版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度风景名胜区建设工程垫资施工协议合同目录一、协议概述1.1协议名称1.2协议双方1.3协议签订日期1.4协议有效期二、项目背景及概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资三、垫资施工内容3.1垫资金额3.2垫资期限3.3垫资利率3.4垫资支付方式四、工程进度与质量要求4.1工程进度计划4.2工程质量标准4.3工程验收标准五、工程款支付方式5.1工程款支付进度5.2工程款支付条件5.3工程款支付方式六、垫资利息计算及支付6.1利息计算方式6.2利息支付时间6.3利息支付方式七、违约责任及争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式7.3争议解决程序八、保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任九、知识产权归属9.1知识产权归属9.2知识产权使用9.3知识产权保护十、其他约定事项10.1合作方式10.2合作期限10.3合作终止条件十一、协议生效及终止11.1协议生效条件11.2协议终止条件11.3协议解除条件十二、协议附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:工程质量标准12.4附件四:工程款支付计划十三、协议签署13.1签署单位13.2签署代表13.3签署日期十四、其他14.1本协议一式两份,双方各执一份14.2本协议未尽事宜,双方可另行协商解决合同编号2024SP001一、协议概述1.1协议名称:二零二四年度风景名胜区建设工程垫资施工协议1.2协议双方:1.2.1垫资方:集团有限公司1.2.2施工方:建设有限公司1.3协议签订日期:2024年2月28日1.4协议有效期:自2024年3月1日至2024年12月31日二、项目背景及概述2.1项目名称:二零二四年度风景名胜区建设工程2.2项目地点:省市风景名胜区2.3项目规模:占地面积平方公里,建设面积万平方米2.4项目总投资:人民币亿元三、垫资施工内容3.1垫资金额:人民币亿元3.2垫资期限:自2024年3月1日至2024年10月31日3.3垫资利率:年利率为X%3.4垫资支付方式:按工程进度分阶段支付四、工程进度与质量要求4.1工程进度计划:详见附件二4.2工程质量标准:符合国家相关质量标准及合同约定4.3工程验收标准:详见附件三五、工程款支付方式5.1工程款支付进度:根据工程进度和验收情况分阶段支付5.2工程款支付条件:工程进度达到约定节点,且质量符合要求5.3工程款支付方式:银行转账六、垫资利息计算及支付6.1利息计算方式:按实际垫资金额和年利率计算6.2利息支付时间:与工程款支付同步6.3利息支付方式:银行转账七、违约责任及争议解决7.1违约责任:7.1.1垫资方未按时足额垫资,应向施工方支付违约金,违约金为垫资金额的X%7.1.2施工方未按约定完成工程,应向垫资方支付违约金,违约金为工程合同金额的X%7.1.3双方违反协议其他条款,应承担相应法律责任7.2争议解决方式:双方应友好协商解决争议,协商不成,提交市仲裁委员会仲裁7.3争议解决程序:详见市仲裁委员会仲裁规则八、保密条款8.1保密内容:双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等8.2保密期限:自协议签订之日起至协议终止后X年8.3保密责任:双方对本协议中的保密内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露九、知识产权归属9.1知识产权归属:项目完成后,所有知识产权归施工方所有9.2知识产权使用:垫资方在协议有效期内,有权免费使用项目成果9.3知识产权保护:双方应共同维护项目知识产权,防止侵权行为十、其他约定事项10.1合作方式:垫资方提供垫资,施工方负责施工建设10.2合作期限:自协议签订之日起至项目竣工验收合格之日止10.3合作终止条件:10.3.1双方协商一致10.3.2一方严重违约10.3.3项目提前或延期完成10.3.4法律法规规定的其他情形十一、协议生效及终止11.1协议生效条件:双方签字盖章后生效11.2协议终止条件:协议约定的合作期限届满或协议约定的终止条件成就11.3协议解除条件:11.3.1双方协商一致11.3.2一方严重违约11.3.3项目提前或延期完成11.3.4法律法规规定的其他情形十二、协议附件12.1附件一:工程量清单12.2附件二:工程进度计划12.3附件三:工程质量标准12.4附件四:工程款支付计划十三、其他13.1本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力13.2本协议未尽事宜,双方可另行协商解决十四、签字14.1垫资方(盖章):14.2施工方(盖章):14.3垫资方代表(签字):14.4施工方代表(签字):14.5签字日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.1甲方主导权1.1.1甲方对本项目的决策权和项目管理权,包括但不限于工程设计、施工方案、施工进度、质量标准等。