2024版简述建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版简述建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4施工期第二条合同条款2.1合同文件的优先顺序2.2合同的生效与终止2.3合同的转让与分包第三条工程范围与内容3.1工程范围3.2施工内容第四条工程质量标准4.1质量要求4.2质量检验第五条工程进度与工期5.1施工计划5.2工期延误第六条合同价格6.1合同总价6.2价格调整第七条付款方式与进度7.1预付款7.2进度付款7.3竣工结算第八条材料与设备供应8.1发包方供应8.2承包方供应第九条施工安全与环境保护9.1安全责任9.2环境保护第十条违约责任10.1发包方的违约责任10.2承包方的违约责任第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决第十二条合同的变更与解除12.1合同变更12.2合同解除第十三条合同的附则13.1不可抗力13.2通知与送达13.3法律适用13.4合同的份数第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人签字第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方承包方是指被发包方选定，具有相应资质和能力，负责本工程的施工和保修的法人或其他组织。1.3工程本合同所指工程是指位于____的____项目，包括但不限于土建、安装、装修等工程。1.4施工期施工期是指自合同签字之日起至工程竣工交付之日止的时间段。第二条合同条款2.1合同文件的优先顺序本合同的组成文件依次为：合同协议书、中标通知书（如有）、投标书及其附件、专用条款、通用条款、标准规范及技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单和其他双方认为应当作为合同组成部分的文件。上述文件的解释顺序以此为准。2.2合同的生效与终止本合同自双方签字盖章之日起生效。合同履行完毕，验收合格并办理完竣工结算后终止。2.3合同的转让与分包未经发包方书面同意，承包方不得将合同的全部或部分权利义务转让给第三方，也不得将合同的全部或部分义务分包给第三方。第三条工程范围与内容3.1工程范围本合同工程包括但不限于：____、____、____等。3.2施工内容承包方应按照合同约定的工程范围、施工图纸和技术规范的要求，完成工程的施工、安装、调试、试运行及保修等工作。第四条工程质量标准4.1质量要求本工程质量应符合国家及行业的标准和规范要求，达到____等标准。4.2质量检验工程质量的检验和验收应按照合同约定的标准进行，发包方有权对工程质量进行监督检查，并对不符合质量要求的部分要求承包方进行返工或修复。第五条工程进度与工期5.1施工计划承包方应根据合同约定的工程内容和工期要求，编制详细的施工计划，并提交发包方批准。5.2工期延误因承包方原因导致工程延期，承包方应承担相应的违约责任。因不可抗力等不可预见因素导致工期延误，按合同约定的不可抗力条款处理。第六条合同价格6.1合同总价本合同总价根据____、____等因素确定，具体金额为____元（大写：____元整）。6.2价格调整合同履行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可预见因素，按合同约定的价格调整条款进行调整。第七条付款方式与进度7.1预付款合同签订后，发包方支付合同总价的一定比例作为预付款，具体比例为____%。7.2进度付款工程进度达到合同约定的节点后，承包方按实际完成工程量向发包方提交进度付款申请，发包方按合同约定的比例支付进度款，具体比例为____%。7.3竣工结算工程竣工并经验收合格后，承包方应向发包方提交竣工结算报告及完整的结算资料，发包方按合同约定的方式进行竣工结算。第八条材料与设备供应8.1发包方供应发包方应按照合同约定的时间和数量，向承包方供应工程所需的材料和设备，并承担相应的供应风险。8.2承包方供应承包方应按照合同约定的标准和质量要求，负责采购并供应工程所需的材料和设备，并承担相应的供应风险。第九条施工安全与环境保护9.1安全责任承包方应全面负责施工过程中的安全管理工作，确保施工安全符合国家及行业的安全生产规定。9.2环境保护承包方应按照相关法律法规和标准要求，做好施工现场的环境保护工作，防止污染和损害。第十条违约责任10.1发包方的违约责任发包方违反合同约定，导致工程不能按期完成或质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。