




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度配电房工程监理与验收合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.监理范围与职责3.1监理范围3.2监理职责3.3监理工作内容4.验收标准与程序4.1验收标准4.2验收程序4.3验收时间5.监理费用5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.合同期限6.1合同起始时间6.2合同终止时间7.合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更与解除程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同生效10.1合同生效条件10.2合同生效时间11.合同附件11.1附件一:工程概况11.2附件二:监理大纲11.3附件三:验收标准12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署人员13.合同履行13.1履行方式13.2履行时间13.3履行地点14.合同解除与终止14.1解除条件14.2终止条件14.3解除与终止程序第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:电力有限公司乙方:工程监理有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式2.合同标的2.1工程名称2025年度配电房工程2.2工程地点市区街道2.3工程规模总建筑面积为5000平方米,包含变压器、配电柜等设备安装2.4工程内容包括配电房土建工程、电气安装工程、消防设施安装工程等3.监理范围与职责3.1监理范围对配电房工程的施工过程进行全面监理,包括施工准备、施工过程、施工验收等环节3.2监理职责监督施工质量、进度、安全等方面,确保工程质量符合国家相关标准和规范3.3监理工作内容审查施工图纸、监督施工过程、验收工程成果、提供监理报告等4.验收标准与程序4.1验收标准按照国家相关标准和规范执行,确保工程质量达到设计要求4.2验收程序施工完成后,由乙方组织验收,甲方配合验收4.3验收时间工程完工后30日内进行验收5.监理费用5.1监理费用总额监理费用总额为人民币100万元5.2费用支付方式按月支付,每月支付监理费用的1/125.3费用支付时间每月的一个工作日支付当月监理费用6.合同期限6.1合同起始时间2025年1月1日6.2合同终止时间2025年12月31日7.合同变更与解除7.1合同变更条件因不可抗力、政策调整等原因导致合同内容需要变更的,双方应协商一致,签订补充协议7.2合同解除条件任何一方违反合同约定,导致合同无法继续履行的,另一方有权解除合同7.3合同变更与解除程序变更或解除合同,双方应书面通知对方,并按照法定程序办理相关手续8.违约责任8.1违约情形8.1.1甲方未按时支付监理费用的8.1.2乙方未按合同约定履行监理职责的8.1.3任何一方违反国家法律法规或合同约定,造成工程损失或延误的8.2违约责任承担8.2.1甲方未按时支付监理费用的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付费用的1%计算,自应付款日起至实际付款日止。8.2.2乙方未按合同约定履行监理职责的,应承担由此造成的损失,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。8.2.3违约方应承担因违约行为造成的全部责任,包括但不限于修理、返工、重新检验、赔偿损失等。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构市仲裁委员会9.3争议解决程序按照市仲裁委员会的仲裁规则进行。10.合同生效10.1合同生效条件本合同自双方法定代表人或授权代表签字(或盖章)之日起生效。10.2合同生效时间2025年1月1日11.合同附件11.1附件一:工程概况包括工程名称、地点、规模、设计要求等详细信息。11.2附件二:监理大纲详细列出监理工作的具体内容、方法、程序和标准。11.3附件三:验收标准列出配电房工程验收的具体标准和验收流程。12.合同签署12.1签署时间2025年1月1日12.2签署地点市电力有限公司会议室12.3签署人员甲方代表:乙方代表:13.合同履行13.1履行方式双方应严格按照合同约定履行各自的义务。13.2履行时间甲方应在合同约定的时间内完成工程投资,乙方应在合同约定的时间内完成监理工作。13.3履行地点配电房工程现场14.合同解除与终止14.1解除条件14.1.1双方协商一致解除合同14.1.2因不可抗力导致合同无法履行14.1.3一方严重违约14.2终止条件合同期限届满,双方无异议的,合同自行终止。