工程施工合同样本

第第页合同编号:________工程施工合同样本一甲方：__________乙方：__________签订时间：__________签订地点：__________温馨提示：本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！PAGE页码6/NUMPAGES总页数6一、主体与目的工程施工合同样本一：甲方（以下简称“业主”）为实施某项工程，特此委托乙方（以下简称“承包商”），依据本合同约定的条款和条件，承担该工程的施工任务。双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成如下合同：（一）当事人1.业主：×××（名称）地址：×××法定代表人：×××联系方式：×××2.承包商：×××（名称）地址：×××法定代表人：×××联系方式：×××（二）合同目的与背景本合同旨在明确双方在工程实施过程中的权利、义务和责任，确保工程按照约定的时间、质量、投资完成。业主拥有合法的土地使用权和建设手续，拟对所属土地进行开发建设。承包商具备相应的资质条件，具备完成工程任务的能力。双方为共同实现工程目标，确保工程顺利进行，特此签订本合同。二、价格与支付条款1.标的物价格：本合同约定的工程总价为人民币×元整（大写：×圆整），该价格包括但不限于工程的人工费、材料费、设备使用费、管理费、利润、税金等一切与工程相关的费用。2.支付方式：（1）预付款：业主在合同签订后×日内向承包商支付合同总价×%的预付款，即人民币×元整（大写：×圆整）。（2）进度款：根据工程实际进度，业主应按照以下比例向承包商支付进度款：①工程进度达到×%时，支付合同总价×%的进度款；②工程进度达到×%时，支付合同总价×%的进度款；③工程进度达到×%时，支付合同总价×%的进度款。（3）结算款：工程竣工验收合格并办理完验收手续后，业主在×日内向承包商支付至合同总价×%的款项。（4）质保金：工程验收合格后，业主预留合同总价×%作为质量保证金，待质保期满且无质量问题后支付。3.支付账户：业主应将款项支付至以下承包商指定账户：户名：×××（名称）开户行：×××（银行名称）账号：×××4.支付时间：业主应在约定的时间内按本合同约定的比例及时支付相应款项。如业主未按时支付，承包商有权要求业主支付逾期付款的违约金，违约金计算方法为：逾期付款金额×逾期天数×0.05%。三、履行期限与地点、双方权利与义务、违约责任1.履行期限：本合同约定的工程自合同签订之日起开始计算，总工期为×个月。如因不可抗力因素导致工程进度延误，经双方协商一致，可适当延长工期。2.履行地点：工程施工地点位于×××（地点），具体位置以双方确认的施工图纸为准。3.双方权利与义务：（1）业主权利与义务：①工程施工所需的合法手续、资料和图纸；②按约定支付工程款项；③对工程进度和质量进行监督、检查；④配合承包商办理相关验收手续。（2）承包商权利与义务：①按照约定的时间、质量、投资完成工程；②严格按照施工图纸和规范进行施工；③及时向业主报告工程进度和存在的问题；④对施工过程中的安全、环保负责。4.违约责任：（1）若业主未按约定时间支付工程款项，应承担逾期付款的违约责任，支付违约金。（2）若承包商未按约定完成工程，应承担相应的违约责任，包括但不限于延长工期、支付违约金等。（3）若双方违反合同约定导致合同解除，违约方应承担合同解除所产生的损失赔偿。（4）双方在合同履行过程中如发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。双方应严格遵守本合同的约定，确保工程顺利进行，共同维护双方合法权益。四、保密条款、争议解决、合同变更与解除1.保密条款：（1）双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等非公开信息，应予以严格保密。（2）保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。（3）双方违反保密义务的，应承担相应的法律责任，并向对方支付违约金。2.争议解决：（1）双方在合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。（2）如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。3.合同变更与解除：（1）合同的变更：在合同履行过程中，如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议。变更协议与本合同具有同等法律效力。（2）合同的解除：①双方协商一致，可以解除本合同；②一方严重违反合同约定，导致合同无法履行，另一方有权解除合同；③因不可抗力导致合同无法履行，双方均可要求解除合同。（3）合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，办理合同解除的相关手续，并承担相应的法律责任。双方在签订本合同时，已充分了解并同意上述保密条款、争议解决和合同变更与解除的相关规定，共同维护合同的严肃性和双方的合法权益。五、通知与送达、其他条款、签字盖章1.通知与送达：（1）本合同项下的任何通知、要求、批准、同意或其他通信，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递、电子邮件或双方同意的其他方式送达对方。（2）通知自发出之日起，挂号信或特快专递的送达以邮戳日期为准，电子邮件的送达以发送时间为准。（3）双方通讯地址和联系方式如有变更，应立即通知对方。未通知对方导致通知未能及时送达的，原通知方不承担任何责任。2.其他条款：（1）本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。（2）本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。（3）本合同及其附件、补充协议等构成完整的合同文件，取代了双