按逾期天数支付违约金，违约金计算方式为：逾期金额×____%。8.1.2甲方原因导致工程延期、窝工、停工的，应承担乙方因此产生的额外费用。8.2乙方违约责任8.2.1乙方未按照合同约定完成工程进度或质量不符合要求的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×____%。8.2.2乙方未按照合同约定提供售后服务或保修服务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×____%。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。9.1.2如协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。9.2争议期间9.2.1争议期间，除争议事项外，甲乙双方应继续履行合同的其余条款。9.2.2争议解决后，甲乙双方应按照解决结果继续履行合同。第十章其他约定10.1合同效力10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。10.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.2合同变更与解除10.2.1合同变更应书面进行，并由甲乙双方签字盖章确认。10.2.2合同解除应按照法律法规的规定和合同约定进行，解除合同的通知应以书面形式送达对方。10.3保密条款10.3.1甲乙双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。10.3.2保密期限自本合同生效之日起算，至合同解除或终止后____年止。10.4合同附件10.4.1本合同附件包括但不限于：施工图纸、技术规范、工程预算等，附件与本合同具有同等法律效力。10.4.2附件的修改和补充应按照本合同第十条的规定执行。第十一章安全生产与环境保护11.1安全生产11.1.1乙方应严格遵守国家及地方的安全生产法律法规，建立健全安全生产责任制度。11.1.2乙方应定期对施工人员进行安全教育和培训，提高安全生产意识。11.1.3乙方应采取必要的安全防护措施，保证施工现场安全。11.2环境保护11.2.1乙方应遵守国家及地方的环境保护法律法规，采取有效措施减少施工过程中的环境污染。11.2.2乙方应合理利用资源，减少废弃物产生，对废弃物进行分类存放和妥善处理。11.2.3乙方应定期对施工现场的环境保护措施进行检查和维护。第十二章信息保密与知识产权12.1信息保密12.1.1甲乙双方应对在合同履行过程中获取的对方商业信息、技术资料等保密信息承担保密义务。12.1.2保密信息不得向第三方泄露，除非得到对方的书面同意。12.2知识产权12.2.1乙方在合同履行过程中所开发的任何知识产权归乙方所有。12.2.2乙方应保证其提供的技术、产品和服务不侵犯他人的知识产权。第十三章合同的转让与分包13.1合同转让13.1.1未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的全部或部分权利和义务转让给第三方。13.1.2合同转让需遵守相关法律法规，并应通知甲方。13.2分包13.2.1乙方可以将部分施工工作分包给具有相应资质的第三方，但不得将全部工程分包。13.2.2分包需事先得到甲方的书面同意，并保证分包商符合甲方的要求。第十四章法律适用与合同解除14.1法律适用14.1.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。14.1.2若本合同的任何条款与法律法规相冲突，应以法律法规为准。14.2合同解除14.2.1甲乙双方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行，可以解除合同。14.2.2合同解除应书面通知对方，并按照法律法规的规定处理善后事宜。第十五章终止与清理15.1合同终止15.1.1本合同因履行完毕、解除或甲方提前终止等原因终止。15.1.2合同终止后，甲乙双方应按照合同约定进行清理工作。15.2清理工作15.2.1清理工作包括但不限于工程交付、财务结算、资料归档等。15.2.2