14.3解除与终止程序任何一方提出解除或终止合同,应提前30日书面通知对方,并按照法定程序办理相关手续。合同解除或终止后,双方应按照约定进行清算。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、技术支持或中介服务的独立第三方机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业、员工或代理人。15.2第三方介入情形15.2.1甲乙双方一致同意,因合同履行需要,可引入第三方提供专业服务。15.2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。15.3第三方责任15.3.1第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,对其提供的服务承担相应责任。15.3.2第三方的责任范围、责任限额及违约责任应在合作协议中明确约定。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合作协议,收取相应的服务费用。15.4.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的配合和支持,包括但不限于提供资料、场地等。15.5第三方与其他各方的划分15.5.1第三方与甲乙双方在合同履行中的权利义务关系,由合作协议约定。15.5.2第三方与甲乙双方在合同履行中的责任划分,由合作协议和本合同共同确定。16.第三方介入时的额外条款16.1甲乙双方在引入第三方时,应确保第三方具备相应的资质和能力,并提供相关证明文件。16.2第三方介入后,甲乙双方应继续履行本合同约定的义务,并确保第三方遵守合同约定。16.3第三方介入期间,如出现任何争议,甲乙双方应协商解决,协商不成的,可按本合同第9条争议解决方式处理。17.第三方责任限额17.1第三方的责任限额由合作协议约定,但不得低于本合同约定的责任限额。17.2如第三方责任超过其责任限额,超出部分由甲乙双方按比例承担。17.3第三方责任限额的调整,需经甲乙双方书面同意。18.第三方介入的合同变更18.1第三方介入导致合同内容需要变更的,甲乙双方应协商一致,签订补充协议。18.2补充协议作为本合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。19.第三方介入的合同解除19.1如第三方严重违约,甲乙双方有权解除合作协议,并要求第三方承担相应的违约责任。19.2第三方介入导致合同无法继续履行的,甲乙双方可协商解除本合同,并按照合同约定处理相关事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程概况要求:详细列出配电房工程的基本信息,包括工程名称、地点、规模、设计要求、主要设备清单等。说明:此附件用于明确工程的整体情况,便于监理和验收工作的开展。2.附件二:监理大纲要求:详细列出监理工作的具体内容、方法、程序和标准,包括质量、进度、安全等方面的监控要求。说明:此附件是监理工作的指导文件,用于规范监理行为。3.附件三:验收标准要求:列出配电房工程验收的具体标准和验收流程,包括质量标准、技术规范、验收流程等。说明:此附件是验收工作的依据,确保验收过程的规范性和公正性。4.附件四:监理费用清单要求:详细列出监理费用的构成,包括监理服务费、差旅费、材料费等。说明:此附件用于明确监理费用的计算方式,便于费用的支付和结算。5.附件五:合同双方营业执照副本复印件要求:提供合同双方营业执照副本的复印件,以证明双方的合法身份。说明:此附件用于核实合同双方的身份和资质。6.附件六:法定代表人授权委托书要求:提供法定代表人授权委托书,授权代理人代为签署合同和相关文件。说明:此附件用于授权代理人代表合同一方行使权利和履行义务。7.附件七:第三方合作协议要求:提供第三方合作协议,明确第三方在合同履行中的权利、义务和责任。说明:此附件用于规范第三方在合同履行中的行为。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理费用责任认定标准:甲方未按合同约定的时间支付监理费用的,应向乙方支付违约金,违约金按未支付费用的1%计算,自应付款日起至实际付款日止。示例:若合同约定每月1日支付监理费用,甲方于每月5日支付,则甲方应支付4天的违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定履行监理职责责任认定标准:乙方未按合同约定履行监理职责,造成工程损失或延误的,应承担由此造成的损失,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。