二零二五年度高空吊装作业劳务分包合同规范文本3篇_第1页
二零二五年度高空吊装作业劳务分包合同规范文本3篇_第2页
二零二五年度高空吊装作业劳务分包合同规范文本3篇_第3页
二零二五年度高空吊装作业劳务分包合同规范文本3篇_第4页
二零二五年度高空吊装作业劳务分包合同规范文本3篇_第5页
已阅读5页,还剩45页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度高空吊装作业劳务分包合同规范文本本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订双方2.定义与解释2.1术语定义2.2合同解释原则3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目工期4.分包范围4.1分包工作内容4.2分包工作要求4.3分包工作标准5.合同价格5.1合同总价5.2付款方式5.3付款进度6.作业要求6.1安全要求6.2质量要求6.3进度要求7.作业责任7.1分包方责任7.2发包方责任7.3第三方责任8.作业许可与审批8.1许可申请8.2许可审批8.3许可变更9.作业验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序13.合同终止13.1终止条件13.2终止程序14.其他约定14.1保密条款14.2法律适用14.3合同附件第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:二零二四年度高空吊装作业劳务分包合同1.2合同编号:2024HGZJ0011.3合同签订日期:2024年1月1日1.4合同签订双方:1.4.1发包方:集团有限公司1.4.2分包方:YY高空吊装有限公司第二条定义与解释2.1术语定义:2.1.1高空吊装:指在离地面一定高度范围内,使用吊装设备进行的吊装作业。2.1.2劳务分包:指分包方按照合同约定,承担发包方项目部分工作内容的行为。2.2合同解释原则:2.2.1合同文本如有歧义,以双方协商解释为准。2.2.2本合同未尽事宜,按国家有关法律法规执行。第三条项目概况3.1项目名称:集团有限公司高空吊装项目3.2项目地点:省市区路3.3项目内容:高空吊装作业,包括但不限于设备安装、拆卸、运输等。3.4项目工期:自合同签订之日起,共计60日历天。第四条分包范围4.1分包工作内容:4.1.1根据发包方提供的设备清单,完成设备的安装、拆卸工作。4.1.2按照发包方要求,确保吊装作业的安全、质量和进度。4.1.3配合发包方进行现场勘查,制定吊装方案。4.2分包工作要求:4.2.1分包方需具备高空吊装作业相关资质。4.2.2分包方需配备符合要求的专业技术人员和施工设备。4.3分包工作标准:4.3.1严格遵守国家有关高空吊装作业的相关标准和规范。4.3.2确保吊装作业过程中的人身安全和设备完好。第五条合同价格5.1合同总价:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)5.2付款方式:5.2.1合同签订后,分包方提交相关资质证明文件,发包方支付合同总价30%的预付款。5.2.2吊装作业完成后,经发包方验收合格,分包方提交工程结算报告,发包方支付合同总价60%的进度款。5.2.3项目验收合格后,分包方提交最终结算报告,发包方支付合同总价10%的质量保证金。5.3付款进度:5.3.1预付款:合同签订后10个工作日内支付。5.3.2进度款:吊装作业完成后10个工作日内支付。5.3.3质量保证金:项目验收合格后10个工作日内支付。第六条作业要求6.1安全要求:6.1.1分包方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准。6.1.2分包方需制定详细的安全操作规程,确保作业人员安全。6.1.3分包方应定期进行安全教育和培训,提高作业人员的安全意识。6.2质量要求:6.2.1分包方需按照合同约定的质量标准进行吊装作业。6.2.2分包方应确保吊装作业过程中的设备安全、稳定运行。6.2.3分包方需对吊装作业过程中出现的质量问题进行及时整改。6.3进度要求:6.3.1分包方应按照合同约定的工期完成吊装作业。6.3.2分包方需合理安排作业计划,确保吊装作业的顺利进行。6.3.3如遇不可抗力因素导致工期延误,分包方应及时通知发包方,并协商解决。第八条作业许可与审批8.1许可申请:8.1.1分包方在开始作业前,需向发包方提交高空吊装作业许可证申请。8.1.2申请应包括作业方案、安全措施、人员资质等材料。8.2许可审批:8.2.1发包方收到申请后,应在5个工作日内完成审批。8.2.2如审批通过,发包方将颁发高空吊装作业许可证。