2025年度数据中心配电系统升级改造工程分包合同4篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度数据中心配电系统升级改造工程分包合同合同目录一、合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系人1.4合同双方联系方式二、合同背景与目的2.1项目背景2.2项目目的三、工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单四、合同标的与质量要求4.1合同标的4.2质量要求4.3质量检测标准五、工程进度与工期5.1工程进度计划5.2工期要求5.3工期延误责任六、合同价格与支付方式6.1合同价格6.2价格调整6.3支付方式6.4付款进度七、合同履行与验收7.1合同履行条件7.2工程验收标准7.3验收程序7.4验收争议解决八、违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决程序九、合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止后的处理十、保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任十一、知识产权11.1知识产权归属11.2使用限制11.3违约责任十二、合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止后的处理十三、其他约定13.1合同附件13.2合同解释13.3合同生效日期十三、合同附件1.投标文件2.中标通知书3.工程量清单4.技术规范5.施工图6.合同附件清单7.附件一：合同双方基本信息8.附件二：合同背景与目的9.附件三：工程范围与内容10.附件四：合同标的与质量要求11.附件五：工程进度与工期12.附件六：合同价格与支付方式13.附件七：合同履行与验收14.附件八：违约责任与争议解决15.附件九：合同解除与终止16.附件十：保密条款17.附件十一：知识产权18.附件十二：合同生效与终止合同编号2025年度数据中心配电系统升级改造工程分包合同一、合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方地址]乙方地址：[乙方地址]1.3合同双方联系人甲方联系人：[甲方联系人姓名]乙方联系人：[乙方联系人姓名]1.4合同双方联系方式甲方联系电话：[甲方联系电话]乙方联系电话：[乙方联系电话]甲方电子邮箱：[甲方电子邮箱]乙方电子邮箱：[乙方电子邮箱]二、合同背景与目的2.1项目背景[项目背景说明]2.2项目目的[项目目的说明]三、工程范围与内容3.1工程范围[工程范围详细描述]3.2工程内容[工程内容详细描述]3.3工程量清单[工程量清单详细内容]四、合同标的与质量要求4.1合同标的[合同标的详细描述]4.2质量要求[质量要求详细描述]4.3质量检测标准[质量检测标准详细内容]五、工程进度与工期5.1工程进度计划[工程进度计划详细内容]5.2工期要求[工期要求详细内容]5.3工期延误责任[工期延误责任详细内容]六、合同价格与支付方式6.1合同价格[合同价格详细内容]6.2价格调整[价格调整详细内容]6.3支付方式[支付方式详细内容]6.4付款进度[付款进度详细内容]七、合同履行与验收7.1合同履行条件[合同履行条件详细内容]7.2工程验收标准[工程验收标准详细内容]7.3验收程序[验收程序详细内容]7.4验收争议解决[验收争议解决详细内容]八、违约责任与争议解决8.1违约责任[详细列出各类违约行为及其相应的违约责任]8.2争议解决方式[说明争议解决的途径，如协商、调解、仲裁或诉讼]8.3争议解决程序[详细说明争议解决的具体步骤和程序]九、合同解除与终止9.1合同解除条件[详细列出合同解除的条件]9.2合同终止条件[详细列出合同终止的条件]9.3合同解除与终止后的处理[说明合同解除或终止后的相关处理事宜]十、保密条款10.1保密内容[明确需要保密的信息内容]10.2保密期限[保密信息的保密期限]10.3违约责任[违反保密条款的违约责任]十一、知识产权11.1知识产权归属[明确知识产权的归属]11.2使用限制[知识产权的使用限制]11.3违约责任[违反知识产权条款的违约责任]十二、合同生效与终止12.1合同生效条件[合同生效的具体条件]12.2合同终止条件[合同终止的具体条件]12.3合同解除与终止后的处理[合同解除或终止后的相关处理事宜]十三、其他约定13.1合同附件[列出合同附件的清单和内容]13.2合同解释[对合同条款的特定解释]13.3合同生效日期[合同生效的具体日期]十四、合同附件[此处列出合同附件的具体内容]甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签字）：____________乙方代表（签字）：____________日期：________________________日期：________________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明：1.1甲方主导权条款说明：本合同约定，甲方在工程管理、决策和监督方面具有主导权，乙方应服从甲方的合理指令。