1.1.2甲方有权对乙方提交的施工方案、进度计划等进行审核,并作出最终决定。1.2甲方监督权1.2.1甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等进行监督检查。1.2.2甲方有权要求乙方对发现的问题进行整改,并承担相应的责任。1.3甲方资金管理权1.3.1甲方负责项目资金的筹集、管理和使用。1.3.2甲方有权根据项目进度和资金使用情况,对垫资金额进行调整。1.4甲方合同变更权1.4.1在项目实施过程中,如遇特殊情况,甲方有权对合同内容进行变更。1.4.2任何合同变更均需双方书面同意,并签订补充协议。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明2.1乙方主导权2.1.1乙方负责项目的具体施工,包括但不限于施工方案、进度计划、施工质量等。2.1.2乙方有权根据实际情况调整施工方案,并报甲方审批。2.2乙方质量保证2.2.1乙方保证施工质量符合国家相关标准和合同约定。2.2.2乙方对施工过程中出现的质量问题承担全部责任。2.3乙方进度控制2.3.1乙方应按照合同约定的进度计划完成施工任务。2.3.2如因乙方原因导致进度延误,乙方应承担相应的违约责任。2.4乙方安全生产责任2.4.1乙方应严格按照国家安全生产法规和标准进行施工。2.4.2乙方对施工过程中发生的安全生产事故承担全部责任。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明3.1中介机构职责3.1.1中介机构负责对项目的资金使用、进度、质量等进行监督和评估。3.1.2中介机构应独立、客观、公正地履行职责。3.2中介机构费用3.2.1中介机构的服务费用由甲方支付。3.2.2中介机构的服务费用应合理,并经双方协商确定。3.3中介机构报告3.3.1中介机构应定期向甲方提交项目监督报告。3.3.2中介机构报告应详细记录项目进展情况、存在的问题及建议。3.4中介机构责任3.4.1中介机构因自身原因导致监督不力,应承担相应的法律责任。3.4.2中介机构对项目监督过程中知悉的商业秘密负有保密义务。附件及其他补充说明一、附件列表:1.附件一:工程量清单2.附件二:工程进度计划3.附件三:工程质量标准4.附件四:工程款支付计划5.附件五:甲方主导权及监督权说明6.附件六:乙方主导权及责任说明7.附件七:中介机构职责及费用说明二、违约行为及认定:1.违约行为:a.甲方未按时足额垫资。b.甲方未按约定进行工程款支付。c.乙方未按约定完成工程进度。d.乙方施工质量不符合约定标准。e.乙方未按约定进行安全生产管理。f.中介机构未履行监督职责。2.违约行为认定:a.由合同双方或中介机构根据合同条款和相关证据进行认定。b.违约行为的认定需书面通知对方,并要求在一定期限内整改。三、法律名词及解释:1.商业秘密:指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。2.知识产权:指权利人对其创造的智力成果所享有的专有权利,包括著作权、专利权、商标权等。3.违约责任:指合同一方不履行或不适当履行合同义务,应当承担的法律后果。4.仲裁:指当事人根据仲裁协议,将争议提交仲裁机构进行裁决的争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方资金周转困难,无法按时垫资。解决办法:双方协商调整垫资计划,或寻求第三方融资。2.问题:乙方施工进度滞后。解决办法:甲方协助乙方解决施工过程中的问题,如协调资源、提供技术支持等。3.问题:中介机构监督不力。解决办法:更换中介机构或加强对中介机构的监督。五、所有应用场景:1.风景名胜区建设工程项目。2.垫资施工合作项目。3.需要第三方中介机构监督的项目。全文完。二零二四年度风景名胜区建设工程垫资施工协议1合同编号_________一、合同主体3.其他相关方:二、合同前言2.1背景为加快风景名胜区建设,改善旅游环境,提升景区品质,甲方拟对风景名胜区进行建设工程。为确保工程顺利进行,甲方与乙方就垫资施工事宜达成一致,签订本协议。2.2目的本协议旨在明确甲方、乙方及其他相关方在垫资施工过程中的权利、义务和责任,确保工程按期、保质、保量完成。三、定义与解释3.1专业术语垫资施工:指乙方在甲方未支付工程款的情况下,先行垫付工程款项,用于支付工程材料、人工、设备等费用。3.2关键词解释1.风景名胜区:指具有自然景观、人文景观、历史遗迹等,具有旅游、文化、科研、教育等价值的地区。2.建设工程:指在风景名胜区内进行的房屋、道路、桥梁、园林、绿化等基础设施建设和改造工程。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.1甲方有权要求乙方按照协议约定,垫资施工。1.2甲方应按约定支付工程款,确保乙方垫资施工的顺利进行。1.3甲方应提供必要的施工条件,如场地、图纸、资料等。1.4甲方应配合乙方进行工程进度和质量验收。4.2乙方的权利和义务2.1乙方有权要求甲方按照协议约定支付工程款。