8.3许可变更:8.3.1如因特殊情况需要变更作业内容或地点,分包方需重新申请许可。8.3.2发包方在收到变更申请后,应在3个工作日内完成审批。第九条作业验收9.1验收标准:9.1.1作业完成后,需符合国家相关标准和规范。9.1.2验收标准应包括安全性、功能性、稳定性等方面。9.2验收程序:9.2.1发包方将组织验收小组进行现场验收。9.2.2分包方需配合验收小组的工作,提供必要的资料和设备。9.3验收责任:9.3.1验收不合格的,分包方需在验收小组指导下进行整改。9.3.2验收合格后,发包方出具验收报告。第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1分包方未按时完成作业或验收不合格。10.1.2分包方违反安全操作规程,造成安全事故。10.1.3分包方未按合同约定支付费用。10.2违约责任:10.2.1分包方需承担由此产生的全部责任,包括但不限于赔偿损失。10.2.2发包方有权解除合同,并要求分包方支付违约金。第十一条争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应友好协商解决合同执行过程中产生的争议。11.1.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决程序:11.2.1双方应向对方发出争议解决通知,明确争议事项和诉求。11.2.2收到通知后,双方应在15个工作日内进行协商。第十二条合同解除12.1解除条件:12.1.1发包方违约,严重影响分包方利益的。12.1.2分包方严重违约,导致合同无法继续履行的。12.2解除程序:12.2.1一方提出解除合同,需书面通知对方。12.2.2收到解除通知后,双方应在10个工作日内进行确认。第十三条合同终止13.1终止条件:13.1.1合同约定的工期届满,且双方无其他未了事项。13.1.2发包方提前解除合同,且双方无其他未了事项。13.2终止程序:13.2.1双方签署合同终止协议。13.2.2分包方提交最终结算报告,发包方支付剩余款项。第十四条其他约定14.1保密条款:14.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。14.2法律适用:14.2.1本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件:14.3.1本合同附件包括但不限于:高空吊装作业许可证、作业方案、人员资质证明等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中,由甲方或乙方引入,与合同直接相关但不属于合同签订双方的任何个人、企业或其他组织。第二条第三方介入范围2.1第三方介入范围包括但不限于技术支持、项目管理、保险、监理、检验、评估、咨询等。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额应在本合同中明确约定,具体包括:3.1.1第三方因自身原因造成合同履行延误、质量问题或其他违约行为的,其责任限额由双方协商确定,但不得超过合同总价的10%。3.1.2第三方责任限额不包括因不可抗力导致的损失。3.1.3第三方责任限额的确定,应考虑第三方的资质、经验、服务质量等因素。第四条第三方责任界定4.1第三方责任界定如下:4.1.1第三方在合同履行过程中,因自身原因造成损失或违约的,由第三方承担全部责任。4.1.2第三方在合同履行过程中,因甲方或乙方的指示、要求或配合不当导致的损失或违约,由甲方或乙方承担相应责任。4.1.3第三方在合同履行过程中,因不可抗力导致的损失或违约,根据不可抗力影响程度,由甲乙双方合理分担。第五条第三方责权利划分5.1第三方责权利划分如下:5.1.1责任:第三方应按照合同约定,履行相应的技术支持、项目管理等职责,确保合同履行。5.1.2权利:第三方有权要求甲方或乙方提供必要的协助和配合,并在合同约定的范围内,对合同履行情况进行监督。5.1.3利益:第三方有权按照合同约定获得报酬,并在合同履行过程中,享受合法权益的保护。第六条第三方引入程序6.1甲方或乙方需引入第三方时,应提前向对方通知,并取得对方的书面同意。6.2甲方或乙方应向对方提供第三方的资质证明、服务内容、费用等信息。6.3第三方引入后,甲方或乙方应与第三方签订书面协议,明确双方的权利义务。第七条第三方变更与替换7.1如需变更或替换第三方,甲方或乙方应提前通知对方,并取得对方的书面同意。7.2变更或替换第三方后,原第三方与甲方或乙方之间的权利义务关系终止。7.3新第三方应按照合同约定,履行相应的职责。