示例:若乙方在监理过程中未及时发现施工质量问题,导致工程返工,乙方应承担返工费用和工期延误的损失。3.违约行为:任何一方违反国家法律法规或合同约定,造成工程损失或延误责任认定标准:违约方应承担因违约行为造成的全部责任,包括但不限于修理、返工、重新检验、赔偿损失等。示例:若甲方在施工过程中违反环保法规,导致工程被暂停,甲方应承担由此产生的停工损失和罚款。4.违约行为:第三方严重违约责任认定标准:第三方严重违约,导致合同无法继续履行的,甲乙双方有权解除合作协议,并要求第三方承担相应的违约责任。示例:若第三方在提供专业服务过程中,严重违反合作协议,导致工程无法正常进行,第三方应承担违约责任。全文完。2025年度配电房工程监理与验收合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订双方3.合同签订日期4.合同生效日期5.合同期限6.合同履行地点7.合同履行方式8.合同变更与解除9.合同争议解决方式二、监理工作内容1.监理范围2.监理职责3.监理方式4.监理人员配备5.监理工作计划6.监理工作流程7.监理质量控制8.监理进度控制9.监理安全文明施工管理10.监理合同管理三、验收工作内容1.验收范围2.验收标准3.验收流程4.验收人员配备5.验收工作计划6.验收工作流程7.验收质量控制8.验收进度控制9.验收安全文明施工管理10.验收合同管理四、监理与验收费用1.监理费用2.验收费用3.费用支付方式4.费用支付时间5.费用调整机制6.费用结算方式7.费用争议解决五、监理与验收期限1.监理期限2.验收期限3.期限调整机制4.期限争议解决六、合同双方权利与义务1.甲方权利与义务2.乙方权利与义务3.双方权利与义务的履行七、合同履行与监督管理1.合同履行要求2.监督管理方式3.监督管理内容4.监督管理责任八、合同终止与解除1.合同终止条件2.合同解除条件3.合同终止与解除程序4.合同终止与解除后的处理九、保密条款1.保密范围2.保密义务3.保密期限4.违约责任十、知识产权1.知识产权归属2.知识产权使用3.知识产权保护4.违约责任十一、不可抗力1.不可抗力定义2.不可抗力处理方式3.不可抗力争议解决十二、合同附件1.合同附件清单2.合同附件内容十三、合同签署1.合同签署方式2.合同签署日期3.合同签署地点4.合同签署代表十四、其他约定1.其他约定事项2.其他约定内容的解释与适用合同编号2025DPFJYJSHT一、合同概述1.合同名称:2025年度配电房工程监理与验收合同2.合同签订双方:甲方:_________(配电房工程业主)乙方:_________(监理与验收单位)3.合同签订日期:____年____月____日4.合同生效日期:自合同签订之日起生效5.合同期限:自合同生效之日起至配电房工程竣工验收合格之日止6.合同履行地点:_________(配电房工程所在地)7.合同履行方式:乙方按照合同约定,对配电房工程进行监理与验收8.合同变更与解除:任何一方需变更或解除合同,应提前____个月书面通知对方,并经双方协商一致9.合同争议解决方式:发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁二、监理工作内容1.监理范围:包括配电房工程的施工全过程,包括但不限于设计、施工、安装、调试等环节2.监理职责:严格按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定进行监理对施工质量、进度、安全进行监督检查对施工过程中发现的问题提出整改意见对施工单位的资质、人员、设备等进行审查3.监理方式:定期现场巡查对施工记录、报告、资料进行审核参与施工单位的例会和技术交底4.监理人员配备:乙方应配备____名具有相应资质的监理人员5.监理工作计划:乙方应在合同签订后____日内提交监理工作计划6.监理工作流程:施工准备阶段:审查施工图纸、技术规范、施工组织设计等施工实施阶段:监督检查施工质量、进度、安全竣工验收阶段:组织竣工验收,提出验收报告7.监理质量控制:乙方应确保监理工作质量,对不合格工程有权要求返工或停工整改8.监理进度控制:乙方应确保监理工作进度,对延误工期的情况提出处理意见9.监理安全文明施工管理:乙方应监督施工单位落实安全生产责任制,确保文明施工10.监理合同管理:乙方应按照合同约定,合理使用监理费用,确保监理工作顺利进行三、验收工作内容1.验收范围:包括配电房工程的全部内容,如设备、设施、系统等2.验收标准:按照国家相关法律法规、行业标准及合同约定进行验收3.验收流程:施工单位自检乙方进行预验收竣工验收4.验收人员配备:乙方应配备____名具有相应资质的验收人员5.验收工作计划:乙方应在合同签订后____日内提交验收工作计划6.验收工作流程:施工单位提交验收申请乙方组织验收验收合格后出具验收报告7.