合同管理-监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷9

合同管理-监理工程师《建设工程合同管理》模拟试卷9单选题（共50题，共50分）(1.)关于法律事实的说法，正确的是()。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的（江南博哥）行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为正确答案：D参考解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。(2.)工程监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于()。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理正确答案：B参考解析：（二）代理的种类代理包括委托代理和法定代理。委托代理基于授权而产生。法定代理是根据法律的直接规定而产生，是为未成年人、精神病人而设置的。因此，建设工程中的一切代理行为都是委托代理。如：项目经理是施工企业的代理人、总监理工程师是监理单位的代理人等。工程招标代理中，被代理人是发包人，代理人是招标代理机构。委托代理权可以书面委托，也可以口头委托。但应当书面委托的，必须采用书面形式。(3.)某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是()。A.自行负责B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C.不予补偿，但应合理顺延合同工期D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延正确答案：D参考解析：考核施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完成现场协调工作，均由发包人负责赔偿。参见教材P92。(4.)根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由()进行补偿。A.发包人B.承包人C.合同条款确定的该风险责任人D.造价咨询机构正确答案：C参考解析：考核明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。参见教材P95～96。(5.)某工程项目，承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日监理人向承包人出具有经发包人签认的工程接收证书，承包人的竣工日期应确定为()。A.5月1日B.5月15日C.5月25日D.5月28日正确答案：A参考解析：考核竣工验收管理。竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。参见教材P115。(6.)代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。A.由第三人自己承担损失B.由被代理人独自向第三人承担责任C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任D.由代理人独自向第三人承担责任正确答案：C参考解析：考核代理关系。如果授权不明确，则应当由被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。参见教材P10。(7.)根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。A.取得相应的执业资格证书B.有依法成立的公司C.具有中华人民共和国国籍D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力正确答案：D参考解析：考核合同法律关系的构成。自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。参见教材P7。(8.)14.下列符合合同变更条件的是（）。A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续B.变更应经授权人签字且盖章后实施C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限正确答案：A参考解析：考核合同签订及履行阶段的管理任务和方法。通常，合同变更应符合下列条件：（1）变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。变更超过原设计标准或者批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。（2）变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。（3）变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。（4）变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。参见教材P5。(9.)供货公司以其所有的生产设备、原材料作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押权的生效日期为（）之日。A.抵押合同生效B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有正确答案：A参考解析：考核担保方式。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，海域使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。参见教材P14。(10.)建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。A.审批人B.建设行政主管部门C.技术顾问D.材料商正确答案：C参考解析：考核工程建设涉及的主要险种。被保险人具体包括:（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。参见教材P19。(11.)开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。A.招标人B.投标人C.投标人推选的代表D.招标人委托的公证机构正确答案：A参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。(12.)下列描述中不属于资格评审的是（）。A.资质要求B.业绩要求C.质量要求D.信誉要求正确答案：C参考解析：本题考查的是工程勘察设计的评标。资格评审因素和评审标准主要包括：审查投标人营业执照和组织机构代码证；资质要求；财务要求；业绩要求；信誉要求；项目负责人；其他主要人员；其他要求；联合体投标人；不存在禁止投标的情形等各项内容是否符合投标人须知的规定。(13.)对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。A.联合体全体成员的平均资质B.联合体各成员的财务状况C.联合体的业绩D.联合体的信誉正确答案：A参考解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。对于联合体的资格要求主要是明确联合体成员在资质、财务、业绩、信誉等方面应满足的最低要求。(14.)《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，不包括（）。A.招标公告B.合同条款C.施工图纸D.工程量清单正确答案：C参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容。(15.)根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（）。