第八条第三方介入时的额外条款8.1.1第三方介入的必要性和合理性;8.1.2第三方介入的具体职责和权限;8.1.3第三方介入的费用承担;8.1.4第三方介入的期限和终止条件。第九条第三方介入时的合同修改9.1当第三方介入时,甲乙双方可根据实际情况,对合同进行必要的修改,以适应第三方介入后的合同履行需求。9.2修改后的合同条款,经甲乙双方和第三方协商一致后,以书面形式确认。第十条第三方介入时的争议解决10.1第三方介入后的争议解决,仍适用本合同原有的争议解决条款。10.2若第三方介入引发新的争议,甲乙双方应与第三方共同协商解决。第十一条第三方介入时的合同解除11.1如第三方介入导致合同无法继续履行,甲乙双方可协商解除合同。11.2解除合同后,甲乙双方应根据合同约定,处理与第三方相关的未尽事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.高空吊装作业许可证要求:由专业机构颁发,证明分包方具备高空吊装作业的合法资质。说明:附件中需包含许可证的有效期限、适用范围、吊装设备型号等信息。2.作业方案要求:详细描述吊装作业的具体步骤、安全措施、人员安排、设备使用等。说明:附件中需包含作业现场图、吊装设备图、作业流程图等。3.人员资质证明要求:提供作业人员的相关资格证书、健康证明等。说明:附件中需包含人员名单、证书复印件、健康证明等。4.施工设备清单要求:列出所有用于吊装作业的设备名称、型号、数量等信息。说明:附件中需包含设备照片、技术参数等。5.安全操作规程要求:明确吊装作业过程中的安全操作要求、注意事项等。说明:附件中需包含安全操作流程图、安全警示标志等。6.验收报告要求:详细记录吊装作业的验收过程、结果、存在问题等。说明:附件中需包含验收人员名单、验收日期、验收意见等。7.工程结算报告要求:详细列出吊装作业的成本构成、费用明细等。说明:附件中需包含工程量清单、发票、支付凭证等。8.合同变更协议要求:记录合同变更的内容、原因、双方签字等。说明:附件中需包含变更原因、变更内容、双方签字等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:要求:分包方未按时完成作业或验收不合格。责任认定:分包方应承担由此产生的全部责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例:若分包方未在合同约定的时间内完成吊装作业,导致项目延误,应向发包方支付违约金。2.违约行为:要求:分包方违反安全操作规程,造成安全事故。责任认定:分包方应承担由此产生的全部责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例:若分包方在作业过程中,因违反安全操作规程导致设备损坏或人员受伤,应承担相应责任。3.违约行为:要求:分包方未按合同约定支付费用。责任认定:分包方应承担由此产生的全部责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例:若分包方未按合同约定支付进度款,发包方有权暂停作业,并要求分包方支付违约金。4.违约行为:要求:第三方因自身原因造成合同履行延误、质量问题或其他违约行为。责任认定:第三方应承担由此产生的全部责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例:若第三方在提供技术支持过程中,因自身原因导致项目延误,应向甲方支付违约金。5.违约行为:要求:甲方或乙方违反合同约定,影响合同履行。责任认定:甲方或乙方应承担相应责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金。示例:若甲方未按合同约定提供必要的工作条件,导致分包方无法正常作业,甲方应承担相应责任。全文完。二零二四年度高空吊装作业劳务分包合同规范文本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.2总包方信息2.合同签订背景及目的3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程内容4.合同工期及进度安排4.1工期4.2进度安排5.工程质量要求及验收标准5.1质量要求5.2验收标准6.材料设备供应及管理6.1材料设备供应6.2材料设备管理7.人员配备及培训7.1人员配备7.2人员培训8.技术服务及支持8.1技术服务8.2技术支持9.工程款项支付及结算9.1款项支付9.2结算方式10.违约责任及争议解决10.1违约责任10.2争议解决11.合同解除及终止条件11.1解除条件11.2终止条件12.合同附件及补充协议12.1附件12.2补充协议13.