合同管理-监理工程师《建设工程合同管理》点睛提分卷1

合同管理-监理工程师《建设工程合同管理》点睛提分卷1单选题（共50题，共50分）(1.)某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为（）。A.（江南博哥）该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理正确答案：A参考解析：2022/2021版教材P7本题考查的是合同法律关系的主体。子公司具有法人资格，分公司无法人资格。投标一般要求具有法人资格或法人的授权书。(2.)投标报价中，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，正确的做法是()。A.按市场价格调整B.分别修正单价和总价C.以单价为准调整总价D.以总价为准调整单价正确答案：C参考解析：本题考查的是最低评标价法。总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。参见教材P56。(3.)按照《建设工程施工合同》规定，()在施工过程中负责管理施工控制网点。A.承包人B.发包人C.监理人D.勘察人正确答案：A参考解析：本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。参见教材P97。(4.)设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前正确答案：D参考解析：本题考查的是履约担保。承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。参见教材P126。(5.)根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行()。A.资格预审B.资格后审C.不进行资格审查D.先资格预审，然后资格后审正确答案：B参考解析：2024/2023教材P50知识点：简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件。公开招标一般采用资格预审，邀请招标一般采用资格后审。(6.)为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指()。A.投标截止日前第14天B.投标截止日后第14天C.投标截止日前第28天D.投标截止日后第28天正确答案：C参考解析：2024/2023教材P93知识点：订立合同时需要明确的内容。通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。(7.)在勘察设计招标中，除投标人须知另有规定外，投标有效期为()。A.28日B.56日C.60日D.90日正确答案：D参考解析：2024/2023教材P33本题考查勘察服务投标有效期的规定。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。(8.)根据九部委发布的《标准施工合同》，履约保函的担保期限为()。A.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止B.发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程缺陷责任证书日止C.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束D.发包人和承包人签订合同之日起，至保修期结束后14或15天正确答案：A参考解析：2024/2023教材P90知识点：施工合同标准文本中履约担保的期限。担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。(9.)根据《标准施工合同》，因承包人原因逾期竣工时，承包人应支付逾期竣工违约金，最高赔偿限额为()。A.工程结算价的2%B.签约合同价的2%C.工程结算价的3%D.签约合同价的3%正确答案：D参考解析：2024/2023教材P100知识点：施工进度管理。最高赔偿限额为签约合同价的3%。(10.)根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的有()。A.不利的物质条件B.发包人提供的材料和工程设备提前交货C.异常恶劣的气候条件D.基准资料的错误正确答案：D参考解析：2024/2023教材P111知识点：索赔管理。用排除法。(11.)某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由()承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确正确答案：B参考解析：2024/2023教材P117知识点：缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。本题是施工质量问题，所以由承包人承担。(12.)监理人征得发包人同意后，应在开工日期()向承包人发出开工通知。A.3天前B.7天前C.10天前D.14天前正确答案：B参考解析：2024/2023教材P98知识点：监理人的职责。监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。(13.)设备采购合同中，由()负责提供设备运至目的地的包装。A.买方B.卖方C.运输部门D.安装单位正确答案：B参考解析：2022/2021版教材P146知识点：材料、设备采购合同履行管理。卖方应提供货物运至目的地所需要的包装。(14.)在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保正确答案：B参考解析：本题考查重点是“保证在建筑工程中的应用”。在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，工程建设中的保证人往往是银行，也可能是信用较高的其他担保人，如担保公司。这种保证应当采用书面形式。因此，本题的正确答案为B。(15.)设计施工总承包合同未用开工通知是由于()收到开始工作通知后首先开始设计工作。A.工程师B.承包人C.分包人D.监理人正确答案：B参考解析：本题考查重点是工程总承包合同履行管理。设计施工总承包合同未用开工通知是由于承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。因此，本题的正确答案为B。(16.)连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人()。A.只能要求债务人履行债务B.