二零二五版地下综合管廊安装工程分包合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版地下综合管廊安装工程分包合同范本本合同目录一览1.合同当事人及项目概况1.1合同当事人信息1.1.1分包方信息1.1.2总包方信息1.1.3监理方信息1.2项目概况1.2.1项目名称1.2.2项目地点1.2.3项目规模1.2.4项目工期1.3合同签订日期及生效日期2.工程范围及内容2.1工程范围2.2工程内容2.2.1主要工程内容2.2.2辅助工程内容3.工程量清单及价格3.1工程量清单3.2工程价格3.2.1分包工程单价3.2.2其他费用4.合同工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3进度款支付5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检查与验收5.3质量保证期6.工程款支付及结算6.1工程款支付方式6.2工程款支付时间6.3结算方式6.4争议解决7.保险及安全7.1保险责任7.2安全责任7.3安全防护措施8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.2附件二：工程进度计划12.3附件三：质量保证期12.4附件四：其他相关文件13.合同变更及补充13.1合同变更条件13.2合同补充条款14.其他约定事项14.1法律适用14.2合同份数14.3合同签署日期第一部分：合同如下：1.合同当事人及项目概况1.1合同当事人信息1.1.1分包方信息1.1.1.1分包方名称：X有限公司1.1.1.2分包方法定代表人：1.1.1.3分包方注册地址：省市区路号1.1.1.4分包方联系电话：02156781.1.2总包方信息1.1.2.1总包方名称：YYY建设集团有限公司1.1.2.2总包方法定代表人：1.1.2.3总包方注册地址：省市区路号1.1.2.4总包方联系电话：021876543211.1.3监理方信息1.1.3.1监理方名称：ZZZ工程监理有限公司1.1.3.2监理方法定代表人：1.1.3.3监理方注册地址：省市区路号1.1.3.4监理方联系电话：021456789121.2项目概况1.2.1项目名称：市地下综合管廊安装工程1.2.2项目地点：市区1.2.3项目规模：全长公里1.2.4项目工期：自2025年1月1日起至2026年12月31日止1.3合同签订日期及生效日期1.3.1合同签订日期：2025年1月1日1.3.2合同生效日期：合同签订之日起生效2.工程范围及内容2.1工程范围2.1.1地下综合管廊主体结构施工2.1.2管廊内部设备安装2.1.3管廊外部附属设施施工2.2工程内容2.2.1主要工程内容：包括但不限于管廊主体结构、管道、电缆、照明、通风、排水等设施的施工和安装2.2.2辅助工程内容：包括但不限于临时设施搭建、材料运输、施工人员住宿等3.工程量清单及价格3.1工程量清单3.1.1工程量清单详见表一3.2工程价格3.2.1分包工程单价：根据工程量清单及市场价格确定3.2.2其他费用：包括但不限于材料费、人工费、机械费、管理费等4.合同工期及进度4.1合同工期：24个月4.2工程进度计划4.2.1工程进度计划详见表二4.3进度款支付4.3.1进度款支付按工程进度计划进行，每月支付一次5.工程质量要求5.1质量标准：符合国家及行业相关质量标准5.2质量检查与验收5.2.1分包方应按照质量标准进行施工，并接受总包方及监理方的检查与验收5.2.2工程验收合格后方可进行下一阶段的施工5.3质量保证期：自工程验收合格之日起计算，为期一年6.工程款支付及结算6.1工程款支付方式：按月进度支付，支付比例根据工程进度及质量验收情况确定6.2工程款支付时间：每月一个工作日支付上月进度款6.3结算方式：按合同约定的工程量清单及单价进行结算6.4争议解决：如对结算有异议，应在收到结算通知之日起15日内提出，双方协商解决；协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。8.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决程序8.2.1提起争议的一方应在争议发生后30日内向对方发出书面通知。8.2.2双方应在收到书面通知后30日内进行协商。8.2.3如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.违约责任9.1违约情形9.1.1分包方未按合同约定完成工程量或质量不达标的；9.1.2分包方未按合同约定的时间完成工程进度；9.1.3分包方未按合同约定支付工程款的；9.1.4分包方违反合同约定的其他违约行为。9.2违约责任承担9.2.1发生违约情形，违约方应承担相应的违约责任。9.2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致解除合同；10.1.2发生不可抗力事件，经双方确认无法继续履行合同时；10.1.3一方严重违约，经对方催告后仍未采取补救措施或继续违约的；10.2合同终止条件10.2.1合同约定的工期届满，工程全部完成并验收合格；10.2.2双方协商一致终止合同；10.2.3发生法律、法规规定的其他终止合同的情形。