合同生效及终止13.1生效条件13.2终止条件14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:[分包方全称]1.1.2分包方法定代表人:[分包方法定代表人姓名]1.1.3分包方地址:[分包方详细地址]1.1.4分包方联系电话:[分包方联系电话]1.1.5分包方开户银行及账号:[分包方开户银行及账号]1.2总包方信息1.2.1总包方名称:[总包方全称]1.2.2总包方法定代表人:[总包方法定代表人姓名]1.2.3总包方地址:[总包方详细地址]1.2.4总包方联系电话:[总包方联系电话]1.2.5总包方开户银行及账号:[总包方开户银行及账号]第二条合同签订背景及目的2.1本合同签订背景:鉴于[背景描述],为保障高空吊装作业的顺利进行,确保工程质量和安全,双方本着平等互利的原则,达成如下协议。2.2本合同签订目的:明确双方权利义务,规范高空吊装作业行为,确保工程按期完成。第三条工程概况3.1工程名称:[工程名称]3.2工程地点:[工程地点]3.3工程规模:[工程规模描述]3.4工程内容:[工程内容描述]第四条合同工期及进度安排4.1工期:自合同生效之日起[工期时长],具体开工日期及竣工日期以双方协商为准。4.2进度安排:[具体进度安排描述,包括各个阶段的时间节点和任务内容]第五条工程质量要求及验收标准5.1质量要求:高空吊装作业必须符合国家有关标准和规范,确保工程质量达到设计要求。5.2验收标准:[具体验收标准描述,包括验收程序、验收标准及验收方法]第六条材料设备供应及管理6.1材料设备供应:[材料设备供应方式描述,包括供应时间、地点及质量要求]6.2材料设备管理:[材料设备管理措施描述,包括验收、保管、使用、维护等]第七条人员配备及培训7.1人员配备:[人员配备要求描述,包括人员数量、岗位、资质及专业技能]7.2人员培训:[人员培训内容描述,包括安全培训、技能培训、岗位培训等]第八条技术服务及支持8.1技术服务:总包方应向分包方提供必要的技术咨询服务,包括但不限于工程图纸、技术规范、操作规程等。8.2技术支持:在施工过程中,如遇技术难题,总包方应协助分包方解决,确保施工顺利进行。第九条工程款项支付及结算9.1.1预付款:合同签订后[预付款比例]%的工程款作为预付款支付。9.1.2进度款:按工程进度分阶段支付,每完成[进度节点]支付[比例]%的工程款。9.1.3结算款:工程完工并经总包方验收合格后,支付[比例]%的结算款。9.1.4验收合格后支付剩余[比例]%的工程款。9.2结算方式:工程款项通过银行转账方式进行结算。第十条违约责任及争议解决10.1违约责任:任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。10.2争议解决:双方发生争议,应友好协商解决;协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条合同解除及终止条件11.1.1另一方严重违约;11.1.2因不可抗力导致合同无法履行;11.1.3经双方协商一致解除合同。11.2终止条件:合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。第十二条合同附件及补充协议12.1附件:本合同附件包括但不限于工程图纸、技术规范、验收标准等。12.2补充协议:本合同未尽事宜,经双方协商一致,可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同生效及终止13.1生效条件:本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2终止条件:合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时,合同终止。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。14.2本合同一式[份数]份,双方各执[份数]份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效,自合同终止之日起失效。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方是指在合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同关系,为合同履行提供相关服务或协助的个人、企业或其他组织。1.2.1技术顾问1.2.2安全监理1.2.3质量检测机构1.2.4造价咨询1.2.5法律顾问1.2.6其他经甲乙双方认可的第三方。