A.形式评审B.资格评审C.响应性评审D.施工方案合理性评审正确答案：D参考解析：本题考查的是综合评估法。综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只是综合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。(16.)卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，该种交易价格被称为（）。A.FOB价B.FCA价C.CIF价D.CIP价正确答案：A参考解析：考核材料设备采购招投标报价方式。招标文件可要求国外供货方（卖方）报FOB价（FreeonBoard，装运港船上交货），卖方在装运港将货物装上买方指定的船只，即完成交货，卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用，费用包含在报价中。参见教材P64。(17.)下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。A.投标人须知B.联合体协议书C.投标保证金D.资格审查资料正确答案：A参考解析：考核材料采购招标文件的编制。材料采购投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）商务和技术偏差表；（6）分项报价表；（7）资格审查资料；（8）投标材料质量标准；（9）技术支持资料；（10）相关服务计划；（11）投标人须知前附表规定的其他资料。参见教材P67。(18.)下列合同文本中不属于九部委勘察合同文本的是（）。A.合同协议书B.通用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式正确答案：A参考解析：考核建设工程勘察合同文本的构成。九部委勘察合同文本由通用合同条款、专用合同条款和合同附件格式构成。参见教材P75。(19.)下列情形中，不属于施工中不利物质条件的是（）。A.地下和水文条件B.不利于施工的气候条件C.非自然的物质障碍D.不可预见的自然物质条件正确答案：B参考解析：考核订立合同时需要明确的内容。“不利物质条件”属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。参见教材P93。(20.)在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位正确答案：A参考解析：考核发包人的义务。发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。参见教材P97。(21.)根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（）。A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查正确答案：C参考解析：考核发包人的义务。在施工准备阶段，发包人的义务包括：（1）提供施工场地；（2）组织设计交底；（3）约定开工时间。参见教材P96～97。(22.)根据《标准施工合同》，订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的（）。A.日拖期赔偿额和最低限额B.最高限额和最低限额C.计算方法和最低限额D.计算方法和最高限额正确答案：D参考解析：本题考查的是施工进度管理。订立合同时，应在专用条款内约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期违约金的最高限额。专用条款说明中建议，违约金计算方法约定的日拖期赔偿额，可采用每天为多少钱或每天为签约合同价的千分之几；最高赔偿限额为签约合同价的3%。(23.)根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（）共同进行验收。A.会同监理人在交货地点B.会同发包人代表.监理人在交货地点C.会同监理人在施工现场D.会同发包人代表.监理人在施工现场正确答案：A参考解析：考核施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。参见教材P103。(24.)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价正确答案：D参考解析：考核工程款支付管理。签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标价。参见教材P104。(25.)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。A.成本加酬金B.成本加利润C.成本加规费D.直接成本加间接成本正确答案：B参考解析：考核变更管理。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。参见教材P109。(26.)设计施工总承包合同中，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定权的是（）。A.发包人B.设计施工总承包人C.监理人D.设计人正确答案：A参考解析：考核设计施工总承包合同管理有关各方的职责。发包人作为总承包合同的一方当事人，对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定。参见教材P120。(27.)根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（）。A.将无条件补偿条款写入合同协议书B.将有条件补偿条款写入合同附录C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款正确答案：D参考解析：注：严格来说本题无正确答案。考核订立合同时需要明确的内容。选项AB，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的条款。选项C，承包人复核算时未发现的错误造成的损失的承担主体，受是有条件补偿条件还是无条件补偿条款的限制。选项D有瑕疵，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款，但没有更合适的选项时，可在专用条款里约定。参见教材P124。(28.)某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（）。A.施工设备失灵B.暴雨引起地面下陷C.雷电引起火灾D.意外事故正确答案：A参考解析：考核工程建设涉及的主要险种。保险人对下列各项原因造成的损失不负责任赔偿：（1）设计错误引起的损失或费用。（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用。（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用。（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身的损失。（5）维修保养或正常检修的费用。（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失。（7）盘点时发现的短缺。（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其它保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失。（9）除非别有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产损失。（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接近的部分。参见教材P20。(29.)