11.合同生效及解除11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章后生效；11.1.2合同签订地的人民法院或其他有权机关确认合同合法有效。11.2合同解除条件11.2.1符合合同约定的解除条件；11.2.2经双方协商一致解除合同。12.合同附件12.1附件一：工程量清单12.1.1附件一为合同附件，与本合同具有同等法律效力。12.2附件二：工程进度计划12.2.1附件二为合同附件，与本合同具有同等法律效力。12.3附件三：质量保证期12.3.1附件三为合同附件，与本合同具有同等法律效力。12.4附件四：其他相关文件12.4.1附件四包括但不限于工程设计文件、施工图纸、技术规范等，与本合同具有同等法律效力。13.合同变更及补充13.1合同变更条件13.1.1双方协商一致；13.1.2经双方书面同意变更。13.2合同补充条款13.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数14.2.1本合同一式八份，双方各执四份，具有同等法律效力。14.3合同签署日期14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中，为协助甲乙双方实现合同目的而介入合同关系的独立第三方机构或个人。15.2第三方的类型15.2.1技术咨询方：提供专业技术咨询、设计变更建议等服务。15.2.2监理方：对工程进度、质量、安全等方面进行监督管理。15.2.3质量检测机构：对工程材料、施工质量进行检测。15.2.4法务顾问：提供法律咨询、合同审查等服务。15.3第三方的选择15.3.1第三方由甲乙双方协商确定，必要时可由双方共同委托第三方中介机构推荐。15.4第三方的职责15.4.1第三方应根据合同约定，独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方应遵守国家法律法规和行业规范，维护甲乙双方的合法权益。16.甲乙双方在第三方介入时的额外条款16.1第三方介入的同意16.2第三方的参与方式16.2.1第三方以独立合同方的身份参与合同关系，不改变甲乙双方的权利义务。16.3第三方的费用承担16.3.1第三方的费用由甲乙双方协商确定，并按照合同约定支付。16.4第三方的责任16.4.1第三方在合同履行过程中的责任，由其与甲乙双方签订的独立合同约定。17.第三方的责任限额17.1第三方的责任限额17.1.1第三方的责任限额由甲乙双方在独立合同中约定，并在合同中明确。17.2责任限额的确定17.2.1责任限额应根据第三方的业务范围、专业能力、市场行情等因素综合确定。17.3超出责任限额的处理17.3.1如第三方在合同履行过程中造成损失，超出责任限额的部分，由甲乙双方按比例分担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方与甲方的关系：第三方作为独立合同方，与甲方签订独立合同，甲方对第三方在合同履行过程中的行为承担连带责任。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方与乙方的关系：第三方作为独立合同方，与乙方签订独立合同，乙方对第三方在合同履行过程中的行为承担连带责任。18.3第三方与监理方的划分18.3.1第三方与监理方的划分：第三方在合同履行过程中的职责，不应与监理方的职责混淆，监理方负责对整个工程进行监督管理。18.4第三方与质量检测机构的划分18.4.1第三方与质量检测机构的划分：第三方负责提供检测服务，质量检测机构负责对工程材料、施工质量进行检测。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求和说明：列明工程项目的具体名称、规格、数量、单位、单价和总价。包含工程变更和增减项目的清单。清单应与合同中的工程范围和内容相一致。2.附件二：工程进度计划详细要求和说明：列明工程项目的分阶段进度，包括关键节点和里程碑。包含各阶段进度的时间安排和责任主体。进度计划应与合同工期相一致。3.附件三：质量保证期详细要求和说明：明确工程项目的质量保证期限，通常为工程验收合格之日起一年。列明质量保证期内甲方对工程项目的维护和保修责任。4.附件四：技术规范和标准详细要求和说明：列明工程项目的相关技术规范和标准，包括国家、行业和地方标准。规范和标准应适用于工程项目的施工和验收。5.附件五：合同变更记录详细要求和说明：记录合同履行过程中发生的任何变更，包括变更的原因、内容、时间和双方签字确认。6.附件六：工程款支付凭证详细要求和说明：记录每次工程款支付的金额、日期、支付方式及双方签字确认。7.附件七：工程验收报告详细要求和说明：记录工程项目的验收时间、地点、参与人员、验收结果和存在问题。8.