第二条第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并由甲方或乙方提出书面申请,经对方确认后,由甲乙双方共同邀请第三方介入。2.2第三方介入后,甲乙双方应与第三方签订书面协议,明确各方的权利义务。第三条第三方责任限额3.1.1第三方的赔偿责任;3.1.2第三方的违约责任;3.1.3第三方的保密责任;3.1.4第三方的责任限制条款。3.2第三方的责任限额应合理确定,以保障甲乙双方的利益。第四条第三方权利和义务4.1第三方的权利:4.1.1按照合同约定,获得甲乙双方提供的必要资料和协助;4.1.2在合同约定的范围内,独立行使职权,提出意见和建议;4.1.3要求甲乙双方遵守合同约定,履行相关义务。4.2第三方的义务:4.2.1按照合同约定,履行相关职责,提供专业服务;4.2.2保守甲乙双方的商业秘密和保密信息;4.2.3对甲乙双方提供的资料和协助,负责保密,不得泄露;4.2.4对因自身原因导致的合同履行受阻,承担相应责任。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方在合同履行过程中,与甲乙双方、施工人员等各方的关系如下:5.1.1第三方与甲乙双方的关系:第三方受甲乙双方委托,为合同履行提供相关服务或协助;5.1.2第三方与施工人员的关系:第三方对施工人员的行为进行监督和指导,确保施工质量;5.1.3第三方与其他各方的关系:第三方与其他各方的关系由甲乙双方协调确定。第六条第三方介入时的额外条款6.1.1第三方介入的时间、范围和方式;6.1.2第三方介入的费用及支付方式;6.1.3第三方介入的效果及评估;6.1.4第三方介入的变更和终止条件。第七条第三方介入的合同变更7.1第三方介入后,如需对合同进行变更,甲乙双方应与第三方协商一致,并签订书面变更协议。7.2合同变更应遵循公平、合理、诚实信用的原则,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方介入过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决;协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2第三方介入的争议解决,应优先考虑合同约定和第三方协议,如无约定,则按相关法律法规处理。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程图纸及技术规范要求:提供完整的工程图纸和最新版本的技术规范,确保施工过程中的技术要求清晰明确。说明:工程图纸应包括平面图、立面图、剖面图等,技术规范应包括施工工艺、材料要求、质量标准等。2.安全生产许可证要求:提供分包方及施工人员的安全生产许可证,确保施工人员具备相应的安全操作能力。说明:安全生产许可证应真实有效,且在有效期内。3.人员资质证明要求:提供施工人员的相关资质证明,如特种作业操作证、职业技能资格证书等。说明:资质证明应与实际施工人员相符,且在有效期内。4.材料设备清单要求:提供工程所需材料设备的清单,包括名称、规格、数量、供应商等信息。说明:清单应详细列出所有材料设备,确保施工过程中的物资供应。5.施工组织设计要求:提供详细的施工组织设计,包括施工方案、进度安排、资源配置等。说明:施工组织设计应科学合理,确保工程质量和安全。6.质量检验报告要求:提供工程完工后的质量检验报告,包括材料、设备、施工工艺等检验结果。说明:质量检验报告应真实有效,且符合国家相关标准。7.安全生产记录要求:提供工程期间的安全生产记录,包括安全培训、事故处理、隐患整改等。说明:安全生产记录应完整准确,确保施工过程中的安全管理。8.款项支付凭证要求:提供工程款项支付的凭证,包括银行转账记录、支票等。说明:款项支付凭证应与合同约定一致,确保工程款项的合法合规。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:分包方未按合同约定的时间完成工程。责任认定标准:根据合同约定,分包方应承担延误工期造成的损失,包括但不限于误工费、违约金等。示例说明:若分包方未在合同约定的时间内完成工程,导致总包方损失100万元,则分包方应赔偿100万元。2.违约行为:分包方提供的材料或设备不符合合同约定标准。责任认定标准:分包方应承担由此造成的损失,包括但不限于材料或设备更换、修复费用等。示例说明:若分包方提供的钢筋质量不合格,导致工程返工,则分包方应承担返工费用。3.违约行为:分包方未按合同约定进行施工,造成安全事故。责任认定标准:分包方应承担由此造成的人身伤亡和财产损失,包括但不限于医疗费用、赔偿金等。