2024版建筑工程植筋劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版建筑工程植筋劳务分包合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明1.2发包方主体资格及资质证明1.3工程项目的定义及范围第二条：合同的组成和文件的优先顺序2.1合同文件的组成2.2文件的优先顺序第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价及支付条款3.2工程进度款的支付3.3变更款的支付3.4付款的条件和时限第四条：工程质量及验收4.1工程质量标准4.2验收程序及时间4.3工程质量问题的处理第五条：工期及进度5.1合同约定的工期5.2工程进度计划5.3工期延误的处理第六条：分包方的义务和责任6.1分包方的施工义务6.2分包方的安全生产责任6.3分包方的质量保证责任第七条：发包方的义务和责任7.1发包方的协调和支持义务7.2发包方的工程资料提供7.3发包方的付款责任第八条：违约责任8.1分包方的违约行为及责任8.2发包方的违约行为及责任第九条：不可抗力9.1不可抗力的定义及范围9.2不可抗力事件的后果处理第十条：争议解决10.1争议的解决方式10.2仲裁或诉讼的地点及法院第十一条：合同的变更和解除11.1合同变更的条件11.2合同解除的条件第十二条：合同的终止12.1合同终止的条件12.2合同终止后的善后处理第十三条：保密条款13.1保密信息的定义及范围13.2保密责任的期限第十四条：其他条款14.1合同的适用法律14.2合同的签订日期和地点14.3合同的有效期14.4合同的附件和附录第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包方主体资格及资质证明分包方应具有合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件，且具备进行本工程植筋劳务的相关资质和能力。分包方的资质证明文件应在本合同签订前提交给发包方审查，发包方应在收到文件后的五个工作日内完成审查，并提出审查意见。如发包方对分包方的资质有异议，则有权拒绝签订本合同。1.2发包方主体资格及资质证明发包方应具有合法的营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关证件，且具备进行本工程项目建设的相关资质和能力。发包方的资质证明文件应在本合同签订前提交给分包方审查，分包方应在收到文件后的五个工作日内完成审查，并提出审查意见。如分包方对发包方的资质有异议，则有权拒绝签订本合同。1.3工程项目的定义及范围工程项目指的是发包方拥有的位于____地址的____工程，包括但不限于建筑物的植筋、加固等相关工程。本合同的工程范围包括但不限于：____。第二条：合同的组成和文件的优先顺序2.1合同文件的组成（1）本合同协议书；（2）本合同的附件和附录；（3）分包方和发包方签订的其他书面文件。2.2文件的优先顺序本合同文件的优先顺序如下：（1）本合同协议书；（2）本合同的附件和附录；（3）分包方和发包方签订的其他书面文件。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价及支付条款本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：____元。本合同的支付方式如下：（1）工程开工前，发包方支付分包方合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例时，分包方提供相应的进度款申请，发包方在核实无误后支付进度款；（3）工程完成后，经发包方验收合格，支付分包方合同总价扣除预付款和进度款后的剩余款项。3.2工程进度款的支付发包方应在分包方提交进度款申请后的十个工作日内，完成对分包方进度款的支付。3.3变更款的支付如本合同的工程范围、工程量等发生变更，变更款项的支付按照双方另行签订的变更协议执行。3.4付款的条件和时限发包方支付分包方款项的条件是：分包方按照合同约定完成工程，并经发包方验收合格。发包方应在验收合格后的十个工作日内支付款项。第四条：工程质量及验收4.1工程质量标准本合同的工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和发包方提供的技术要求。