只能要求保证人履行债务C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任正确答案：D参考解析：本题考查重点是“担保方式——保证”。连带责任保证是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。因此，本题的正确答案为D。(17.)对于时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目，一般采用()的计价方式。A.单价合同B.固定总价合同C.可调总价合同D.成本加酬金合同正确答案：D参考解析：成本加酬金合同通常适用于工程复杂，工程技术、结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目。(18.)下列建设项目中，属于依法应当进行公开招标范围的是()A.涉及国家安全、国家秘密的项目B.使用各级财政预算资金的项目C.使用企业事业单位自有资金的项目D.使用上市公司资金的项目正确答案：B参考解析：有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。(19.)以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是()。A.只有中标人的方案才能得到补偿B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费正确答案：A参考解析：本题考查的是方案的补偿。选项A，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。参见教材P37。(20.)适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得的采购方式是()。A.询价选择供货商B.直接向供货商订购C.招标选择供货商D.询价与招标相结合正确答案：B参考解析：直接订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供产品或向原供货商补订的采购。(21.)根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的()，可以邀请招标。A.数量过大B.数量过小C.比例过小D.比例过大正确答案：D参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标方式。根据《招投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标:（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。(22.)()一般适用于具有通用技术.性能标准没有特殊要求的招标项目。A.综合标价法B.形式评审法C.最低评标价法D.经验评审法正确答案：C参考解析：本题考查的是最低评标价法。最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目。参见教材P54。(23.)下列选项中，不属于公开招标缺点的是()。A.评标工作量大B.招标时间长C.所需费用高D.投标竞争不激烈正确答案：D参考解析：本题考查重点是“施工招标概述”。公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。但其缺点是，由于申请投标人较多，一般要设置资格预审程序，而且评标的工作量也较大，所需招标时间长、费用高。因此，本题的正确答案为D。(24.)标准施工合同中的()包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。A.通用合同条款B.常用合同条款C.专用合同条款D.合同附件格式正确答案：D参考解析：本题考查重点是“施工合同标准文本”。标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保函三个文件。因此，本题的正确答案为D。(25.)根据《标准施工合同》，判定是提前竣工还是延误竣工属于()时间期限。A.合同工期B.缺陷责任期C.质保期D.施工期正确答案：D参考解析：施工期与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。(26.)根据《标准施工合同》，不利气候条件属于()的风险。A.承包商B.发包商C.监理方D.发包商与承包商共同承担正确答案：A参考解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。“异常恶劣气候条件”属于发包商的责任，“不利气候条件”属于承包商的责任。参见教材P93。(27.)监理人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，此价款()。A.提前支付B.竣工后一次支付C.确认后一次支付D.与工程进度款同期支付正确答案：D参考解析：通用条款中要求进度付款申请单的内容包括了变更金额。所以与工程进度款同时支付。(28.)设备采购合同的卖方未能按时交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。从迟交的第周到第8周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的()A.0.5%B.1%C.1.5%D.2%正确答案：B参考解析：除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%;（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%;（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。(29.)AIAC191将整个项目实施过程分为8个阶段，不包括()A.概念阶段B.施工阶段C.招投标阶段D.标准设计阶段正确答案：C参考解析：本题考查的是IPD合同模式。AIAC191将整个项目实施过程分为如下8个阶段:概念阶段；标准设计阶段；详细设计阶段；执行文件阶；机构审查阶段；采购分包阶段；施工阶段；竣工收尾阶段。(30.)在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务正确答案：B参考解析：货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同的主体就是货币。(31.)合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括()A.合同实施的主要风险B.合同实施总体安排C.合同分解与管理策划D.合同实施保证体系的建立正确答案：A参考解析：本题考查的是合同实施计划。