2.2乙方应按照甲方要求,垫资施工,确保工程进度和质量。2.3乙方应遵守国家法律法规、行业规范及本协议的约定。2.4乙方应配合甲方进行工程进度和质量验收。五、履行条款5.1合同履行时间本协议自双方签字盖章之日起生效,工期为____个月。5.2合同履行地点风景名胜区建设工程现场。5.3合同履行方式1.乙方根据甲方提供的施工图纸和工程量清单,进行垫资施工。2.甲方按照工程进度和质量验收,支付工程款。六、合同的生效和终止6.1生效条件本协议经双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.工程完工并经验收合格。2.双方协商一致解除本协议。3.任何一方违约,经对方书面通知后____日内仍未履行义务。6.3终止程序1.双方协商一致解除本协议的,应当签订书面协议。2.一方违约,另一方有权书面通知对方解除本协议。6.4终止后果2.工程已完工的,甲方应按照约定支付工程款。3.双方应按照国家法律法规和本协议约定,承担相应的法律责任。七、费用与支付7.1费用构成1.工程直接费用:包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、施工管理费等。2.工程间接费用:包括但不限于设计费、监理费、质量监督费、环保费等。3.其他费用:包括但不限于预付款、进度款、竣工结算款、违约金等。7.2支付方式1.甲方按照工程进度和质量验收情况,向乙方支付相应的工程款。2.甲方应通过银行转账方式支付工程款,具体账户信息由乙方提供。7.3支付时间1.预付款:在合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方工程总价的____%作为预付款。2.进度款:根据工程进度,甲方每完成一定比例的工程量后,支付相应的进度款。3.竣工结算款:工程完工并经验收合格后,甲方在____个工作日内支付乙方剩余工程款。7.4支付条款1.甲方支付工程款时,应出具支付凭证,并注明支付款项的具体用途。2.乙方应在收到工程款后____个工作日内,向甲方提供相应的发票或收据。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定时间支付工程款的,应向乙方支付____%的违约金。2.甲方因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。3.甲方未按约定提供施工条件的,应承担相应的违约责任。8.2乙方违约1.乙方未按约定垫资施工,或施工质量不符合约定的,应承担相应的违约责任。2.乙方未按约定时间完成工程,应向甲方支付____%的违约金。3.乙方因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的具体金额由双方协商确定。2.违约金的支付方式与工程款支付方式相同。九、保密条款9.1保密内容1.双方在履行本协议过程中涉及的商业秘密、技术秘密、财务信息等。2.本协议的内容及签订、履行、变更、解除等情况。9.2保密期限本协议签订之日起至合同终止后____年内。9.3保密履行方式1.双方应采取合理的保密措施,防止保密信息泄露。2.任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。10.2不可抗力事件1.自然灾害:如地震、洪水、台风等。2.政府行为:如政策调整、法律法规变更等。3.社会异常事件:如罢工、暴乱等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.当不可抗力事件发生时,双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失。2.不可抗力事件导致工程延期或无法履行的,双方互不承担违约责任。10.4不可抗力实例1.地震、洪水等自然灾害。2.国家政策调整,导致工程停工。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解协商不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院申请调解。11.3仲裁或诉讼调解不成时,任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼或申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意,任何一方不得将本协议的权利和义务转让给第三方。2.双方同意转让的,应签订书面协议,并通知对方。12.2不得转让的情形1.本协议涉及的商业秘密、技术秘密等。2.本协议的履行涉及国家安全、公共利益的。十三、权利的保留13.1权力保留1.本协议的签订不构成甲方对乙方垫资施工以外的任何承诺。2.甲方保留在工程完工后对工程质量进行验收的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在紧急情况下,有权指令乙方暂停或停止施工的权利。2.乙方在施工过程中,应遵守国家相关法律法规,不得擅自改变设计方案。