验收质量控制:乙方应确保验收工作质量,对不合格工程有权要求整改8.验收进度控制:乙方应确保验收工作进度,对延误验收的情况提出处理意见9.验收安全文明施工管理:乙方应监督施工单位落实安全生产责任制,确保文明施工10.验收合同管理:乙方应按照合同约定,合理使用验收费用,确保验收工作顺利进行四、监理与验收费用1.监理费用:根据配电房工程规模及复杂程度,监理费用为____元/月2.验收费用:根据配电房工程规模及复杂程度,验收费用为____元/次3.费用支付方式:按月支付监理费用,验收费用在验收合格后支付4.费用支付时间:每月____日前支付上一个月的监理费用,验收合格后____日内支付验收费用5.费用调整机制:如遇政策调整或工程规模变化,经双方协商一致后可调整费用6.费用结算方式:按实际发生费用结算,并出具费用结算报告7.费用争议解决:发生费用争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁五、监理与验收期限1.监理期限:自合同生效之日起至配电房工程竣工验收合格之日止2.验收期限:自合同生效之日起至配电房工程竣工验收合格之日止3.期限调整机制:如遇不可抗力或其他特殊原因导致工期延误,经双方协商一致后可调整期限4.期限争议解决:发生期限争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁六、合同双方权利与义务1.甲方权利与义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理与验收职责甲方应按时支付监理与验收费用甲方应提供必要的施工图纸、技术规范等资料2.乙方权利与义务:乙方应按照合同约定履行监理与验收职责乙方应保证监理与验收工作质量乙方应按时提交监理与验收报告乙方应配合甲方进行工程验收七、合同履行与监督管理1.合同履行要求:双方应严格按照合同约定履行各自的权利与义务任何一方违反合同约定,应承担相应的违约责任2.监督管理方式:甲方有权对乙方的工作进行监督检查乙方应定期向甲方汇报工作进展情况3.监督管理内容:监督乙方是否按照合同约定履行监理与验收职责监督乙方的工作质量、进度、安全4.监督管理责任:甲方对乙方的工作进行监督检查,如发现乙方存在违约行为,有权要求乙方改正或解除合同乙方对甲方提出的整改意见应予以重视,并及时整改八、合同终止与解除1.合同终止条件:合同期限届满,且配电房工程竣工验收合格双方协商一致,签订终止协议因不可抗力导致合同无法履行2.合同解除条件:任何一方严重违约,经对方书面通知后____日内仍未纠正合同目的无法实现3.合同终止与解除程序:发生合同终止或解除情况,一方应及时书面通知对方双方应协商确定合同终止或解除后的处理事宜4.合同终止与解除后的处理:乙方应提交监理与验收报告,甲方予以确认双方应按照合同约定结算剩余费用合同终止或解除后,双方应相互配合,妥善处理遗留问题九、保密条款1.保密范围:涉及配电房工程的技术资料、商业秘密等2.保密义务:双方应严格保守合同内容及相关秘密3.保密期限:自合同签订之日起____年4.违约责任:任何一方违反保密义务,应承担相应的法律责任十、知识产权1.知识产权归属:配电房工程的设计、技术等知识产权归甲方所有2.知识产权使用:未经甲方同意,乙方不得擅自使用或披露配电房工程的知识产权3.知识产权保护:双方应共同保护配电房工程的知识产权4.违约责任:任何一方违反知识产权保护义务,应承担相应的法律责任十一、不可抗力1.不可抗力定义:指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因,导致合同无法履行2.不可抗力处理方式:发生不可抗力事件,一方应及时通知对方双方应协商确定合同履行方式或解除合同3.不可抗力争议解决:发生不可抗力争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁十二、合同附件1.合同附件清单:施工图纸技术规范施工组织设计监理与验收工作计划其他相关文件2.合同附件内容:详见合同附件清单十三、合同签署1.合同签署方式:双方法定代表人或授权代表签字或盖章2.合同签署日期:____年____月____日3.合同签署地点:_________4.合同签署代表:甲方代表:____________________乙方代表:____________________十四、其他约定1.其他约定事项:双方可根据实际情况在合同中约定其他事项2.其他约定内容的解释与适用:其他约定事项与合同具有同等法律效力甲方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________日期:____年____月____日乙方(盖章):____________________法定代表人(签字):____________________日期:____年____月____日多方为主导时的,附件条款及说明一、当甲方为主导时,增加的多项条款及说明1.