4.2验收程序及时间工程完成后，分包方应按照合同约定的时间向发包方提交验收申请。发包方应在收到验收申请后的十个工作日内组织验收，并在验收合格后向分包方出具验收合格证书。4.3工程质量问题的处理如发包方在验收过程中发现工程质量问题，分包方应在接到发包方通知后的十个工作日内采取措施予以整改。如分包方未能在规定时间内整改到位，发包方有权要求分包方支付违约金，具体金额双方协商确定。第五条：工期及进度5.1合同约定的工期本合同约定的工期为____天。5.2工程进度计划分包方应根据工程的特点和需求，制定合理的工程进度计划，并报发包方批准。分包方应按照批准的进度计划进行施工，确保工程按期完成。5.3工期延误的处理如分包方原因导致工期延误，分包方应按照合同约定向发包方支付违约金。如非分包方原因导致工期延误，双方协商解决。第六条：分包方的义务和责任6.1分包方的施工义务分包方应按照合同约定的工程范围、工程量、工程质量标准等要求，完成工程施工。6.2分包方的安全生产责任分包方应严格按照国家有关安全生产的法律法规和发包方的要求，加强施工现场的安全管理，确保工程施工过程中的安全生产。6.3分包方的质量保证责任分包第八条：违约责任8.1分包方的违约行为及责任分包方如违反合同约定，未能按时完成工程、保证工程质量或者违反安全生产规定等，应承担违约责任。具体包括但不限于：（1）分包方应按照合同约定向发包方支付违约金；（2）分包方应承担因违约导致发包方损失的全部费用；（3）发包方有权解除本合同，并要求分包方赔偿因此造成的损失。8.2发包方的违约行为及责任发包方如违反合同约定，未能按时支付款项、提供施工条件或者违反其他合同约定等，应承担违约责任。具体包括但不限于：（1）发包方应按照合同约定向分包方支付违约金；（2）发包方应承担因违约导致分包方损失的全部费用；（3）分包方有权解除本合同，并要求发包方赔偿因此造成的损失。第九条：不可抗力9.1不可抗力的定义及范围不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）。9.2不可抗力事件的后果处理如发生不可抗力事件，分包方和发包方应立即相互通知，并在合理时间内提供相关证明文件。根据不可抗力事件的影响，双方协商决定是否继续履行合同，或者部分或者全部免除违约责任。第十条：争议解决10.1争议的解决方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼的地点及法院本合同的仲裁或诉讼地点为合同签订地人民法院。第十一条：合同的变更和解除11.1合同变更的条件如双方同意，可以书面形式变更本合同的部分或全部条款。变更后的合同经双方签字盖章后生效。11.2合同解除的条件如发生合同约定的解除条件，双方协商一致可以解除本合同。合同解除后，分包方应按照合同约定承担相应的责任。第十二条：合同的终止12.1合同终止的条件（1）合同约定的工程完工并验收合格；（2）双方协商一致解除本合同；（3）依法强制终止。12.2合同终止后的善后处理合同终止后，分包方应按照合同约定完成工程扫尾工作，并将工程场地清理至发包方满意。发包方应在合同终止后的十个工作日内支付剩余款项，并办理相关手续。第十三条：保密条款13.1保密信息的定义及范围保密信息是指本合同的签订、履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密以及其他双方约定需要保密的信息。13.2保密责任的期限双方对保密信息的保密责任自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕后延续____年。第十四条：其他条款14.1合同的适用法律本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同的签订日期和地点本合同于____年____月____日，在____签订。14.3合同的有效期本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程完工并验收合格之日止。14.4合同的附件和附录本合同附件和附录是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。附件和附录包括但不限于：（1）工程设计文件；（2）施工图纸；（3）技术要求；（4）其他双方认为需要附加的文件。