2024建设工程施工合同的补充合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024建设工程施工合同的补充合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价款3.1合同总价3.2付款方式3.3进度付款3.4竣工结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3施工标准第六条变更及调整6.1工程变更6.2合同价款调整6.3工期调整第七条违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任第十一条知识产权保护11.1知识产权归属11.2侵权责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力责任第十三条合同的附件13.1附件清单13.2附件的有效性第十四条其他条款14.1通知与送达14.2法律适用14.3合同的份数第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：×××公司1.1.2发包人地址：×××市×××区×××路×××号1.1.3发包人代表：×××1.2承包人1.2.1承包人名称：×××建筑有限公司1.2.2承包人地址：×××市×××区×××路×××号1.2.3承包人代表：×××第二条工程概况2.1工程名称：×××建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：×××平方米2.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、调试等第三条合同价款3.1合同总价：人民币×××万元整3.2付款方式：3.2.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价30%的预付款3.2.2进度付款：按照工程进度，每完成一个阶段，承包人提交进度报告，发包人审核无误后支付该阶段合同价的80%3.2.3竣工结算：工程验收合格后，承包人提交竣工结算报告，发包人审核无误后支付剩余合同价款3.3进度付款：承包人应按照合同约定的工期进度，按时完成工程，如有延误，应按合同约定承担违约责任3.4竣工结算：工程验收合格后，双方按照合同约定的价格进行竣工结算第四条合同工期4.1开工日期：×××年×××月×××日4.2竣工日期：×××年×××月×××日4.3工期延误：如因承包人原因导致工程延误，承包人应按合同约定承担违约责任第五条质量标准5.1工程质量：工程应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求5.2材料质量：承包人应按照合同约定的材料品牌、型号、规格等提供材料，并保证材料质量5.3施工标准：承包人应按照合同约定的施工标准进行施工，确保工程质量第六条变更及调整6.1工程变更：如因设计变更、工程量增减等原因导致合同价款或工期发生变化，双方应协商签订变更协议6.2合同价款调整：变更协议中约定的变更价款，按照双方约定的方式进行调整6.3工期调整：变更协议中约定的调整工期，按照双方约定的方式进行调整第七条违约责任7.1发包人违约：如发包人未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算，应承担违约责任，向承包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×1%×违约天数7.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程、材料质量不符合要求或施工标准不符合要求，应承担违约责任，向发包人支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×1%×违约天数7.3违约赔偿：如因一方违约导致另一方损失，违约方应承担相应的赔偿责任第八条争议解决8.1争议解决方式：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁：如双方同意仲裁解决争议，仲裁委员会应由双方共同选定。8.3诉讼：如双方选择诉讼解决争议，应向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更和终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力。9.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。9.3合同终止：合同履行完毕或合同约定的终止条件出现，合同即行终止。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。10.3违约责任：如一方违反保密义务，泄露保密信息，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金计算方式为：泄露信息的价值×100万元。第十一条知识产权保护11.1知识产权归属：工程设计、发明创造、技术改进等成果的知识产权归双方共同所有。11.2侵权责任：如一方使用对方的知识产权导致侵权，应承担侵权责任，向守约方支付赔偿金，赔偿金计算方式为：侵权损失×100万元。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件：如自然灾害、社会事件等不可预见、不可避免且无法克服的情况。12.2不可抗力后果：双方应及时通知对方不可抗力事件的发生，并提供相关证明文件。12.3不可抗力责任：因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。第十三条合同的附件13.1附件清单：附件清单应详细列明合同附件的名称、份数、版本等信息。13.2附件的有效性：附件是合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。第十四条其他条款14.1通知与送达：双方应通过合同约定的联系方式进行通知与送达，必要时可通过邮寄、电子邮件等方式进行。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的份数：本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：材料品牌、型号、规格清单附件三：施工标准和要求附件四：进度付款申请表附件五：工程变更协议附件六：违约金计算公式附件七：知识产权归属确认书附件八：不可抗力事件证明文件附件的详细要求和说明：附件一：工程设计图纸包含所有设计阶段的图纸，如初步设计、施工图设计等。图纸应清晰、完整，便于施工和验收。图纸的修改和变更应经双方确认，并以书面形式附在本合同附件中。附件二：材料品牌、型号、规格清单列明所有施工过程中所需材料的品牌、型号、规格等信息。材料应符合国家相关标准和质量要求。清单中的材料如有变更，需双方协商一致，并以书面形式附在本合同附件中。附件三：施工标准和要求详细列明施工过程中的各项标准和要求，如质量、安全、环保等。施工标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。施工过程中的变更和调整应符合本附件所列的标准和要求。附件四：进度付款申请表用于承包人向发包人申请进度付款。申请表应详细列明完成的工程量、工程进度和付款金额等信息。发包人审核无误后，按照本合同约定的付款方式进行支付。附件五：工程变更协议当工程发生变更时，双方应签订工程变更协议。协议应详细列明变更的内容、价款和工期等信息。协议经双方签字盖章后生效，并对双方具有法律约束力。附件六：违约金计算公式用于计算违约金的具体金额。违约金计算公式应符合本合同约定的计算方式。附件七：知识产权归属确认书用于确认工程设计、发明创造、技术改进等成果的知识产权归双方共同所有。确认书应详细列明知识产权的具体内容。附件八：不可抗力事件证明文件用于证明不可抗力事件的发生和影响。证明文件应包含事件的性质、影响范围和证明机构的盖章等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：发包人未按约定支付预付款、进度付款或竣工结算。承包人未按约定完成工程、材料质量不符合要求或施工标准不符合要求。发包人未按约定提供施工场地、施工条件或技术资料。承包人未按约定提交进度报告、工程变更协议或竣工结算报告。违约责任认定标准：违约金计算：按照本合同附件六中的违约金计算公式进行计算。赔偿金计算：按照本合同附件六中的赔偿金计算公式进行计算。违约责任的具体认定和计算，应由双方协商一致，并以书面形式附在本合同附件中。示例说明：如承包人未按约定完成工程，发包人可以依据本合同附件六中的违约金计算公式，计算违约金金额，并要求承包人支付。如发包人未按约定支付进度付款，承包人可以依据本合同附件六中的赔偿金计算公式，计算赔偿金金额，并要求发包人支付。说明三：法律名词及解释：法律名词：合同：双方为明确权利义务关系，以书面形式签订的法律文件。违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。知识产权：指权利人对其智力劳动所创造的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利。仲裁：指合同双方协商一致，将合同争议提交仲裁委员会进行审理和裁决的方式。诉讼：