甲方主导决策权条款说明:本条款规定,在合同执行过程中,甲方对配电房工程的重大决策具有最终决定权,包括但不限于工程进度、设计变更、资金投入等。2.甲方提供资料责任条款说明:甲方应按合同约定时间向乙方提供完整的施工图纸、技术规范、工程预算等相关资料,确保乙方能够及时开展监理与验收工作。3.甲方协调配合义务条款说明:甲方应积极配合乙方进行现场监理与验收,确保乙方能够顺利开展工作。包括但不限于提供必要的办公场所、设备、人员等。4.甲方质量要求条款说明:甲方对配电房工程的质量要求应符合国家相关法律法规、行业标准及合同约定,乙方应严格按照甲方要求进行监理与验收。5.甲方费用支付条款说明:甲方应按合同约定时间支付监理与验收费用,如因甲方原因导致乙方工作延误,甲方应承担相应的经济损失。二、当乙方为主导时,增加的多项条款及说明1.乙方工作计划制定权条款说明:乙方有权根据配电房工程实际情况,制定监理与验收工作计划,并报甲方备案。2.乙方人员调配权条款说明:乙方有权根据监理与验收工作需要,调配监理人员,确保监理工作质量。3.乙方质量控制权条款说明:乙方在监理与验收过程中,对发现的质量问题有权要求施工单位整改,直至达到合格标准。4.乙方进度控制权条款说明:乙方有权对配电房工程进度进行监控,确保工程按计划进行。5.乙方费用调整权条款说明:如因不可抗力或其他原因导致监理与验收工作成本增加,乙方有权向甲方提出费用调整申请。三、当有第三方中介时,增加的多项条款及说明1.第三方中介选择权条款说明:合同双方共同协商确定第三方中介机构,确保其具备相应的资质和经验。2.第三方中介职责条款说明:第三方中介机构应按照合同约定,对配电房工程进行第三方监理,并对监理结果负责。3.第三方中介费用条款说明:第三方中介费用由合同双方按比例承担,具体比例由双方协商确定。4.第三方中介争议解决条款说明:如第三方中介在监理过程中出现争议,合同双方应共同协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁。5.第三方中介保密条款说明:第三方中介机构应严格遵守保密义务,对配电房工程的相关信息进行保密。附件及其他补充说明一、附件列表:1.施工图纸2.技术规范3.施工组织设计4.监理与验收工作计划5.第三方中介机构资质证明6.合同双方签订的保密协议7.合同双方签署的终止或解除协议8.合同双方签署的费用调整协议9.合同双方签署的争议解决协议10.合同双方签署的其他补充协议二、违约行为及认定:1.违约行为:甲方未按时支付监理与验收费用认定:甲方超过合同约定的支付期限未支付费用,经乙方书面催告后____日内仍未支付2.违约行为:乙方未按时提交监理与验收报告认定:乙方超过合同约定的报告提交期限未提交报告,经甲方书面催告后____日内仍未提交3.违约行为:乙方未按合同约定进行监理与验收认定:乙方在监理与验收过程中,未严格按照合同约定执行,造成工程质量或安全问题4.违约行为:第三方中介机构泄露配电房工程秘密认定:第三方中介机构在合同履行过程中,未经合同双方同意,泄露配电房工程的相关秘密三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、政府行为等。2.仲裁委员会:依法设立的,对合同争议进行仲裁的专门机构。3.违约责任:合同当事人一方违反合同约定,应承担的法律责任。4.知识产权:指人类智力劳动成果的创造性表现,包括专利权、著作权、商标权等。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:合同履行过程中,乙方发现工程质量问题,但甲方不予重视解决办法:乙方应及时向甲方提出整改意见,并要求甲方采取措施进行整改。2.问题:合同履行过程中,因不可抗力导致工程延期解决办法:双方应协商确定新的工期,并调整合同约定的费用。3.问题:合同履行过程中,第三方中介机构出现争议解决办法:双方应共同协商解决,协商不成的,提交仲裁委员会仲裁。五、所有应用场景:1.配电房工程新建项目2.配电房工程改建项目3.配电房工程扩建项目4.配电房工程维修项目5.配电房工程设备更换项目全文完。2025年度配电房工程监理与验收合同2合同编号_________一、合同主体1.甲方(委托方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________2.乙方(监理方):名称:_________地址:_________联系人:_________联系电话:_________3.其他相关方:(如有其他相关方,请在此处填写)二、合同前言2.1背景本合同双方本着公平、公正、诚信的原则,就2025年度配电房工程监理与验收事宜达成一致,特订立本合同。