1.2工程变更管理条款说明：甲方有权根据项目需求，对工程范围、进度、质量等方面进行合理变更，乙方应积极配合，并按照变更后的要求执行。1.3技术指导与监督条款说明：甲方应提供必要的技术指导，监督乙方施工过程中的技术执行情况，确保工程质量符合要求。1.4工程验收与保修条款说明：甲方负责组织工程验收，乙方应按照合同约定进行保修，保修期内出现质量问题，乙方应承担相应的维修责任。1.5甲方支付进度条款说明：甲方根据工程进度和实际完成情况，按约定的支付比例和程序向乙方支付工程款项。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明：2.1乙方主导权条款说明：本合同约定，乙方在工程实施过程中具有主导权，负责施工组织、技术执行和进度控制。2.2施工方案与进度计划条款说明：乙方应编制详细的施工方案和进度计划，经甲方审核批准后执行，并确保按期完成工程。2.3乙方技术支持与保障条款说明：乙方应提供必要的技术支持，确保施工过程中的技术执行和工程质量。2.4乙方质量责任条款说明：乙方对施工过程中的质量问题负责，确保工程质量达到合同约定的标准。2.5乙方支付进度条款说明：乙方根据工程进度和实际完成情况，按约定的支付比例和程序向甲方申请支付工程款项。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明：3.1第三方中介条款说明：本合同约定，引入第三方中介机构对工程进行监督管理，中介机构应具备相应的资质和经验。3.2中介机构职责条款说明：中介机构负责监督工程施工过程，确保工程质量、进度和合同履行情况。3.3中介机构费用条款说明：中介机构服务费用由甲方和乙方按约定比例分担。3.4中介机构报告条款说明：中介机构应定期向甲方和乙方提交工程监督报告，报告内容包括工程质量、进度、合同履行情况等。3.5中介机构争议解决条款说明：中介机构在履行职责过程中发生的争议，由甲方、乙方和中介机构协商解决；协商不成的，可依法申请仲裁或诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.投标文件2.中标通知书3.工程量清单4.技术规范5.施工图6.合同附件清单7.附件一：合同双方基本信息8.附件二：合同背景与目的9.附件三：工程范围与内容10.附件四：合同标的与质量要求11.附件五：工程进度与工期12.附件六：合同价格与支付方式13.附件七：合同履行与验收14.附件八：违约责任与争议解决15.附件九：合同解除与终止16.附件十：保密条款17.附件十一：知识产权18.附件十二：合同生效与终止19.附件十三：当甲方为主导时，增加的多项条款及说明20.附件十四：当乙方为主导时，增加的多项条款及说明21.附件十五：当有第三方中介时，增加的多项条款及说明二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款项。认定：根据合同约定的支付进度，甲方未在规定时间内支付款项。2.违约行为：乙方未按合同约定完成工程。认定：根据合同约定的工程进度，乙方未按时完成工程或工程质量不符合要求。3.违约行为：甲方未提供必要的技术指导或监督不力。认定：甲方未按照合同约定提供技术指导或监督不力，导致工程质量问题。4.违约行为：乙方未按照甲方指令进行工程变更。认定：乙方未按照甲方合理指令进行工程变更，导致工程进度延误或质量下降。三、法律名词及解释：1.违约责任：指合同一方违反合同约定，应承担的法律后果。2.争议解决：指合同双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。3.知识产权：指法律赋予创作者对其作品、发明、实用新型等智力成果的专有权利。4.保密条款：指合同双方就保密信息达成的协议，约定保密信息的范围、期限和违约责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：工程进度延误。解决办法：及时沟通，调整进度计划，必要时增加人力或资源。2.问题：工程质量问题。解决办法：立即停止施工，查明原因，采取整改措施，确保质量达标。3.问题：合同履行争议。解决办法：通过协商或引入第三方调解，寻求解决方案。五、所有应用场景：1.数据中心配电系统升级改造工程。2.甲方为主导的工程分包合同。3.乙方为主导的工程分包合同。4.引入第三方中介机构进行工程监督的合同。5.需要保密信息处理的合同。6.知识产权归属明确的合同。全文完。2025年度数据中心配电系统升级改造工程分包合同1甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1：名称为配电柜，规格为20KV，N1冗余配置。