示例说明:若分包方在施工过程中发生安全事故,导致1人死亡,则分包方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为:总包方未按合同约定支付工程款项。责任认定标准:总包方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明:若总包方未按合同约定支付工程款项,导致分包方损失50万元,则总包方应支付50万元违约金。5.违约行为:第三方违反合同约定,造成工程损失。责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金等。示例说明:若第三方提供的检测报告存在虚假信息,导致工程返工,则第三方应承担返工费用。全文完。二零二四年度高空吊装作业劳务分包合同规范文本2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方地址1.1.3分包方联系人1.1.4分包方联系电话1.2总包方信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方地址1.2.3总包方联系人1.2.4总包方联系电话2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.合同标的3.1高空吊装作业内容3.2作业范围3.3作业时间4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2付款方式4.3付款期限5.作业质量要求5.1质量标准5.2质量检验5.3质量责任6.安全生产要求6.1安全生产责任6.2安全生产措施6.3安全生产培训7.作业进度要求7.1进度计划7.2进度调整7.3进度保证措施8.作业现场管理8.1现场布置8.2现场维护8.3现场协调9.作业验收9.1验收标准9.2验收程序9.3验收结果10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后的处理14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同补充协议14.3合同签署日期14.4合同生效日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方信息1.1.1分包方名称:高空吊装有限公司1.1.2分包方地址:省市区路号1.1.3分包方联系人:1.1.4分包方联系电话:1381.2总包方信息1.2.1总包方名称:建筑集团有限公司1.2.2总包方地址:省市区路号1.2.3总包方联系人:1.2.4总包方联系电话:1395678第二条项目概况2.1项目名称:大厦高空吊装工程2.2项目地点:省市区路号2.3项目规模:总建筑面积约10万平方米,地上28层,地下3层2.4项目内容:主要包括高空吊装、设备安装、内部装修等第三条合同标的3.1高空吊装作业内容:包括但不限于塔吊安装、拆卸、移位、吊装货物等3.2作业范围:大厦高空吊装工程的全部高空吊装作业3.3作业时间:自合同生效之日起至2024年12月31日止第四条合同价款及支付方式4.1合同价款:人民币叁佰万元整(¥300,000.00)4.2付款方式:4.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的30%4.2.2进度款:每完成合同约定的工作量后,支付已完成工作量的70%4.2.3结算款:合同工程验收合格后30日内支付剩余的30%4.3付款期限:按合同约定的时间和方式支付第五条作业质量要求5.1质量标准:5.1.1严格按照国家相关标准和规范进行高空吊装作业5.1.2确保吊装作业过程安全、可靠、高效5.1.3吊装设备、材料符合国家规定的质量要求5.2质量检验:5.2.1分包方负责对高空吊装作业进行自检5.2.2总包方负责对高空吊装作业进行验收5.3质量责任:5.3.1分包方对高空吊装作业的质量负责5.3.2发生质量问题,由分包方承担相应责任第六条安全生产要求6.1安全生产责任:6.1.1分包方负责高空吊装作业的安全生产,确保作业人员的人身安全6.1.2总包方对高空吊装作业的安全生产负有监督责任6.2安全生产措施:6.2.1分包方制定安全生产方案,并严格执行6.2.2配备必要的安全防护设施和应急救援设备6.3安全生产培训:6.3.1分包方对作业人员进行安全生产培训6.3.2作业人员必须通过安全生产培训后方可上岗作业第七条作业进度要求7.1进度计划:7.1.1分包方根据合同约定制定详细的进度计划7.1.2进度计划应包括吊装作业的具体时间节点和顺序7.2进度调整:7.2.1如遇不可抗力因素导致进度延误,双方应协商调整进度计划7.2.2分包方应及时通知总