合同实施计划应包括：（1）合同实施总体安排；（2）合同分解与管理策划；（3）合同实施保证体系的建立。(32.)以正在建造的建筑物抵押的，抵押权自()时设立。A.抵押合同成立B.建筑工程竣工C.抵押合同生效D.抵押登记正确答案：D参考解析：当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。(33.)关于人身保险合同的说法，正确的是()A.人身保险合同只能由被保险人与保险人订立B.被保险人不能是受益人C.受益人可以由被保险人指定D.投保人不能是被保险人正确答案：C参考解析：人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。(34.)下列各项中，可以作为保证人的是()。A.有法人书面授权的企业分支机构B.企业职能部门C.学校D.医院正确答案：A参考解析：本题考查的是担保方式。企业法人的分支机构、职能部门不能作为保证人，但是企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供担保。参见教材P13。(35.)关于招标文件的澄清说法错误的是()。A.招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人B.澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间C.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前，以书面形式提出D.招标人将在收到异议之日起3日内作出答复正确答案：C参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标文件的编制。招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清向题的来源，澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。参见教材P34。(36.)《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，经项目审批、核准部门审批、核准，可以不进行勘察设计招标的是()A.技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于5家的B.为了利用供给关系、价值规律和竞争机制的C.主要工艺复杂的D.建筑艺术造型有特殊要求的正确答案：D参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标方式。《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标:（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标;（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求;（3）采购人依法能够自行勘察、设计;（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计;（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于3家，不能形成有效竞争;（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性;（7）国家规定其他特殊情形。(37.)在材料设备采购招投标过程中，对于从中国关境外提供的货物，卖方在指定的地点将货物交给买方指定的承运人即完成交货时，应报()A.FOB价B.FCA价C.CIF价D.CIP价正确答案：B参考解析：(38.)在运用综合评估法进行项目评标时，投标报价偏差率的计算公式为()。A.（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%B.（投标人报价-标底）/标底×100%C.（投标人报价-最高限价）/最高限价×100%D.（投标人报价-评标基准价）/投标人报价×100%正确答案：A参考解析：本题考查的是综合评估法。投标报价偏差率的计算公式为：（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%。参见教材P58。(39.)根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明()。A.建设地点B.招标条件C.建设工期D.本次招标采购材料的名称正确答案：D参考解析：本题考查的是材料采购招标方式和资格要求。在“招标条件”中，应写明本次招标采购的材料名称。参见教材P66。(40.)《标准设计施工总承包招标文件》包括封面格式和三卷七章内容，其中，第二卷由第五章()和第六章发包人提供的资料组成。A.图纸B.评标办法C.合同条款D.发包人要求正确答案：D参考解析：本题考查的是标准设计施工总承包招标文件组成及适用范围。《标准设计施工总承包招标文件》包括封面格式和三卷七章内容，其中，第一卷包括第一章至第四章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式等内容;第二卷由第五章发包人要求和第六章发包人提供的资料组成。(41.)除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后()天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。A.7B.10C.14D.28正确答案：C参考解析：本题考查的是建设工程勘察合同履行管理。除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。参见教材P78。(42.)()在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复。A.承包人B.分包人C.监理人D.发包人正确答案：A参考解析：本题考查的是承包人义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。(43.)根据合同约定的估价原则，监理人收到承包人变更报价书后的()天内，根据合同约定的估价原则，进行变更价格的商定或确定。A.7B.14C.28D.56正确答案：B参考解析：本题考查的是变更管理。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。变更工作如果影响工期，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。(44.)