材料2：名称为配电线路，规格为100平方毫米铜芯绝缘电缆。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求（如防火等级、环保标准等）。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件，如产品合格证、质量检测报告等。材料的质量应满足数据中心配电系统升级改造工程的设计要求，包括但不限于可靠性、安全性、耐久性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下：材料1：数量为5台（单位）。材料2：数量为1000米（单位）。实际采购数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在工程开工前______天（具体时长）发出。2.材料单价与总价材料1的单价为______元/（单位），材料2的单价为______元/（单位）。本合同材料总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次（如有）的材料，乙方应根据甲方工程进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______（详细地址）的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装，确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的材料，并承担因此给甲方造成的损失。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的材料进行检验和验收，如发现材料不符合要求，有权拒收或要求乙方更换。有权根据工程实际情况调整材料采购数量，但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务：在合同规定的时间内接收符合要求的材料，并按照合同约定支付货款。为乙方交货提供必要的协助，如提供卸货场地等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求提供材料后，有权要求甲方按照约定支付货款。如因甲方原因导致交货延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、地点、数量和质量提供材料。对甲方提供的与材料相关的工程信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、检验与验收1.检验方式乙方在交货前应对材料进行自检，确保材料符合合同要求。甲方在收到材料后的______个工作日内（具体时长）进行验收，可以采用抽检或全检的方式。2.验收标准验收标准以本合同约定的材料名称、规格、质量要求以及国家相关标准为准。如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如更换材料等。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据工程进度，在乙方按照甲方要求交付一定比例的材料后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有材料交付且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付货款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故拒收符合要求的材料，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于运输费用、材料保管费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、数量或质量提供材料，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的材料不符合合同要求，应负责免费更换符合要求的材料，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因材料质量问题给甲方工程造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于材料价格、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度数据中心配电系统升级改造工程分包合同2甲方（采购方）：甲方名称：______甲方地址：______甲方联系方式：______法定代表人（如有）：______乙方（供应方）：乙方名称：______乙方地址：______乙方联系方式：______法定代表人（如有）：______一、工程材料描述1.材料名称与规格材料1：名称为配电柜，规格为10kV/630A。材料2：名称为电缆，规格为YJV228.7/15KV3400mm²。