2.2目的本合同旨在明确甲乙双方在配电房工程监理与验收过程中的权利、义务及责任,确保配电房工程的质量、安全、进度和投资效益。三、定义与解释3.1专业术语1.配电房:指用于接收、分配、控制和保护电力负荷的建筑物。2.监理:指对配电房工程的设计、施工、验收等全过程进行监督管理,确保工程质量、安全、进度和投资效益。3.验收:指对配电房工程完成后的质量、安全、进度和投资效益进行全面检查,确认是否符合设计要求和国家标准。3.2关键词解释1.合同期限:指本合同的有效期限,自合同签订之日起至配电房工程验收合格之日止。2.合同费用:指乙方在合同期限内为甲方提供监理与验收服务所收取的费用。3.工程进度:指配电房工程的施工进度,包括设计、施工、验收等各阶段。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供监理与验收服务。2.甲方应按照合同约定支付乙方合同费用。3.甲方应配合乙方开展监理与验收工作,提供必要的资料和条件。4.1乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定提供监理与验收服务,确保工程质量、安全、进度和投资效益。2.乙方应按照甲方要求,及时完成监理与验收报告。3.乙方应保守甲方商业秘密,不得泄露甲方提供的资料。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为____年。5.2合同履行地点配电房工程所在地。5.3合同履行方式乙方根据甲方要求,对配电房工程进行全过程监理与验收。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字盖章后生效。6.2终止条件1.合同期限届满,配电房工程验收合格。2.合同双方协商一致解除合同。3.发生不可抗力因素,导致合同无法履行。6.3终止程序1.合同期限届满或验收合格,合同自动终止。2.合同双方协商一致解除合同,需书面通知对方。3.发生不可抗力因素,合同终止需双方协商解决。6.4终止后果1.合同终止后,乙方应向甲方提交监理与验收报告。2.双方应按照合同约定,办理合同终止后的相关事宜。3.合同终止不影响双方在合同履行过程中产生的权利、义务和责任。七、费用与支付7.1费用构成1.监理服务费:根据配电房工程的规模、复杂程度和监理工作量,乙方将按照市场行情和甲方的要求,合理确定监理服务费。2.验收服务费:乙方将根据验收工作的复杂程度和所需工作量,合理确定验收服务费。3.差旅费:乙方在执行监理和验收任务过程中产生的合理差旅费用。4.通信费:乙方在执行监理和验收任务过程中产生的合理通信费用。5.其他费用:根据实际情况,经甲乙双方协商一致的其他费用。7.2支付方式1.首付款:合同签订后____个工作日内,甲方应向乙方支付合同总额的_____%作为首付款。2.进度款:在配电房工程各阶段关键节点完成并经乙方验收合格后,甲方应按照合同约定的比例支付进度款。3.验收款:配电房工程验收合格后,甲方应支付合同剩余的款项。7.3支付时间1.首付款支付时间:合同签订后____个工作日内。2.进度款支付时间:每个进度节点完成后____个工作日内。3.验收款支付时间:配电房工程验收合格后____个工作日内。7.4支付条款1.甲方应按照合同约定的支付时间向乙方支付款项。2.乙方应在收到甲方支付款项后,出具相应的发票。3.甲方支付的款项不得被任何第三方冻结、查封或扣押。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按合同约定支付款项,应向乙方支付_____%的违约金。2.甲方未按合同约定提供必要资料和条件,导致监理和验收工作无法进行,应承担相应的责任。8.2乙方违约1.乙方未按合同约定提供监理和验收服务,应向甲方支付_____%的违约金。2.乙方泄露甲方商业秘密,应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金的计算方法:违约金=应付款项×违约比例。2.赔偿方式:违约方应按照合同约定支付违约金,并承担由此产生的其他损失。九、保密条款9.1保密内容本合同项下涉及的所有技术、商业秘密及其他甲方认为需要保密的信息。9.2保密期限本合同有效期内及合同终止后____年内。9.3保密履行方式1.双方应采取必要措施,确保保密内容的保密性。2.双方不得以任何形式泄露、复制、传播保密内容。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的,不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害:地震、洪水、台风等。2.社会事件:战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.发生不可抗力事件,双方应及时通知对方。2.