履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书等，其中履约银行保函的额度一般是合同价的（）。A.10%B.30%C.20%D.40%正确答案：A参考解析：考核保证在建设工程中的应用。履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书三种，履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度一般是合同价的10%。参见教材P17。(30.)编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。A.申请人须知前附表B.资格审查办法C.投标人须知前附表D.资格预审公告正确答案：B参考解析：考核标准施工招标文件组成及适用范围。行业标准施工招标文件和招标人编制的施工招标资格预审文件、施工招标文件，应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”（申请人须知前附表除外）、“资格审査办法”（资格审查办法前附表除外），以及《标准施工招标文件》中的“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、“评标办法”（评标办法前附表除外）。参见教材P39。(31.)适用于进行资格预审的公开招标的是（）。A.招标公告B.投标邀请书C.工程量清单D.内部招标通告正确答案：A参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。招标公告适用于进行资格预审的公开招标。(32.)资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格预审申请文件D.资格预审文件澄清正确答案：A参考解析：考核标准资格预审文件的组成。资格预审公告包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。参见教材P50。(33.)下列选项不属于建设工程合同当事人的是（）。A.建设单位B.工程总承包单位C.设计人D.项目监督管理部门正确答案：D参考解析：考核建设工程设计合同的内容和合同当事人。建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。参见教材P84。(34.)根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保正确答案：A参考解析：本题考查的是施工合同标准文本。履约担保和预付款担保采用的都是无条件担保方式。参见教材P90。(35.)根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺序是（）。A.图纸→专用合同条款→中标通知书B.图纸→中标通知书→专用合同条款C.中标通知书→图纸→专用合同条款D.中标通知书→专用合同条款→图纸正确答案：D参考解析：本题考查的是合同文件。合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（注意不是招标文件）（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件--经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。(36.)根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响，仅适用于工程量清单中的（）部分。A.单价支付B.工程材料费用C.总价支付D.人工费用正确答案：A参考解析：考核订立合同时需要明确的内容。通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整。参见教材P94。(37.)根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（）。A.发包人和监理人B.承包人和监理人C.发包人和承包人D.承包人和分包人正确答案：C参考解析：本题考查的是明确保险责任。建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。(38.)监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款（）。A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付正确答案：D参考解析：本题考查的是工程款支付管理。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括了变更金额。所以与工程进度款同时支付。(39.)根据《标准施工合同》，（）表明合同终止。A.竣工验收合格B.工程移交C.竣工结算D.结清单生效正确答案：D参考解析：考核缺陷责任期管理。承包人收到发包人最终支付款后结清单生效，结清单生效即表明合同终止。参见教材P118。(40.)依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。A.现场同期记录B.索赔意向通知书C.索赔报告D.索赔证据正确答案：B参考解析：考核索赔管理。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知书，声明将对此事件提出索赔。参见教材P110。(41.)根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，建设工程采用设计施工总承包模式的优点是（）。A.减少设计变更B.易获得最优设计方案C.加强发包人对承包人的监督D.减少承包人的风险正确答案：A参考解析：考核设计施工总承包的特点。设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定周期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。参见教材P119。(42.)监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。A.7B.14C.28D.42正确答案：A参考解析：考核工程款支付管理。监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后７天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。参见教材P129。(43.)设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（）试验。A.检查和功能性试验B.在所有可利用的操作条件下安全运行C.各种性能测试D.设备质量检验正确答案：C参考解析：考核竣工验收管理。选项A是第一阶段；选项B是第二阶段。参见教材P136。(44.)承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，（）A.应进行修改之后，再次提交B.发出通知，催促其提出审查结论C.视为承包人的设计文件已经获得发包人同意D.不得进行下一步的工作正确答案：C参考解析：考核设计管理。合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包人同意。参见教材P128。(45.)根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应根据价格清单中的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，编制（）。A.工程进度款支付分解表B.投资计划使用分配表C.工程进度款使用计划表D.建设资金平衡表正确答案：A参考解析：考核工程款支付管理。承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。参见教材P129。(46.)