材料应符合国家相关标准以及甲方特定的工程要求（如防火等级、环保标准等）。2.材料质量要求乙方提供的材料应具备质量合格证明文件，如产品合格证、质量检测报告等。材料的质量应满足数据中心配电系统升级改造工程的设计要求，包括但不限于安全性能、耐久性、稳定性等方面的要求。乙方保证所提供材料在正常使用条件下，自交付之日起______年内（具体时长）不出现因材料质量问题导致的工程故障或性能下降。二、材料数量与价格1.材料数量甲方预计采购的材料数量如下：材料1：数量为10（台）。材料2：数量为1000（米）。实际采购数量以甲方最终书面通知为准，但通知应在工程开工前______天（具体时长）发出。2.材料单价与总价材料1的单价为10000元/（台），材料2的单价为500元/（米）。本合同材料总价预计为______元（大写：______），该总价根据预计数量计算得出，最终总价以实际采购数量和相应单价结算为准。三、交货时间与地点1.交货时间乙方应在合同签订后的______个工作日内（具体时长）将首批材料交付至甲方指定地点。对于后续批次（如有）的材料，乙方应根据甲方工程进度需求，在接到甲方书面通知后的______个工作日内交货。2.交货地点乙方将材料交付至甲方位于______（详细地址）的工程施工现场或甲方另行书面指定的地点。四、包装与运输1.包装要求乙方负责对材料进行妥善包装，确保材料在运输和存储过程中不受损坏。包装应标明材料名称、规格、数量、生产厂家等信息。2.运输责任乙方承担材料运输至交货地点的费用和风险。在运输过程中如发生材料损坏、丢失等情况，乙方应及时补充相同规格和质量的材料，并承担因此给甲方造成的损失。五、双方权利与义务1.甲方权利与义务权利：有权对乙方提供的配电系统升级改造工程材料进行检验和验收，如发现材料不符合要求，有权拒收或要求乙方更换。有权根据工程实际情况调整材料采购数量，但应按照本合同约定的程序通知乙方。义务：在合同规定的时间内接收符合要求的材料，并按照合同约定支付货款。为乙方交货提供必要的协助，如提供卸货场地等。2.乙方权利与义务权利：在按照合同要求提供材料后，有权要求甲方按照约定支付货款。如因甲方原因导致交货延迟或其他损失，有权要求甲方承担相应责任。义务：按照合同约定的时间、地点、数量和质量提供材料。对甲方提供的与材料相关的工程信息和技术要求保密，不得泄露给第三方。六、检验与验收1.检验方式乙方在交货前应对材料进行自检，确保材料符合合同要求。甲方在收到材料后的______个工作日内（具体时长）进行验收，可以采用抽检或全检的方式。2.验收标准验收标准以本合同约定的材料名称、规格、质量要求以及国家相关标准为准。如验收不合格，甲方应在验收后______个工作日内（具体时长）通知乙方，乙方应在接到通知后的______个工作日内（具体时长）采取补救措施，如更换材料等。七、付款方式与期限1.预付款合同签订后的______个工作日内（具体时长），甲方支付给乙方合同总价的______%作为预付款，即______元（大写：______）。2.进度款（如有）根据工程进度，在乙方按照甲方要求交付一定比例的材料后，甲方支付相应比例的进度款。具体支付比例和时间由双方另行书面约定。3.尾款在乙方完成所有材料交付且经甲方验收合格后的______个工作日内（具体时长），甲方支付合同总价的尾款，即合同总价的______%，金额为______元（大写：______）。八、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照合同约定支付货款，每逾期一天，应按照未支付金额的______%向乙方支付违约金。如甲方无故拒收符合要求的材料，应承担因此给乙方造成的损失，包括但不限于运输费用、材料保管费用等。2.乙方违约责任若乙方未按照合同约定的时间、地点、数量或质量提供材料，每逾期一天，应按照合同总价的______%向甲方支付违约金；逾期超过______天（具体时长），甲方有权解除合同，并要求乙方返还已支付的款项，同时乙方应承担甲方因此遭受的全部损失。如乙方提供的材料不符合合同要求，应负责免费更换符合要求的材料，并按照合同总价的______%向甲方支付违约金；如因材料质量问题给甲方工程造成损失，乙方应承担全部赔偿责任。九、合同的变更与解除1.变更本合同的任何变更需经双方书面协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。2.解除除本合同约定的解除条件外，经双方协商一致，可以解除本合同。若一方出现严重违约行为，另一方有权解除本合同，并要求违约方承担相应的违约责任。十、不可抗力1.定义本合同所称不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、战争、政府行为（如政策调整、禁令等）等。2.责任免除在不可抗力事件发生期间，双方应互相通知，并提供相关证明文件。因不可抗力导致无法履行合同义务的一方不承担违约责任，但应尽力采取措施减少损失。如果不可抗力事件持续超过______天（具体时长），双方应协商解决合同的履行问题，如变更合同内容或解除合同等。