第二部分：第三方介入后的修正15.1第三方介入的概念本合同所称第三方，是指在分包合同的履行过程中，除分包方和发包方之外，根据合同约定或法律法规规定，参与合同履行或对合同履行产生影响的一方。第三方可以是个体、企业、政府机构或其他组织。15.2第三方介入的情况第三方介入的情况包括但不限于：15.2.1分包方因故无法继续履行合同时，发包方有权选择第三方接替分包方继续完成工程；15.2.2发包方因故无法继续履行合同时，分包方有权选择第三方接替发包方继续完成工程；15.2.3工程变更导致原合同无法继续履行时，双方可协商选择第三方进行调整；15.2.4法律法规规定的其他情况。15.3第三方介入的法律责任第三方介入后，应视为第三方与原合同各方建立了新的合同关系。第三方应承担相应的合同义务和责任，并有权享受合同约定的权益。第三方介入合同的履行，不应影响原合同的法律效力。15.4第三方介入的权益和义务15.4.1第三方应按照合同约定，完成分包或发包的工程部分；15.4.2第三方应保证工程质量，符合国家相关法律法规和行业标准；15.4.3第三方应遵守安全生产规定，确保工程施工安全；15.4.4第三方应按照合同约定的期限完成工程；15.4.5第三方应履行合同约定的其他义务。15.5第三方介入的费用和付款15.5.1第三方介入的费用，包括但不限于人工费、材料费、设备使用费等；15.5.2第三方介入的付款方式，按照合同约定的付款条款执行；15.5.3第三方介入的费用和付款，应在本合同中明确。15.6第三方介入的违约责任15.6.1第三方如违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；15.6.2第三方如因违约导致工程质量问题，应负责修复并承担相应费用；15.6.3第三方如因违约导致工期延误，应按照合同约定承担相应责任。15.7第三方介入的争议解决15.7.1第三方介入的争议，应通过友好协商解决；15.7.2如协商不成，任何一方有权向合同签订地人民法院提起诉讼。15.8第三方介入的合同终止15.8.1第三方介入的合同关系，随原合同的终止而终止；15.8.2第三方介入的合同终止后，应按照合同约定办理相关手续。15.9第三方介入的其他规定15.9.1第三方介入的合同，应符合国家相关法律法规和行业标准；15.9.2第三方介入的合同，应保障各方合法权益，维护合同的公平、公正、公开原则。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细描述：包括但不限于工程的设计图纸、技术说明书、施工图纸等，用于指导工程的施工和操作。附件2：施工图纸详细描述：具体的施工图纸，包括建筑物的布局、结构、细部构造等，用于指导具体的施工操作。附件3：技术要求详细描述：工程所需遵循的技术标准和要求，包括材料要求、施工工艺、质量标准等。附件4：工程量清单详细描述：列出工程所需的所有材料、工程量及价格的详细清单。附件5：合同变更协议详细描述：当合同履行过程中需要变更合同内容时，双方签订的变更协议。附件6：违约金计算公式详细描述：用于计算违约金的具体公式和计算方法。附件7：安全事故应急预案详细描述：应对安全事故的应急预案，包括事故的预防、应急措施、事故处理等。附件8：质量保证措施详细描述：分包方为确保工程质量所采取的措施，包括质量检查、质量控制等。附件9：工程进度计划详细描述：分包方提交的工程进度计划，包括工程的开始时间、结束时间、各阶段的工作内容等。附件10：付款凭证详细描述：记录付款的详细信息，包括付款时间、付款金额、付款对象等。附件11：验收报告详细描述：工程完成后，分包方向发包方提交的验收报告，包括工程的质量、进度、安全等情况。附件12：安全事故报告详细描述：发生安全事故时，分包方向发包方提交的安全事故报告，包括事故的经过、原因、损失等。附件13：合同解除协议详细描述：当合同需要解除时，双方签订的解除协议。附件14：仲裁或诉讼文件详细描述：当发生争议时，双方提交的仲裁或诉讼文件。说明二：违约行为及责任认定：2.1分包方未按合同约定时间完成工程，属于工期延误违约。示例说明：如分包方未能在合同约定的时间内完成工程，则属于工期延误违约，应按照合同约定的违约金计算公式支付违约金。2.2分包方工程质量不符合合同约定，属于质量违约。示例说明：如分包方完成的工程质量不符合合同约定的质量标准，则属于质量违约，分包方应负责修复并承担相应费用。2.3分包方未按合同约定支付进度款，属于支付违约。示例说明：如分包方未能在合同约定的时间内支付进度款，则属于支付违约，分包方应按照合同约定的违约金计