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.任何对本协议的修改或补充,必须以书面形式进行。2.修改或补充的内容应经双方签字盖章后生效。14.2修改和补充效力1.本协议的修改或补充与本协议具有同等法律效力。2.任何修改或补充不得违背本协议的初衷和宗旨。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互配合,确保工程顺利进行。2.甲方应提供必要的施工条件,乙方应按照甲方要求进行施工。15.2协作与配合方式1.双方应定期召开协调会议,解决施工过程中出现的问题。2.双方应通过书面形式及时沟通,确保信息畅通。十六、其他条款16.1法律适用本协议适用中华人民共和国法律法规。16.2合同的完整性和独立性本协议构成双方之间的完整协议,任何与本协议内容相抵触的口头或书面协议均无效。16.3增减条款1.本协议的增减条款,必须经双方协商一致,并以书面形式予以确认。2.本协议的增减条款不得违反国家法律法规和公序良俗。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):乙方(盖章):代表(签字):代表(签字):日期:____年____月____日附件及其他说明解释一、附件列表:1.风景名胜区建设工程垫资施工协议2.施工图纸及工程量清单3.甲方提供的场地、图纸、资料等4.双方签订的补充协议及变更文件5.工程进度和质量验收报告6.付款凭证及发票或收据7.不可抗力事件证明材料8.争议解决相关文件二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按约定时间支付工程款:认定违约,应支付违约金。未按约定提供施工条件:认定违约,应承担相应责任。因自身原因导致工程延期:认定违约,应承担相应责任。2.乙方违约行为及认定:未按约定垫资施工或施工质量不符合约定:认定违约,应承担相应责任。未按约定时间完成工程:认定违约,应支付违约金。因自身原因导致工程延期:认定违约,应承担相应责任。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为、社会异常事件等。2.违约金:指因一方违约而应向另一方支付的金钱赔偿。3.补充协议:指对原合同进行补充、修改或补充的协议。4.变更文件:指对原合同内容进行变更的文件。5.争议解决:指解决合同履行过程中产生的争议的方法,如协商、调解、仲裁或诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定时间支付工程款。解决办法:乙方应及时提醒甲方,并要求甲方按照合同约定支付工程款;如甲方仍不支付,乙方可申请仲裁或诉讼。2.问题:乙方未按约定垫资施工或施工质量不符合约定。解决办法:甲方应及时通知乙方,要求乙方整改;如乙方不整改,甲方可申请仲裁或诉讼。3.问题:工程延期。解决办法:双方应协商解决,如协商不成,可申请仲裁或诉讼。4.问题:不可抗力事件导致工程无法继续施工。解决办法:双方应及时通知对方,并采取措施减轻损失;如工程无法继续施工,可协商解除合同或调整合同条款。5.问题:合同履行过程中的争议。解决办法:双方应友好协商解决;如协商不成,可申请仲裁或诉讼。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款2.第三方责权利:责任:第三方应承担在合同履行过程中因自身原因导致的损失和违约责任。权利:第三方有权获取合同约定的报酬,并在合同规定的范围内行使监督权。义务:第三方应按照合同约定,配合甲方和乙方完成相关工作,确保工程质量和进度。3.第三方参与方式:第三方作为监理单位,对施工过程进行监督,确保工程质量。第三方作为设计单位,提供施工图纸和技术指导。第三方作为材料供应商,提供符合质量要求的建筑材料。二、以乙方的权益为主导,以乙方的责权利为优先,增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款,同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款:乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。乙方有权要求甲方提供必要的施工条件。乙方有权要求甲方配合乙方进行工程进度和质量验收。2.乙方利益条款:乙方有权获得工程款的分期支付。乙方有权要求甲方承担因不可抗力导致工程延误的责任。乙方有权要求甲方支付违约金。3.甲方的违约及限制条款:甲方未按约定支付工程款的,应向乙方支付____%的违约金。甲方未按约定提供施工条件的,应承担相应责任。甲方因自身原因导致工程延期,应承担相应责任。三、以甲方的权益为主导,以甲方的责权利为优先,增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款,同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款:甲方可要求乙方按照合同约定垫资施工。甲方可要求乙方按照甲方要求进行施工。甲方可要求乙方配合甲方进行工程进度和质量验收。