十一、争议解决1.协商本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决。2.诉讼若协商不成，双方同意将争议提交合同签订地的人民法院进行诉讼解决。十二、保密条款1.保密内容双方应对在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密以及其他机密信息（包括但不限于材料价格、工程设计方案等）予以保密。2.保密期限保密期限自合同签订之日起至合同履行完毕后______年（具体时长）止。十三、合同生效与有效期1.生效本合同自双方代表签字（或盖章）之日起生效。2.有效期本合同有效期自生效之日起至双方权利义务履行完毕之日止。甲方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日乙方代表（签字）：______签署日期：______年______月______日见证人（如适用）：______见证人签字：______合同签署地点：______2025年度数据中心配电系统升级改造工程分包合同3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.工程内容3.1配电系统升级改造项目3.2配电设备采购3.3配电系统安装调试3.4配电系统验收4.工程费用4.1工程总价4.2付款方式4.3付款时间节点4.4付款条件5.工程进度5.1工程进度计划5.2工程进度调整5.3工程进度验收6.质量要求6.1配电系统设备质量6.2配电系统安装质量6.3配电系统调试质量6.4质量验收标准7.安全生产7.1安全生产责任7.2安全生产措施7.3安全生产事故处理8.环境保护8.1环境保护责任8.2环境保护措施8.3环境保护验收9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同生效后的履行14.合同附件14.1配电系统升级改造方案14.2配电设备清单14.3配电系统安装图纸14.4配电系统验收报告第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：数据中心乙方：电气设备1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方注册地址：省市区路号乙方注册地址：省市区路号2.工程概况2.1工程名称2025年度数据中心配电系统升级改造工程2.2工程地点省市区数据中心2.3工程规模工程总容量为1000KVA，升级改造包括主变电所、配电室、电缆沟等设施。2.4工程工期合同工期为60日历天，自合同生效之日起计算。3.工程内容3.1配电系统升级改造项目包括但不限于：配电设备更换、配电线路改造、配电室装修等。3.2配电设备采购乙方负责采购符合国家相关标准的配电设备，包括但不限于：变压器、开关柜、电缆等。3.3配电系统安装调试乙方负责配电系统的安装、调试，确保系统安全、稳定运行。3.4配电系统验收工程完成后，甲方组织验收，乙方配合验收，确保工程符合合同约定。4.工程费用4.1工程总价合同总价为人民币伍佰万元整（￥5000000.00）。4.2付款方式（1）合同签订后支付合同总价20%；（2）设备到货并验收合格后支付合同总价20%；（3）工程安装调试完成并验收合格后支付合同总价20%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价20%；（5）工程保修期满后支付合同总价20%。4.3付款时间节点（1）合同签订后30日内支付合同总价20%；（2）设备到货并验收合格后30日内支付合同总价20%；（3）工程安装调试完成并验收合格后30日内支付合同总价20%；（4）工程竣工验收合格后30日内支付合同总价20%；（5）工程保修期满后30日内支付合同总价20%。4.4付款条件付款条件为：工程进度达到约定的付款节点，且甲方验收合格。5.工程进度5.1工程进度计划工程进度计划如下：（1）第110日：完成合同签订、设备采购；（2）第1130日：设备到货、安装；（3）第3150日：系统调试；（4）第5160日：验收、保修。5.2工程进度调整如因不可抗力等因素导致工程进度延误，双方应协商调整工程进度计划。5.3工程进度验收工程进度达到约定节点时，甲方有权对工程进度进行验收。6.质量要求6.1配电系统设备质量乙方提供的配电系统设备必须符合国家相关标准，并具有合格证书。6.2配电系统安装质量配电系统安装必须符合国家相关规范，确保系统安全、稳定运行。6.3配电系统调试质量配电系统调试必须达到设计要求，确保系统性能稳定。6.4质量验收标准工程验收标准参照国家相关规范及行业标准执行。7.安全生产7.1安全生产责任乙方在施工过程中，必须严格遵守国家有关安全生产的法律法规，确保施工现场安全。乙方应配备必要的安全防护设施，并保证其使用得当。7.