二级水电站建设工程施工合同(2024版)

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL二级水电站建设工程施工合同(2024版)本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算第四条合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条工程质量5.1质量标准5.2质量控制5.3质量验收第六条施工材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料与设备验收第七条施工组织与管理7.1施工方案7.2施工人员7.3施工现场管理7.4安全生产管理第八条变更与调整8.1合同变更8.2工程量调整8.3工期调整第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条税费13.1税费承担13.2税务申报13.3税务争议第十四条其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同解除后的处理14.4合同的转让14.5附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人全称：_______1.1.2法定代表人：_______1.1.3注册地址：_______1.1.4联系电话：_______1.2承包人1.2.1承包人全称：_______1.2.2法定代表人：_______1.2.3注册地址：_______1.2.4联系电话：_______第二条工程概况2.1工程名称：_______2.2工程地点：_______2.3工程规模：_______2.4工程内容：包括但不限于_______第三条合同价格3.1合同总价：_______元（大写：___________________________元整）3.2价格调整：_______3.3预付款：_______%×合同总价，自合同签订后_______日内支付3.4进度付款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间由双方另行商定3.5竣工结算：工程验收合格后，按照实际完成工程量计算合同总价，多退少补第四条合同工期4.1开工日期：_______年_______月_______日4.2竣工日期：_______年_______月_______日4.3工期延误：因承包人原因导致工程延期，按_______元/日向发包人支付违约金第五条工程质量5.1质量标准：符合_______等国家相关标准和规范5.2质量控制：承包人应按照合同约定的质量标准进行施工，并接受发包人及有关部门的检查5.3质量验收：工程竣工后，由双方共同组织验收，经验收合格后方可交付使用第六条施工材料与设备6.1材料供应：承包人负责采购施工所需材料，并保证材料质量6.2设备供应：承包人负责采购施工所需设备，并保证设备质量6.3材料与设备验收：发包人有权对承包人供应的材料和设备进行验收，不符合合同要求的，承包人应负责更换或修复第八条变更与调整8.1合同变更8.1.1合同变更的条件：合同执行过程中，因不可抗力或政策调整等原因导致工程内容、规模、工期等发生变化，需对合同进行变更8.1.2变更程序：变更内容应由双方协商一致，并签订书面变更协议，作为本合同的附件8.2工程量调整8.2.1工程量调整的条件：合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致工程量发生变化8.2.2调整方法：按照实际完成的工程量计算合同总价，多退少补8.3工期调整8.3.1工期调整的条件：合同执行过程中，因不可抗力或政策调整等原因导致工期发生变化8.3.2调整方法：双方协商一致后，签订书面工期调整协议，作为本合同的附件第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算的，应向承包人支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×千分之五9.1.2发包人未按约定提供施工场地、施工条件等，导致承包人无法正常施工的，应承担相应责任9.2承包人违约9.2.1承包人未按约定时间完成工程，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：合同总价×逾期天数×千分之五9.2.2承包人施工质量不符合约定，导致工程不合格的，应承担返工、修复等费用，并支付违约金9.3违约赔偿9.3.1违约方应承担因违约产生的直接经济损失，并支付违约金9.3.2违约方还应承担因违约导致对方产生的其他损失（如信誉损失、诉讼费用等），并支付相应的赔偿金第十条争议解决10.1.1提交_______仲裁委员会仲裁10.1.2向_______人民法院提起诉讼10.2争议解决机构：选择的争议解决机构应具备合法资质，双方均应认可其权威性和公正性10.3诉讼或仲裁地点：争议解决机构的所在地为本合同的诉讼或仲裁地点第十一条合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同的附件亦为本合同的有效组成部分11.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议，变更协议作为本合同的附件11.3合同解除条件：合同执行过程中，发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法继续履行的，双方协商一致后可以解除合同第十二条保密条款12.1保密内容：合同双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等12.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止12.3泄密责任：违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失第十三条税费13.1税费承担：合同双方应按照国家相关法律法规的规定，承担合同履行过程中的各项税费13.2税务申报：合同双方应按照税务法律法规的规定，及时办理税务申报等手续13.3税务争议：合同双方在税务问题上发生争议，应通过合法途径解决第十四条其他条款14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任14.2法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律14.3合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照合同约定办理相关手续，互相退还已取得的对方的财物，并按照合同约定承担相应的责任14.4合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：施工方案和施工组织设计附件四：材料和设备供应合同附件五：施工进度计划附件六：工程质量标准和要求附件七：合同价格明细表附件八：支付时间表附件九：违约金计算公式附件十：争议解决机构名录附件十一：保密协议附件十二：税务申报指南附件十三：不可抗力事件证明文件附件十四：合同转让协议附件一：工程设计图纸详细要求：应包括所有施工图纸、设计说明书、施工图说明书等，由发包人提供，并保证图纸的准确性和完整性。附件二：工程量清单详细要求：应详细列明所有工程项目的工程量、单位、单价和总价，由发包人提供，并保证清单的准确性和完整性。附件三：施工方案和施工组织设计详细要求：应包括施工过程中的施工方法、施工工艺、施工组织管理、安全生产措施等，由承包人提供，并保证方案的可行性和安全性。附件四：材料和设备供应合同详细要求：应包括材料和设备的供应范围、质量标准、供应时间、价格、支付方式等，由承包人提供，并保证供应的及时性和质量。附件五：施工进度计划详细要求：应包括施工进度的时间表、关键节点、工程完成日期等，由承包人提供，并保证进度的可控性和按时完成。附件六：工程质量标准和要求详细要求：应包括国家相关标准和规范，以及发包人特殊要求的质量标准，由发包人提供，并保证质量标准的具体性和可执行性。附件七：合同价格明细表详细要求：应详细列明合同价格的构成，包括工程总价、预付款、进度付款、竣工结算等，由发包人提供，并保证价格明细的准确性和透明性。附件八：支付时间表详细要求：应详细列明预付款、进度付款、竣工结算等支付时间节点，由发包人提供，并保证支付时间的合理性和按时履行。附件九：违约金计算公式详细要求：应明确违约金的计算方式，包括逾期支付违约金、工期延误违约金等，由发包人提供，并保证计算公式的合理性和可操作性。附件十：争议解决机构名录详细要求：应包括选择的争议解决机构的名称、地址、联系方式等，由双方共同选择，并保证名录的准确性和权威性。附件十一：保密协议详细要求：应明确保密内容、保密期限、泄密责任等，由双方签订，并保证保密协议的有效性和执行力度。附件十二：税务申报指南详细要求：应包括税务申报的流程、所需材料、办理时间等，由双方提供，并保证指南的准确性和实用性。附件十三：不可抗力事件证明文件详细要求：应包括不可抗力事件的证明文件，如政府公告、气象报告等，由双方提供，并保证文件的合法性和可信度。附件十四：合同转让协议详细要求：应包括合同转让的条件、程序、权利义务的转让等，由双方签订，并保证转让协议的有效性和合规性。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.发包人未按约定时间支付预付款、进度付款或竣工结算。2.发包人未按约定提供施工场地、施工条件等。3.承包人未按约定时间完成工程。4.承包人施工质量不符合约定。5.双方未按约定履行合同其他义务。违约责任认定：1.违约金计算：按照附件九提供的违约金计算公式进行计算。2.损失赔偿：根据违约行为导致的实际经济损失进行赔偿。3.违约责任证明：