附件八：争议解决文件详细要求和说明：记录合同履行过程中发生的争议，包括争议的起因、解决过程和结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1未按合同约定的时间完成工程进度；1.2工程质量不符合合同约定的标准；1.3未按合同约定支付工程款；1.4未经甲方同意擅自变更工程内容；1.5违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约责任认定标准如下：2.1违约行为发生时，甲方有权要求违约方承担违约责任；2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等；2.3违约金的计算标准根据合同约定或法律规定确定。3.违约责任示例说明：示例一：如分包方未按合同约定的时间完成工程进度，每延迟一天，应向甲方支付相当于每日工程款1%的违约金。示例二：如分包方提供的材料质量不符合合同约定的标准，甲方有权要求分包方更换不合格材料，并承担由此产生的额外费用。示例三：如分包方未按合同约定支付工程款，甲方有权要求分包方支付滞纳金，并承担相应的法律后果。全文完。二零二五版地下综合管廊安装工程分包合同范本2合同编号_________一、合同主体1.甲方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______2.乙方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______3.其他相关方：名称：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______二、合同前言2.1背景和目的鉴于地下综合管廊在我国城市基础设施建设中的重要地位，甲方为完善地下综合管廊项目，经研究决定对项目进行分包。乙方具备相应的施工资质和经验，双方经友好协商，达成一致意见，签订本合同。2.2合同依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法规，以及《地下综合管廊工程施工及验收规范》等标准规范。三、定义与解释3.1专业属于本合同中，“地下综合管廊”指在地下敷设的、用于容纳多种市政管线、供电、通信、消防等设施的通道。3.2关键词解释（1）分包工程：指甲方将地下综合管廊项目的一部分工程，委托乙方进行施工。（2）合同价款：指本合同约定乙方完成分包工程应得的报酬。（3）工期：指乙方完成分包工程所需的时间。（4）施工图纸：指由甲方提供的、乙方需依据施工的图纸。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务（1）甲方有权要求乙方按照合同约定，按时、按质、按量完成分包工程。（2）甲方负责提供施工图纸、工程量清单等相关资料。（3）甲方负责协调解决施工过程中涉及的相关问题。4.2乙方的权利和义务（1）乙方有权按照合同约定，获得合同价款。（2）乙方应按照施工图纸、工程量清单等要求，按时、按质、按量完成分包工程。（3）乙方应遵守国家相关法律法规和行业规范，确保施工安全。（4）乙方应配合甲方完成工程验收工作。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，工期为_______天。5.2合同履行地点分包工程地点：_______5.3合同履行方式乙方应按照合同约定，自主完成分包工程的施工。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后生效。6.2终止条件（1）合同约定的工期完成后，经甲方验收合格，合同自动终止。（2）任何一方违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。（3）法律法规规定或双方协商一致，合同可以终止。6.3终止程序合同终止前，双方应协商一致，签订终止协议。合同终止后，双方应按照协议约定，办理相关手续。6.4终止后果合同终止后，乙方应按照合同约定，退还甲方已支付的合同价款，并承担由此产生的损失。七、费用与支付7.1费用构成（1）分包工程的人工费用；（2）分包工程的材料费用；（3）分包工程的机械费用；（4）分包工程的检验试验费用；（5）分包工程的临时设施费用；（6）分包工程的保险费用；（7）分包工程的利润；（8）分包工程的税金；（9）其他应由乙方承担的费用。7.2支付方式本合同费用支付方式为：（1）按工程进度支付；（2）按月支付；（3）按完成项目支付。7.3支付时间（1）按工程进度支付：每完成一定比例的工程量后，乙方应向甲方提交支付申请，甲方应在收到支付申请后的_______个工作日内支付。（2）按月支付：每月_______日支付上一个月的工程款。（3）按完成项目支付：项目完成后_______个工作日内支付。7.4支付条款（1）甲方在支付费用时，应按照国家有关税收政策依法纳税。（2）甲方在支付费用时，应按照合同约定的时间、金额和方式支付。（3）乙方应在收到甲方支付的费用后，开具相应的发票。八、违约责任8.1甲方违约（1）甲方未按时支付费用的，应向乙方支付_______%的违约金。