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施，包括但不限于：（1）现场安全防护设施及安全标志的设置；（2）施工人员的安全培训；（3）施工现场的安全检查；（4）安全事故的应急预案。7.3安全生产事故处理发生安全生产事故时，乙方应立即采取有效措施，防止事故扩大，并及时报告甲方和相关部门。事故处理后，乙方应向甲方提交事故调查报告。8.环境保护8.1环境保护责任乙方在施工过程中，必须遵守国家环境保护的法律法规，采取措施保护环境。8.2环境保护措施（1）施工现场垃圾的及时清理和分类处理；（2）施工用水、用电的节约使用；（3）施工现场噪声、粉尘等污染物的控制。8.3环境保护验收工程完成后，甲方将组织对环境保护措施进行验收。9.保密条款9.1保密内容双方在本合同履行过程中所涉及的技术秘密、商业秘密、业务信息等均属保密范围。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至合同终止后两年。9.3违约责任任何一方违反保密义务，泄露对方保密信息，应承担相应的法律责任。10.违约责任10.1违约情形包括但不限于：未按时完成工程、工程质量不合格、擅自改变工程内容等。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任，包括但不限于：（1）赔偿因违约造成的损失；（2）支付违约金；（3）承担因违约引起的相关责任。10.3违约赔偿违约赔偿金额根据实际损失和合同约定进行计算。11.争议解决11.1争议解决方式双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构（1）仲裁委员会；（2）合同签订地人民法院。11.3争议解决程序争议解决程序按所选争议解决机构的规定执行。12.合同解除12.1合同解除条件包括但不限于：一方严重违约、不可抗力等原因。12.2合同解除程序合同解除需书面通知对方，合同解除后，双方应立即停止合同项下的所有活动。12.3合同解除后的处理合同解除后，双方应妥善处理合同解除引起的所有事宜，包括但不限于：工程验收、工程款项结算、保密信息的处理等。13.合同生效13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期本合同自2025年1月1日起生效。13.3合同生效后的履行合同生效后，双方应按照合同约定全面履行各自的义务。14.合同附件14.1配电系统升级改造方案包括配电系统设计、设备选型、施工方案等。14.2配电设备清单包括设备名称、规格型号、数量、价格等。14.3配电系统安装图纸包括配电系统总体布局图、设备安装图等。14.4配电系统验收报告包括工程验收情况、质量评估、验收结论等。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方之外的，根据合同约定或法律法规规定，介入本合同履行过程中的其他自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、融资机构等。15.2第三方介入情形（1）需要第三方提供专业服务，如工程监理、质量检测等；（2）需要第三方提供资金支持或融资服务；（3）需要第三方提供法律、技术或管理咨询等；（4）法律法规或合同约定需要引入第三方。15.3第三方责权利（1）责任：第三方应按照合同约定或法律法规的规定，履行其职责，对因其原因造成的损失承担相应的责任。（2）权利：第三方有权根据合同约定，获取相应的服务费用或其他报酬。（3）义务：第三方应遵守合同约定，服从甲乙双方的监督管理。15.4第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方：第三方应接受甲方的监督和管理，按照合同约定提供专业服务，甲方有权对第三方的服务质量进行评价。（2）第三方与乙方：第三方应与乙方保持良好沟通，确保本合同项下的工程进度和质量，乙方应配合第三方开展工作。（3）第三方与合同双方：第三方应尊重合同双方的合法权益，不得损害合同双方的合法权益。16.第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中，“责任限额”指第三方因履行合同义务过程中产生的责任，对甲乙双方或第三方自身承担的最高赔偿金额。16.2责任限额约定（1）第三方因自身原因造成的损失，其责任限额为第三方实际收取的服务费用或其他报酬的10倍。（2）第三方因违反合同约定或法律法规造成的损失，其责任限额为本合同总价款的5%。（3）第三方因不可抗力造成的损失，其责任限额为本合同总价款的2%。16.3责任限额的调整（1）在合同履行过程中，如发生法律法规、政策调整，导致责任限额发生变化，双方可协商调整责任限额。（2）如第三方认为责任限额过低，经双方协商一致，可提高责任限额。17.第三方变更17.1第三方变更定义本合同履行过程中，如因特殊情况需要更换第三方，称为“第三方变更”。17.2第三方变更程序（1）甲乙双方应书面通知对方第三方变更的意向。（2）双方协商确定新的第三方，并签订补充协议。（3）新