根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是()。A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用B.施工设备或临时设施应当由承包人提供C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责正确答案：D参考解析：标准设计施工总承包合同通用条款给出两种可选用的约定形式的事项：（1）道路通行权和场外设施；（2）发包人要求中的错误；（3）材料和工程设备；（4）施工设备和临时工程；（5）计日工和暂估价的补偿方式；（6）不可预见物质条件风险责任承担（7）竣工后试验的责任方。(45.)设计施工总承包合同模式下，()是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。A.投标函B.价格清单C.承包人建议书D.进度款支付分解表正确答案：C参考解析：本题考查的是合同文件。设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，作为合同文件的组成部分。参见教材P123。(46.)下列关于卖方迟延交货违约金的说法中，正确的是()A.支付迟延交货违约金，可以免除卖方继续交货合同材料的义务B.延迟交付违约金=延迟付款金额X0.8%X延迟付款天数C.总额不得超过合同价格的10%D.总额不得超过签约合同价的10%正确答案：C参考解析：卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：延迟交付违约金=延迟交付材料金额X0.08%X延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。(47.)FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是()。A.《施工合同条件》B.《生产设备和设计—施工合同条件》C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》正确答案：D参考解析：《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》又称“白皮书”，适用于业主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等咨询服务合同。(48.)根据FIDIC《施工合同条件》，“不可预见”的风险分配方式正确的是()。A.“不可预见”指承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险B.承包商在投标时将风险限制在“不可预见的”范围内C.业主获得的标价和施工方案中承包商已考虑不可预见的风险D.承包商因不可预见的物质条件遭受损失，有权提出工期和费用索赔，但不包括利润正确答案：D参考解析：“不可预见”指一个有经验的承包商在提交投标书日期前不能合理预见的风险。承包商在投标时将风险限制在“可预见的”范围内；业主获得的应是承包商未考虑不可预见风险的正常标价和施工方案。(49.)根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是()。A.决定对争端双方不具有约束力B.可以申请仲裁C.仲裁前不必争取友好协商解决争端D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行正确答案：B参考解析：除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决定对双方具有约束力。双方还应在着手仲裁前，尽力以友好协商的方式解决争端。(50.)下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是()。A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书正确答案：D参考解析：本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。银皮书合同文件的组成及其优先次序是：（1）合同协议书；（2）专用合同条件；（3）通用合同条件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他组成合同的文件。参见教材P158。多选题（共30题，共30分）(51.)下列款项中，属于承包人行使建设工程价款优先受偿权应当包含的内容有()。A.发包人欠付工程价款的利息B.承包人工作人员的报酬C.承包人实际支付的建筑物配件价款D.承包人应支付的损害赔偿金E.承包人因发包人违约产生的违约金正确答案：B、C参考解析：知识点:工程款优先受偿的范围。承包人行使建筑工程价款优先受偿权的不包括承包人因发包人违约所造成的损失。教材P114。(52.)根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有()。A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人B.监理人是施工合同履行中独立的第三方C.监理人在授权范围内独立开展工作D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权正确答案：A、C、E参考解析：2024/2023教材P91知识点：施工合同管理有关各方的职责。选项A，监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请的管理人；选项B，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项C，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工作；选项D，监理人在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项。(53.)根据《标准材料采购合同》的规定，若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，卖方应()。A.按正常价格支付合同价款B.减价支付合同价款C.向买方支付补偿金D.向买方支付利息E.解除合同正确答案：B、C参考解析：知识点:材料采购合同履行管理。若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。教材P144。(54.)设计招标中关于评标规则的说法，正确的是()。A.应按综合评估法得分由高到低的顺序推荐中标候选人B.分为初步评审和详细评审两个阶段C.如综合评分相等时，以投标报价低的优先D.