（2）甲方未能提供施工图纸、工程量清单等相关资料的，应承担相应的责任。8.2乙方违约（1）乙方未按时完成工程的，应向甲方支付_______%的违约金。（2）乙方施工质量不符合合同约定的，应承担相应的责任。8.3赔偿金额和方式（1）甲方违约导致乙方损失的，甲方应按照实际损失赔偿。（2）乙方违约导致甲方损失的，乙方应按照实际损失赔偿。九、保密条款9.1保密内容本合同涉及的保密内容包括但不限于：（1）甲方和乙方的商业秘密；（2）地下综合管廊安装工程的技术资料；（3）合同履行过程中的相关信息。9.2保密期限本合同涉及的保密期限为合同生效之日起_______年。9.3保密履行方式（1）双方应采取必要措施，确保保密内容的保密性；（2）未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于：（1）自然灾害；（2）政府行为；（3）社会异常事件。10.3不可抗力发生时的责任和义务（1）发生不可抗力事件后，双方应及时通知对方；（2）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方应协商解决；（3）因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方均不承担责任。10.4不可抗力实例（1）地震、洪水、台风等自然灾害；（2）政府颁布的法律法规变更；（3）战争、罢工等社会异常事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼，或向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意，任何一方不得转让合同。12.2不得转让的情形（1）合同约定的保密内容；（2）合同约定的知识产权；（3）合同约定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留（1）甲方保留对地下综合管廊安装工程分包项目的最终验收权。（2）甲方保留对乙方施工过程中的技术指导和监督权。13.2特殊权力保留（1）在合同履行期间，未经甲方同意，乙方不得将其在地下综合管廊安装工程分包项目中的权利和义务转让给第三方。（2）甲方保留在合同履行期间，对乙方进行考核和评价的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序合同的修改和补充应经双方协商一致，并以书面形式进行。14.2修改和补充效力经双方签字盖章的合同修改和补充文件，与本合同具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项（1）甲方应协助乙方解决施工过程中遇到的技术难题；（2）乙方应配合甲方进行工程验收和资料整理。15.2协作与配合方式双方应通过会议、电话、书面等方式进行协作与配合。十六、其他条款16.1法律适用本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成双方之间关于地下综合管廊安装工程分包的完整协议，并具有独立性。16.3增减条款本合同如有增减条款，应以书面形式明确约定，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：_______乙方（盖章）：法定代表人（签字）：日期：_______附件：1.地下综合管廊安装工程分包工程量清单2.地下综合管廊安装工程施工图纸3.其他相关文件附件及其他说明解释一、附件列表：1.地下综合管廊安装工程分包工程量清单2.地下综合管廊安装工程施工图纸3.其他相关文件（如合同修改和补充文件、验收报告、技术指导文件等）二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按时支付费用的，认定为甲方违约。未能提供施工图纸、工程量清单等相关资料的，认定为甲方违约。2.乙方违约：未按时完成工程的，认定为乙方违约。施工质量不符合合同约定的，认定为乙方违约。3.不可抗力事件导致合同无法履行的，双方均不承担责任。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.违约责任：指合同一方不履行或不适当履行合同义务，应当承担的法律后果。3.保密条款：指合同双方就特定信息达成的不公开、不泄露的协议。4.争议解决：指合同双方在合同履行过程中发生争议时，采取的解决争议的方法。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：施工过程中遇到的技术难题。解决办法：甲方应协助乙方解决，通过会议、电话、书面等方式进行。2.问题：乙方施工质量不符合合同约定。解决办法：乙方应立即采取措施进行整改，直至符合合同约定。3.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应向甲方提出书面支付申请，甲方应在规定时间内支付。4.问题：合同修改和补充未按程序进行。解决办法：双方应协商一致，以书面形式进行修改和补充，并经双方签字盖章。5.问题：合同履行过