包方进度调整情况7.3进度保证措施:7.3.1分包方确保作业人员、设备、材料充足,以保证进度计划的顺利实施7.3.2分包方定期向总包方汇报进度情况第八条作业现场管理8.1现场布置:8.1.1分包方负责对作业现场进行合理布置,确保现场整洁有序8.1.2设立明显的警示标志,提醒作业人员和周围人员注意安全8.2现场维护:8.2.1分包方负责作业现场的日常维护,包括清理垃圾、修复损坏等8.2.2遇到紧急情况,分包方应立即采取措施,防止事故扩大8.3现场协调:8.3.1分包方与总包方保持沟通,协调解决现场出现的问题8.3.2与施工现场的其他施工单位保持良好关系,共同维护施工秩序第九条作业验收9.1验收标准:9.1.1高空吊装作业完成后的质量标准应符合国家相关标准和规范9.1.2验收内容应包括吊装设备、材料、施工工艺、安全措施等9.2验收程序:9.2.1分包方完成高空吊装作业后,向总包方提交验收申请9.2.2总包方组织验收,确认无误后签署验收报告9.3验收结果:9.3.1验收合格,总包方支付结算款9.3.2验收不合格,分包方应立即整改,直至合格为止第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1分包方未按合同约定完成高空吊装作业10.1.2分包方未按合同约定进行安全生产管理10.1.3分包方未按合同约定进行现场管理10.2违约责任:10.2.1分包方应承担违约责任,赔偿总包方因此遭受的损失10.2.2违约情节严重的,总包方有权解除合同10.3违约处理:10.3.1分包方应立即采取措施纠正违约行为10.3.2总包方有权要求分包方承担违约责任第十一条争议解决11.1争议解决方式:11.1.1双方应友好协商解决争议11.1.2协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构:11.2.1市仲裁委员会11.3争议解决程序:11.3.1双方应在争议发生后30日内提交仲裁申请11.3.2仲裁委员会受理后,依法进行审理第十二条合同解除12.1合同解除条件:12.1.1总包方违约,严重损害分包方利益12.1.2不可抗力导致合同无法履行12.2合同解除程序:12.2.1提前30日书面通知对方12.2.2双方应妥善处理合同解除后的善后事宜12.3合同解除后的处理:12.3.1双方应按照合同约定处理剩余款项12.3.2双方应妥善处理合同解除后的设备、材料等第十三条合同终止13.1合同终止条件:13.1.1合同约定的工程全部完成13.1.2双方协商一致终止合同13.2合同终止程序:13.2.1双方签署合同终止协议13.2.2双方应妥善处理合同终止后的善后事宜13.3合同终止后的处理:13.3.1双方应按照合同约定处理剩余款项13.3.2双方应妥善处理合同终止后的设备、材料等第十四条其他约定事项14.1合同附件:14.1.1高空吊装工程图纸14.1.2安全生产方案14.1.3作业进度计划14.2合同补充协议:14.2.1双方可根据实际情况签订补充协议,但不得违背合同约定14.3合同签署日期:14.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效14.4合同生效日期:14.4.1合同签署日期为准第二部分:第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中,由甲乙双方邀请或指定的,为本合同提供技术支持、咨询服务、设备租赁、保险代理等服务的独立法人或其他组织。1.2.1国家机关、事业单位、社会团体1.2.2甲乙双方的关联企业或子公司1.2.3甲乙双方的法定代表人、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属2.第三方责任限额2.1第三方在本合同项下的责任,应按照其提供的服务的性质和内容,由甲乙双方在合同中明确约定。2.2.1第三方提供的设备、材料或服务的质量责任2.2.2第三方因过错导致的人身伤害或财产损失2.2.3第三方违反合同约定的赔偿责任2.3第三方责任限额应在合同中明确约定,并在第三方提供的服务协议或合同中予以体现。3.第三方介入条款3.1甲乙双方在合同中明确约定,在必要时可以邀请第三方介入本合同的履行。3.2.1第三方具备相应的资质和条件,能够提供符合合同要求的服务3.2.2第三方介入需经甲乙双方同意,并签订相应的合作协议3.2.3第三方介入不得影响本合同的正常履行4.第三方责权利4.1第三方责任:4.1.1第三方应按照本合同约定,提供高质量、高效率的服务4.1.2第三方应遵守国

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论