如综合评分相等时，以设计方案得分高的优先E.投标报价也相等的，提交标书在先的为优正确答案：A、B、C参考解析：2024/2023教材P37知识点：评标的相关规定。选项DE，如综合评分相等时，以投标报价低的优先。投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先。(55.)根据《标准施工合同》，关于暂估价和暂列金额的说法，正确的有（）。A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额C.暂估价包括以计日工方式支付的款项D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付正确答案：A、B、E参考解析：本题考查的是工程款支付管理。暂列金额包括以计日工方式支付的款项，暂估价和暂列金额都属于包括在签约合同价内的金额。参见教材P104。(56.)设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的功能要求方面的内容包括()。A.工程的目的B.工程规模C.技术服务工作范围D.性能保证指标E.产能保证指标正确答案：A、B、D、E参考解析：本题考查重点是设计施工总承包合同文件。设计施工总承包合同规定，其中功能要求包括：工程的目的；工程规模；性能保证指标（性能保证表）和产能保证指标。因此，本题的正确答案为ABDE。(57.)施工合同的当事人包括()。A.发包人B.发包人法定代表人C.监理人D.承包人E.承包人法定代表人正确答案：A、D参考解析：本题考查重点是“施工合同管理有关各方的职责”。施工合同当事人是发包人和承包人，双方按照所签订合同约定的义务，履行相应的责任。因此，本题的正确答案为AD。(58.)施工招标文件内容不包括（）。A.工程量清单B.图纸C.投标文件格式D.项目组织机构E.工程进度计划正确答案：D、E参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。施工招标文件包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。参见教材P40。(59.)简明施工合同通用条款的标题包括()。A.施工设备和临时设施B.施工控制网C.工程质量D.缺陷责任与保修责任E.交通运输正确答案：B、C、D参考解析：本题考查重点是“简明施工合同”。简明施工合同通用条款包括17条，标题分别为：一般约定；发包人义务；监理人；承包人；施工控制网；工期；工程质量；试验和检验；变更；计量与支付；竣工验收；缺陷责任与保修责任；保险；不可抗力；违约；索赔；争议的解决，共69款。因此，本题的正确答案为BCD。(60.)以下关于对中标通知书的说法，正确的是()A.评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人B.中标通知书只对中标人具有法律效力C.只有招标人才能确定中标人D.中标通知书对招标人不具有法律效力E.中标通知书发出30日内签订合同正确答案：A、E参考解析：本题重点考查工程施工招标程序。选项A、C，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人。选项B、D，中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还;给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。选项，选项E，招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。(61.)下列对建设工程开工日期的说法不正确的是()。A.开工日期以开工通知发出的日期为准B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，开工日期仍以开工通知载明的开工日期为准C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，开工日期以实际进场施工时间为准E.未发出开工通知的，应当综合考虑认定开工日期正确答案：A、B、C、E参考解析：发出开工通知的，开工日期为开工通知载明的开工日期。开工通知发出后，如果工程尚不具备开工条件，以开工条件具备的时间为开工日期；但因承包人原因导致开工时间推迟的，则仍以开工通知载明的时间为开工日期。未发出开工通知的，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑认定开工日期。(62.)根据《标准施工合同》，下列关于缺陷责任期说法正确的有()。A.缺陷责任期自提交竣工验收报告日期起计算B.缺陷责任期终止证书签发后，发包人与承包人进行合同付款的最终结清C.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前D.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工作修复后，缺陷责任期相应延长E.颁发缺陷责任期终止证书，意味着承包人已按合同约定完成了施工的义务正确答案：B、C、D、E参考解析：本题考查的是缺陷责任期管理。缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。参见教材P117。(63.)设计施工总承包合同的订立中，对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出的选择有()。A.无条件偿还条款B.无条件赔偿条款C.有条件赔偿条款D.无条件补偿条款E.有条件补偿条款正确答案：D、E参考解析：本题考查重点是“设计施工总承包合同的订立——订立合同时需要明确的内容”。对于发包人要求中错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款。①无条件补偿条款；②有条件补偿条款。因此，本题的正确答案为DE。(64.)根据《标准施工总承包招标文件》，下列的说法正确的有()。A.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任B.采用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任C.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人承担责任D.采用有条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求中的错误，发包人不承担责任E.发包人要求引用的原始数据错误，责任由发包人承担正确答案：A、D、E参考解析：本题考查的是订立合同时需要明确的内容。