2.甲方的利益条款:甲方可获得乙方垫资施工的便利。甲方可获得工程质量保证。甲方可获得工程款的分期支付。3.乙方的违约及限制条款:乙方未按约定垫资施工或施工质量不符合约定,应承担相应责任。乙方未按约定时间完成工程,应支付违约金。乙方因自身原因导致工程延期,应承担相应责任。全文完。二零二四年度风景名胜区建设工程垫资施工协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3联系方式1.4住所地2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目投资3.垫资方式3.1垫资金额3.2垫资期限3.3垫资利率3.4垫资还款方式4.施工内容4.1施工范围4.2施工进度4.3施工质量4.4施工安全5.质量保证5.1质量标准5.2质量检查5.3质量整改6.施工进度6.1进度计划6.2进度调整6.3进度违约责任7.付款方式7.1付款比例7.2付款时间7.3付款条件7.4付款违约责任8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效11.1合同生效条件11.2合同生效时间12.合同变更12.1合同变更条件12.2合同变更程序12.3合同变更内容13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释14.4合同份数第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1垫资方:房地产开发有限公司1.1.2施工方:建筑工程有限公司1.2法定代表人1.2.1垫资方法定代表人:1.2.2施工方法定代表人:1.3联系方式1.4住所地1.4.1垫资方住所地:市区路号1.4.2施工方住所地:市区路号2.项目概况2.1项目名称2.1.1风景名胜区综合改造项目2.2项目地点2.2.1市风景名胜区2.3项目规模2.3.1总建筑面积:10万平方米2.4项目内容2.4.1新建游客服务中心、停车场、观景平台等配套设施2.4.2改造现有景点、道路、景观绿化等2.5项目投资2.5.1项目总投资:人民币伍仟万元整3.垫资方式3.1垫资金额3.1.1垫资金额:人民币叁仟万元整3.2垫资期限3.2.1垫资期限:自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止3.3垫资利率3.3.1垫资利率:年利率6%3.4垫资还款方式3.4.1分期还款,每年支付垫资金额的20%,一期在工程竣工验收合格后三个月内支付4.施工内容4.1施工范围4.1.1按照本合同约定的项目内容进行施工4.2施工进度4.2.1施工周期:自合同签订之日起12个月4.2.2具体施工进度安排见附件一4.3施工质量4.3.1施工质量标准应符合国家现行有关标准及设计文件要求4.3.2施工过程中应定期进行质量检查,确保工程质量4.4施工安全4.4.1施工现场应遵守国家有关安全生产法律法规和标准4.4.2施工方应制定安全生产管理制度,落实安全生产责任5.质量保证5.1质量标准5.1.1质量标准应符合国家现行有关标准及设计文件要求5.2质量检查5.2.1施工方应按照合同约定进行质量检查,确保工程质量5.2.2垫资方有权对施工质量进行监督检查5.3质量整改5.3.1如发现质量问题,施工方应立即进行整改,直至符合质量标准6.施工进度6.1进度计划6.1.1施工方应按照合同约定的施工周期编制详细的施工进度计划6.1.2施工进度计划应包括各阶段施工内容、时间节点等6.2进度调整6.2.1因不可抗力等原因导致施工进度延误的,施工方应及时通知垫资方,并协商调整进度计划6.2.2因施工方原因导致施工进度延误的,施工方应承担相应责任,并赔偿垫资方因此造成的损失6.3进度违约责任6.3.1如施工方未按合同约定的施工周期完成工程,每延误一日,应向垫资方支付违约金人民币壹万元整7.付款方式7.1付款比例7.1.1首付款:合同签订后5个工作日内,垫资方支付垫资金额的10%7.1.2分阶段付款:根据施工进度,垫资方按合同约定的比例支付剩余垫资金额7.2付款时间7.2.1首付款:合同签订后5个工作日内7.2.2分阶段付款:每个阶段工程完工并经垫资方验收合格后5个工作日内7.3付款条件7.3.1付款条件应符合合同约定及国家有关法律法规7.3.2垫资方有权要求施工方提供相关付款凭证7.4付款违约责任7.4.1如垫资方未按合同约定支付款项,应向施工方支付违约金人民币壹万元整8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2若协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1本合同争议解决机构为市仲裁委员会8.2.2仲裁地点:市8.3争议解决程序8.3.1仲裁程序按照《中华人民共和国仲裁法》及相关规定执行8.3.2仲裁裁决为终局裁决,对双方均有约束力9.