不可抗力事件持续期间,双方应暂停履行合同。3.不可抗力事件结束后,双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例(列举可能发生的不可抗力事件实例)十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼协商不成时,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼或向仲裁机构申请仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定未经对方同意,任何一方不得转让或以其他方式处分本合同项下的权利和义务。12.2不得转让的情形1.本合同项下的权利和义务涉及国家秘密。2.本合同项下的权利和义务涉及甲方商业秘密。3.法律法规规定的其他不得转让的情形。十三、权利的保留13.1权力保留1.甲方保留对配电房工程的设计、施工、验收等全过程进行监督和管理的权利。2.乙方保留对配电房工程监理和验收过程中的任何问题提出意见和建议的权利。13.2特殊权力保留1.甲方保留在合同履行过程中,对配电房工程的设计、施工、验收等环节进行变更的权利。2.乙方保留在合同履行过程中,对配电房工程监理和验收过程中的特殊情况进行处理的权利。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.合同的修改和补充应经甲乙双方协商一致。2.修改和补充的内容应以书面形式进行,并由双方签字盖章。14.2修改和补充效力1.合同的修改和补充自双方签字盖章之日起生效。2.修改和补充的内容与合同原有条款具有同等法律效力。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互提供必要的资料和条件,确保合同的有效履行。2.双方应就配电房工程监理和验收过程中的问题及时沟通和解决。15.2协作与配合方式1.双方应通过书面、电话、电子邮件等方式进行沟通和协作。2.双方应定期召开会议,讨论和解决合同履行过程中的问题。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同构成甲乙双方之间关于配电房工程监理与验收的全部协议,取代了以前的所有口头或书面协议。16.3增减条款本合同如需增减条款,应经甲乙双方协商一致,并以书面形式修改。十七、签字、日期、盖章甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:_________甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________甲方代表(签字):_________乙方代表(签字):_________签订日期:_________附件及其他说明解释一、附件列表:1.配电房工程设计文件2.配电房工程施工图纸3.配电房工程监理与验收方案4.配电房工程进度计划5.配电房工程费用预算6.双方签订的保密协议7.双方协商确定的会议纪要8.双方往来通信记录二、违约行为及认定:1.甲方违约行为及认定:未按时支付款项:甲方未按合同约定的支付时间支付款项,经催告后仍未支付,视为违约。未提供必要资料:甲方未按合同约定提供必要的资料和条件,导致监理和验收工作无法进行,视为违约。2.乙方违约行为及认定:未按时提供监理和验收服务:乙方未按合同约定提供监理和验收服务,经催告后仍未提供,视为违约。泄露商业秘密:乙方泄露甲方商业秘密,经确认后,视为违约。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.违约金:指因一方违约而向另一
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 油烟机安装合同协议书
- 茶山合作协议书
- 资金收益协议书
- 拆空调搬运合同协议书
- 舞蹈师徒协议书
- 租金减免协议书
- 瓷砖合伙人合同协议书
- 比亚迪海豹质保协议书
- 赔偿假牙协议书
- 资源交换协议书
- 江苏省南通市海安市2024-2025学年高二下学期4月期中生物试题(原卷版+解析版)
- 中国铁路西安局招聘高校毕业生考试真题2024
- 2023北京初三一模数学试题汇编:代数综合(第26题)
- 毕业设计产品包装设计
- 安徽卷-2025届高考化学全真模拟卷
- 河北省石家庄市2025届普通高中高三教学质量检测(三)英语试卷及答案
- 2025届百师联盟高三下学期二轮复习联考(三)政治试题(含答案)
- 2024年云南省文山州第二人民医院选调工作人员考试真题
- 《埃菲尔铁塔》课件
- 深圳市城市规划标准与准则2024版
- 2025年高考化学三轮冲刺:实验综合大题 刷题练习题(含答案解析)
评论
0/150
提交评论