材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（）日内，向卖方支付签约合同价的（）作为预付款。A.14，10%B.28，10%～30%C.14，10%～30%D.28，10%正确答案：D参考解析：考核合同价格与支付（材料采购合同）。材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。参见教材P143。(47.)材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应（）。A.采用固定价格合同B.采用可变价格合同C.通过补充协议确定合同价格D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整正确答案：D参考解析：本题考查的是合同价格与支付（材料采购合同）。材料采购合同供货周期超过12个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。(48.)合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，则（）。A.视为合同材料不符合质量标准B.买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金C.质量合格情况待定D.需经过有资质的第三方检测机构再次认定质量标准正确答案：B参考解析：考核检验和验收。合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。参见教材P144。(49.)材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。A.7天和48小时B.14天和48小时C.7天和24小时D.14天和24小时正确答案：C参考解析：本题考查的是包装、标记、运输和支付（材料采购合同）。卖方应在合同材料预计启运7日前，将合同材料名称、装运材料数量、重量、体积、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后24小时之内正式通知买方。(50.)所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。A.基准日B.在提交投标书日期C.开标D.递交投标保证金正确答案：B参考解析：考核《施工合同条件》典型条款分析。所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险。参见教材P155。多选题（共30题，共30分）(51.)根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保的主要区别有()。A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同正确答案：B、C、D参考解析：A履约担保和预付款担保都是采用的无条件担保方式，E被担保的主体都是承包人。B预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。C履约担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止；预付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止。D作用也是不同的，履约担保是担保履行合同义务，预付款担保是担保返还预付款。(52.)根据《标准施工合同》，工程施工准备阶段承包人应履行的义务有()。A.收集地下管线资料B.建立专门的质量检查体系C.测施工控制网D.组织施工图纸会审E.提交工程开工报审表正确答案：B、C、E参考解析：本题考查的是承包人的义务。承包人的义务包括：（1）现场查勘；（2）编制施工实施计划，包括施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施计划；（3）施工现场内的交通道路和临时工程；（4）施工控制网；（5）提出开工申请。选项AD，属于发包人的义务。(53.)根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（）。A.提出开工申请B.办理临时道路通行审批手续C.编制施工组织设计D.提交工程质量保证措施文件E.负责管理施工控制网点正确答案：A、C、D参考解析：考核承包人的义务。选项B属于发包人的义务。选项E为承包人在施工过程中的内容。参见教材P96～98。(54.)对于施工中发生的不可抗力，施工合同示范文本规定发包人应承担的损失包括（）。A.工程所需清理费B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损失C.工程本身的损害D.承包方造成的人员伤亡损失E.承包人施工机械的停工损失正确答案：A、B、C参考解析：考核不可抗力。施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。参见教材P110。(55.)下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。A.发包人名称B.承包人名称C.发承包项目名称D.提供施工场地的约定E.工程价款结算的约定正确答案：D、E参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。合同的法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。(56.)根据《担保法》，保证法律关系至少必须有（）参加。A.保证人B.被保证人C.债务人D.债权人E.出质人正确答案：A、B、C、D参考解析：考核担保方式。保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人(债务人)和债权人。参见教材P13。(57.)招标公告或投标邀请书应当载明的内容有（）。A.招标人名称B.招标人地址C.招标项目的基本要求D.获取招标文件的办法E.投标人名称正确答案：A、B、C、D参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标方式。招标公告或投标邀请书应当载明招标人名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质要求以及获取招标文件的办法等事项。选项E是投标文件中应载明的内容。(58.)下列勘察设计招标文件中发包人要求包括的内容有（）。A.勘察或设计要求B.适用规范标准C.成果文件要求D.发包人提供的便利条件E.评标办法正确答案：A、B、C、D参考解析：考核工程勘察设计招标文件的编制。发包人要求通常包括但不限于以下内容：（1）勘察或设计要求；（2）适用规范标准；（3）成果文件要求；（4）发包人财产清单；（5）发包人提供的便利条件；（6）勘察人或设计人需要自备的工作条件；（7）发包人的其他要求。参见教材P31。(59.)资格预审申请文件包括（）。A.联合体协议书B.申请人须知C.近年财务状况D.资格审查方法E.正在施工的和新承接的项目情况表正确答案：A、C、E参考解析：考核标准资格预审文件的组成。选项BD是资格预审文件中的内容，不是资格预审申请文件的内容。资格预审文件－招标人向投标人提出的要求。资格预审申请文件－投标人向招标人提交的资料。参见教材P51。(60.)除专业合同条款另有约定外，工程的设计依据包括（）。A.使用的法律法规B.与工程有关的规范C.工程基础资料D.本工程勘察文件和施工需求E.设计图纸正确答案：A、B、C、D参考解析：考核建设工程设计合同的内容和合同当事人。除专用合同条款另有约定外，工程的设计依据如下：（1）适用的法律、行政法规及部门规章；（2）与工程有关的规范、标准、规程；（3）工程基础资料及其他文件；（4）本设计服务合同及补充合同；（5）本工程勘察文件和施工需求；（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；（7）其他设计依据。