10.2承包方的违约责任承包方违反合同约定，导致工程不能按期完成或质量不符合要求的，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1协商解决合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。11.2调解解决协商不成的，可以请求相关行业组织或专业机构进行调解。11.3仲裁解决调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第十二条合同的变更与解除12.1合同变更合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2合同解除合同履行过程中，如发生不可抗力等合同约定的解除条件，双方协商一致后可以解除合同。第十三条合同的附则13.1不可抗力不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2通知与送达双方之间的通知和文件送达，应以书面形式进行，送达对方指定的联系方式即视为有效。13.3法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用____国的法律。13.4合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同于____年____月____日签署。14.2签署地点本合同于____（地点）签署。14.3签署人签字发包方代表（签字）：承包方代表（签字）：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同协议书附件2：中标通知书（如有）附件3：投标书及其附件附件4：专用条款附件5：通用条款附件6：标准规范及技术文件附件7：图纸附件8：工程量清单附件9：工程报价单附件10：施工计划附件11：材料和设备供应清单附件12：安全生产措施方案附件13：环境保护措施方案附件14：合同变更协议（如有）附件的详细要求和说明：附件1：合同协议书合同协议书是本合同的核心文件，明确了甲乙双方的权利、义务和责任。附件2：中标通知书（如有）中标通知书是承包方获得合同的正式通知，如有中标通知书，应将其作为合同的一部分。附件3：投标书及其附件投标书及其附件是承包方向发包方提交的报价和施工方案，作为合同的重要组成部分。附件4：专用条款专用条款是针对本合同的特定情况制定的条款，包括合同价格、付款方式、工期等具体规定。附件5：通用条款通用条款是适用于大多数建设工程施工合同的条款，包括合同的履行、变更、解除和违约责任等方面的规定。附件6：标准规范及技术文件标准规范及技术文件明确了工程的质量、安全和技术要求，承包方应按照这些要求进行施工。附件7：图纸图纸是工程的视觉表达，包括平面图、立面图、剖面图等，是施工的重要依据。附件8：工程量清单工程量清单列出了工程中各项工作的数量和工程量，用于计算工程总价和进度付款。附件9：工程报价单工程报价单详细列出了工程的各项费用和价格，是确定合同总价的基础。附件10：施工计划施工计划是承包方提交的工程进度安排和施工方案，包括施工时间表、施工方法等。附件11：材料和设备供应清单材料和设备供应清单列出了合同中发包方和承包方供应的材料和设备的详细信息。附件12：安全生产措施方案安全生产措施方案明确了施工过程中的安全措施和管理制度，以确保施工安全。附件13：环境保护措施方案环境保护措施方案列出了施工过程中应采取的环境保护措施，以减少对环境的影响。附件14：合同变更协议（如有）合同变更协议是对原合同内容的修改和补充，如有变更协议，应将其作为合同的一部分。说明二：违约行为及责任认定：1.发包方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款。2.发包方未按约定提供施工场地、施工条件或材料设备。3.承包方未按约定时间完成工程、未达到合同约定的质量标准。4.承包方未按约定采购、使用不合格的材料和设备。5.承包方未按约定采取安全生产措施，导致安全事故。6.承包方未按约定进行环境保护，导致环境污染。违约责任认定标准：1.按合同约定的违约金比例计算违约金。2.因违约导致工程延期，按合同约定的工期延误违约金比例计算违约金。3.因违约导致质量不符合要求，承包方应负责返工或修复，并承担相应的费用。4.因违约导致安全事故或环境污染，承包方应承担相应的法律责任和赔偿责任。示例说明：如果发包方未按约定时间支付预付款，承包方可以要求发包方支付预付款及违约金。如果承包方未按约定时间完成工程，发包方可以要求承包方支付工期延误违约金，并有权要求承包方承担延长工期的相关费用。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。