要注意无条件条款和有条件条款的区别。承包人复核是发现的错误，采用无条件条款时，由发包人承担，采用有条件条款时，由承包方承担。特别要记住几种特殊情况。参见教材P124。(65.)关于建设工程材料采购合同的说法，正确的有()。A.当事人意思表示一致时合同成立B.材料交付时合同成立C.是单务合同D.是买卖合同E.是无偿合同正确答案：A、D参考解析：建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。（1）出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的。（2）买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。（3）买卖合同是双务、有偿合同。（4）买卖合同是诺成合同。除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。(66.)工程总承包合同履行过程中的变更，可能涉及()三种情况。A.发包人要求变更B.监理人发给承包人文件中的内容构成变更C.发包人接受承包人提出的合理化建议D.分包单位要求变更E.分包单位发给发包人文件中的内容构成变更正确答案：A、B、C参考解析：本题考查的是合同变更的管理。合同履行过程中的变更，可能涉及发包人要求变更、监理人发给承包人文件中的内容构成变更和发包人接受承包人提出的合理化建议三种情况。(67.)材料合同履行管理中，关于检验和验收的做法正确的有()A.合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书B.合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验C.买方应在检验日期3日前将检验的时间和地点通知卖方，买方应自负费用派遣代表参加检验D.合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力E.合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任正确答案：A、B、D参考解析：本题考查的是材料采购合同履行管理。选项A，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格证书。选项B，合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量等进行检验。选项C，买方应在检验日期3日前将检验的时间和地点通知卖方，卖方应自负费用派遣代表参加检验。选项D，合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约束力选项E，合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。(68.)ECC合同条件通过早期警告和补偿事件等条款的设置，在很大程度上体现了合作伙伴管理所倡导的()的管理机制及合作共赢的理念。A.信任B.协调C.沟通D.激励E.平等正确答案：A、B、C、D参考解析：本题考查的是ECC合同中的合作伙伴管理理念。ECC合同条件通过早期警告和补偿事件等条款的设置，在很大程度上体现了合作伙伴管理所倡导的信任、协调、沟通和激励的管理机制及合作共赢的理念。(69.)法人是依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织，应当满足()。A.依法成立B.有自己的名称及组织机构C.有必要的经费D.有资质证书E.法定代表人具有执业资格正确答案：A、B、C参考解析：本题考查的是合同法律关系的构成。法人应当依法成立。法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。法人成立的具体条件和程序，依照法律、行政法规的规定。设立法人，法律、行政法规规定须经有关机关批准的，依照其规定。参见教材P7。(70.)按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，下列哪些情形()，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标。A.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾B.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的情况C.技术简单，满足条件的勘察设计单位存在10家D.采购人依法能够自行勘察、设计E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计正确答案：A、B、D、E参考解析：本题考查的是工程勘察设计招标方式。按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺、技术采用不可替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘察设计单位少于家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。参见教材P28。(71.)标准施工招标文件的附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括()。A.开标记录表B.问题澄清通知书格式C.招标书格式D.中标通知书格式E.中标结果通知书格式正确答案：A、B、D、E参考解析：本题考查的是工程施工招标程序。附表格式是招标过程中用到的标准化格式，包括：开标记录表、问题澄清通知书格式、中标通知书格式和中标结果通知书格式。因此，本题的正确答案为ABDE。(72.)资格审查分为()。A.资格预审B.资格终审C.资格面神D.资格后审E.资格现审正确答案：A、D参考解析：本题考查的是标准资格预审文件的组成。资格审查分为资格预审和资格后审两种。参见教材P50。(73.)根据《标准设备采购招标文件》，建设工程设备招标的供货要求应包括()A.材料的选用B.检验考核要求C.技术性能指标D.质保期服务要求E.交货期及交货地点正确答案：B、C、D、E参考解析：建设工程设备招标的供货要求应包括：设备名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等。不仅涉及合同设备的制造、运输，还涉及技术资料、安装、调试、考核、验收、技术服务及质量保证等。(74.)根据《建设工程勘察合同（示范文本）》（GF—2016—0203），发包人义务包括()A.发出开始勘察通知B.依法纳税C.办理证件和批件D.遵守法律E.支付合同价款正确答案：A、C、D、E参考解析：发包人义务：（1）遵守法律（2）发出开始勘察通