参见教材P84。(61.)根据《标准施工合同》，合同协议书中需要明确填写的内容有（）。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选正确答案：A、B、D、E参考解析：考核施工合同标准文本。合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人选。选项C，双方的权利义务，在通用条款和专用条款中约定，不需要写在合同协议书中。参见教材P90。(62.)根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（）。A.物价浮动引起的价格调整B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误D.法规变化引起的价格调整E.施工中受到其他承包商的干扰正确答案：B、C、E参考解析：考核索赔管理。可以给承包商延长工期，有两个必备条件。第一，一定不是承包商的责任或原因；第二，确实有时间上的延误，按这个原则判断即可。AD选项只能索赔费用。参见教材P111～112。(63.)根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于分包工程的说法，正确的有（）。A.承包人的分包招标应由监理人组织B.承包人分包工作需征得发包人同意C.承包人不得将设计的关键性工作分包给第三人D.分包人的资格能力应与其分包工作相适应E.合同履行过程中承包人不得再分包任何工作正确答案：B、C、D参考解析：考核设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A，承包人的分包招标并非由监理人组织；选项B，分包工作需要征得发包人同意，发包人已同意投标文件中说明的分包，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意；选项C，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人；选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人审查；选项E，分包工作需要征得发包人同意，发包人已同意投标文件中说明的分包，合同履行过程中承包人还需要分包的工作，仍应征得发包人同意。参见教材P121。(64.)根据《设计施工总承包合同》通用条款，发包人对承包人补偿工期的情形有（）。A.发包人要求提前交货B.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复C.发包人提供的材料、设备延误D.异常恶劣的气候条件E.发包人违约解除合同正确答案：C、D参考解析：本题考查的是索赔管理。选项A，发包人要求提前交货只补偿费用；选项B，缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复，可补偿费用和利润；选项E，发包人违约解除合同，可补偿费用和利润。(65.)下列属于发包人的违约责任的是（）。A.审批工程延误B.发包人延误支付定金C.设计错误D.设计人员受不可抗力影响延误完成E.设计工作暂停正确答案：A、B参考解析：考核违约责任。在履行合同过程中发包人违约的情形：（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；（2）发包人原因造成停工；（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（5）发包人不履行合同约定其他义务。参见教材P135。(66.)在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法，正确的有（）。A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复C.缺陷责任期内，承包人可随时进入工程现场D.缺陷责任期最长不超过2年E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复正确答案：B、D、E参考解析：考核缺陷责任期管理。选项A，缺陷责任期内，发包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作；选项C，缺陷责任期内，承包人为修复缺陷，有权进入工程现场。参见教材P137。(67.)下列FIDIC标准合同条件，采用总价合同的有（）。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《土木工程施工合同条件》D.《设计-建造与交钥匙工程合同条件》E.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》正确答案：B、D、E参考解析：本题考查的是FIDIC系列合同条件简介。《施工合同条件》、《土木工程施工合同条件》采用工程量清单计价。(68.)在AIAC191合同中，附件内容包括（）。A.专用条款B.通用条款C.项目法律描述D.业主标准E.目标标准修正案正确答案：B、C、D、E参考解析：本题考查的是IPD合同模式。AIAC191合同包括IPD多方合同标准协议和4个附件（通用条款、项目法律描述、业主标准、目标标准修正案）。(69.)根据《担保法》，抵押权自登记时生效的包括（）。A.生产设备B.交通运输工具C.已建成的建筑物和其它土地附着物D.正在建造的建筑物E.正在建造的船舶正确答案：C、D参考解析：考核担保方式。(70.)《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，包括（）。A.施工组织设计B.投标人须知C.施工图纸D.评标办法E.投标邀请书正确答案：B、D、E参考解析：考核工程施工招标程序。《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单等内容。参见教材P40(71.)下列关于标底的说法中，错误的是（）。A.开标前不能向无关人员泄露B.不等于合同价格C.等同于工程的概算D.可以写在招标文件中供投标人参考E.由招标人组织专门人员计算得出正确答案：C、D参考解析：考核工程施工招标程序。标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。它不等于工程的概（预）算，也不等于合同价格。标底是招标人的绝密资料，在开标前不能向任何无关人员泄露。参见教材P41(72.)下列关于资格预审和资格后审去别的说法中，正确的是（）。A.不能同时使用B.审査的时间是不同C.审査的内容不一致D.资格预审适合于技术难度较大的项目E.资格后审多用于邀请招标正确答案：A、B、D、E参考解析：考核标准资格预审文件的组成。资格预审和资格后审不同时使用，二者审査的时间是不同的，审査的内容是一致的。一般情况下，资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标项目；资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资格后审多用于邀请招标。参见教材P50。(73.)下列资格审查方法的描述错误的是（）。A.分为合格制和有限数量制两种B.投标人数多会降低成本C.投标人数少会增加竞争性D.鼓励招标人采用合格制E.招标人可依据情况自由选择审查方式正确答案：B、C参考解析：考核标准资格预审文件的组成。资格审查方法分为合格制和有限数量制两种。投标人数过多，申请人的投标成本加大，不符合节约原则；而人数过少又不能形成充分竞争。因此，由招标人结合项目特点和市场情况选择使用合格制和有限数量制。如无特殊情况，鼓励招标人采用合格制。参见教材P51(74.)关于最低评标价法的说法，正确的有（）。A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标B.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段C.