违约责任9.1违约情形9.1.1施工方未按合同约定的质量标准完成工程9.1.2施工方未按合同约定的施工进度完成工程9.1.3垫资方未按合同约定的付款时间支付款项9.2违约责任承担9.2.1施工方因违约导致工程延期,每延误一日,应向垫资方支付违约金人民币壹万元整9.2.2施工方因违约导致工程质量不合格,应承担修复费用,并赔偿垫资方因此造成的损失9.3违约赔偿9.3.1违约方应按照实际损失赔偿对方,包括但不限于直接经济损失和间接经济损失10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同10.1.2因不可抗力导致合同无法履行10.2合同解除程序10.2.1双方应书面通知对方解除合同10.3合同解除后果10.3.1合同解除后,双方应各自承担相应的责任10.3.2合同解除不影响双方因违约而产生的索赔权利11.合同生效11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字11.2合同生效时间11.2.1合同自双方签字盖章之日起生效12.合同变更12.1合同变更条件12.1.1双方协商一致12.2合同变更程序12.2.1双方应书面通知对方变更内容12.2.2变更内容经双方签字盖章后生效12.3合同变更内容12.3.1变更内容应包括但不限于工程范围、质量标准、付款方式等13.合同终止13.1合同终止条件13.1.1合同约定的工程内容全部完成13.1.2双方协商一致终止合同13.2合同终止程序13.2.1双方应书面通知对方合同终止13.3合同终止后果14.其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等无法预见、无法避免、无法克服的客观情况14.1.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并协商处理合同履行事宜14.2合同附件14.2.1本合同附件包括但不限于施工进度计划、工程图纸、质量标准等14.3合同解释14.3.1本合同条款的解释以中文为准14.4合同份数14.4.1本合同一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供专业服务、咨询、监理或其他辅助服务的独立法人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1第三方介入的目的是为了提高工程质量和施工效率,确保工程按期完成。15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入方式包括但不限于监理、造价咨询、设计优化、项目管理等。15.4第三方选择15.4.1第三方由甲乙双方协商确定,并签订相应的服务合同。15.5第三方责任15.5.1第三方应按照服务合同约定,履行相应的服务义务。15.6第三方责任限额15.6.1第三方因履行服务义务产生的责任,其责任限额由服务合同约定,并在服务合同中明确。16.甲乙双方责任16.1甲方责任16.1.1甲方负责提供工程所需的所有资料和条件,确保第三方能够正常开展工作。16.1.2甲方对第三方的服务成果负责,如第三方服务不符合合同要求,甲方应要求第三方进行整改或赔偿。16.2乙方责任16.2.1乙方应按照合同约定,向第三方提供必要的施工条件和环境,配合第三方开展工作。16.2.2乙方对第三方的服务成果负责,如第三方服务不符合合同要求,乙方应要求第三方进行整改或赔偿。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的划分17.1.1第三方应向甲方提供服务成果,甲方负责审核并支付服务费用。17.1.2第三方与甲方之间的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。17.2第三方与乙方的划分17.2.1第三方应向乙方提供施工指导和建议,乙方负责执行并确保施工质量。17.2.2第三方与乙方之间的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼。17.3第三方与工程其他相关方的划分17.3.1第三方与工程其他相关方的责任划分,按照各自合同约定执行。18.第三方介入后的合同变
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年度个人独资企业资产重组与经营权转让合同2篇
- “创建和谐班级共建美好校园”主题班会教案3篇
- 二零二五年度高性能压路机买卖合同3篇
- 二零二五年度智能家居与智能家居设备销售合同
- 关于乐学善学班会5篇
- 八年级科学竞赛试题(附答案)
- 财会人员聘用合同
- 宣传推广营养品媒体合作协议
- 商品广告投放合同
- 菜场租赁合同书范本
- 药店员工培训
- 环卫工节前安全培训
- 2025蛇年春节放假通知假期温馨提示模板
- 2024工贸企业重大事故隐患判定标准解读
- 《认罪认罚案件被追诉人反悔应对机制研究》
- 投资项目评估管理制度
- 《工程地质》试题及答案四
- 氦离子化色谱法测试电气设备油中溶解气体的技术规范
- 内燃机车钳工(中级)职业鉴定理论考试题及答案
- 中国联合网络通信有限公司招聘笔试题库2024
- 长期处方管理规范-学习课件
评论
0/150
提交评论