2024版钢筋建筑劳务分包合同范本

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL2024版钢筋建筑劳务分包合同范本本合同目录一览第一条劳务分包范围及内容1.1劳务分包工程的范围1.2劳务分包工程的内容第二条合同主体2.1分包方的主体资格2.2发包方的主体资格第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3付款方式及进度第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程标准第五条工期要求5.1合同工期5.2工期延误第六条劳务人员管理6.1劳务人员资质要求6.2劳务人员管理第七条安全文明施工7.1安全生产要求7.2文明施工要求第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件第九条违约责任9.1分包方违约责任9.2发包方违约责任第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限第十三条附则13.1合同附件13.2合同的解释权第十四条合同的签订日期、地点及签字14.1签订日期14.2签订地点14.3签字第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围及内容1.1劳务分包工程的范围本合同劳务分包范围包括钢筋工程的制作、安装、拆除及相关辅助工作。具体包括但不限于：（1）按照图纸及施工规范要求，完成钢筋加工制作；（2）按照施工进度计划，进行钢筋安装及拆除工作；（3）确保钢筋工程的质量符合国家标准及设计要求；（4）提供所需的钢筋工程的技术支持及现场服务。1.2劳务分包工程的内容（1）劳务分包人应按照发包人的要求，完成钢筋工程的所有施工任务；（2）劳务分包人应负责钢筋工程的所有材料采购、设备租赁、人员管理等事宜；（3）劳务分包人应负责钢筋工程的安全、质量、进度等管理工作；（4）劳务分包人应按照合同约定，向发包人支付合同价款。第二条合同主体2.1分包方的主体资格分包方应具备相应的资质条件，包括：（1）具有有效的营业执照；（2）具有与钢筋工程相关的专业资质证书；（4）具有与钢筋工程相适应的技术、管理人员和施工队伍。2.2发包方的主体资格发包方应具备相应的资质条件，包括：（1）具有有效的营业执照；（2）具有与钢筋工程相关的项目承包资质；（4）具有与钢筋工程相适应的技术、管理人员和施工队伍。第三条合同价格3.1合同总价本合同的劳务分包总价人民币____元（大写：____________________元整），具体金额详见附件一《工程量清单》。3.2价格调整（1）合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致劳务分包成本发生较大变化时，双方可协商调整合同价格；（2）价格调整的具体办法由双方另行签订补充协议予以明确。3.3付款方式及进度（1）发包人应按照合同约定的付款进度，向劳务分包人支付合同价款；（2）劳务分包人应按照合同约定的工程进度，向发包人提供相应的工程量完成证明；（3）付款方式：银行转账，账户信息详见附件二《账户信息》。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求劳务分包人应按照国家标准、行业标准和设计文件要求，保证钢筋工程的质量，确保工程安全、可靠、耐久。4.2工程标准（1）国家标准《钢筋焊接及验收规程》（GB502042015）；（2）国家标准《钢筋混凝土结构设计规范》（GB500102010）；（3）行业标准《钢筋安装施工及验收规范》（JGJ182012）。第五条工期要求5.1合同工期劳务分包人应按照发包人提供的施工进度计划，确保钢筋工程在合同约定的工期内完成。5.2工期延误（1）由于劳务分包人原因导致工期延误的，应按照合同约定向发包人支付违约金；（2）由于发包人原因导致工期延误的，应按照合同约定向劳务分包人支付窝工费。第六条劳务人员管理6.1劳务人员资质要求劳务分包人应确保其派遣的劳务人员具备相应的职业资格，且未患有影响工作的疾病。6.2劳务人员管理（1）劳务分包人应负责劳务人员的日常工作安排、生活管理及劳动保护；（2）劳务分包人应加强对劳务人员的技术培训和安全教育；（3）劳务分包人应按照合同约定，向发包人报告劳务人员的相关信息。第八条合同的变更与解除8.1合同变更条件（1）由于工程变更、设计变更等原因导致合同内容发生变化的，双方可协商变更合同；（2）合同变更应签订书面补充协议，经双方盖章生效。8.2合同解除条件（1）双方协商一致解除合同的，应签订书面解除协议，经双方盖章生效；（2）由于不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，双方协商解除合同；（3）一方违反合同规定，严重损害另一方利益的，另一方有权解除合同。第九条违约责任9.1分包方违约责任（1）分包方未按照约定完成工程任务的，应向发包方支付违约金；（2）分包方未按照约定质量标准完成工程的，应承担相应的修复费用；（3）分包方未按照约定工期完成工程的，应支付逾期竣工违约金。9.2发包方违约责任（1）发包方未按照约定支付合同价款的，应向分包方支付违约金；（2）发包方未按照约定提供施工条件的，应承担相应的责任；（3）发包方未按照约定工期要求完成工程的，应支付逾期竣工违约金。第十条争议解决10.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构双方选择仲裁的，仲裁机构为__________________；双方选择诉讼的，人民法院为__________________。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。11.2合同变更条件合同变更应签订书面补充协议，经双方盖章生效。11.3合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的工程全部完成后，合同自然终止；（2）双方协商一致解除合同的，合同终止；（3）由于不可抗力等原因导致合同无法继续履行的，合同终止。第十二条保密条款12.1保密内容双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。12.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，至合同终止之日起____年止。第十三条附则13.1合同附件本合同附件包括：（1）附件一《工程量清单》；（2）附件二《账户信息》；（3）其他双方约定的附件。13.2合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。第十四条合同的签订日期、地点及签字14.1签订日期本合同签订日期为____年____月____日。14.2签订地点本合同签订地点为__________________。14.3签字发包方（盖章）：分包方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：《工程量清单》详细要求和说明：本附件详细列出了钢筋工程的所有工程量，包括钢筋的种类、数量、规格、长度等信息。劳务分包人应根据工程量清单进行施工，并按照约定的工程进度向发包人提供相应的工程量完成证明。附件二：《账户信息》详细要求和说明：本附件列出了发包人和劳务分包人的银行账户信息，用于合同价款的支付和收取。付款方式为银行转账，劳务分包人应确保账户信息的准确无误。其他附件：根据双方约定，可能还包括施工图纸、技术规范、安全操作规程等相关文件。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.劳务分包人未按照约定完成工程任务的，视为违约；2.劳务分包人未按照约定质量标准完成工程的，视为违约；3.劳务分包人未按照约定工期完成工程的，视为违约；4.发包人未按照约定支付合同价款的，视为违约；5.发包人未按照约定提供施工条件的，视为违约；6.双方未按照约定履行合同义务的，视为违约。违约责任认定标准：1.劳务分包人违约的，应向发包人支付违约金，并承担修复费用；2.发包人违约的，应向劳务分包人支付违约金，并承担相应责任；3.逾期竣工违约金的计算标准为：每逾期一天，应支付合同总价款的____%；4.违约金的具体数额由双方在合同中约定。示例说明：如果劳务分包人未能在约定工期内完成工程，根据合同约定，劳务分包人应向发包人支付逾期竣工违约金。假设合同总价款为100万元，约定逾期竣工违约金为合同总价款的1%，则劳务分包人应支付1万元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.钢筋工程：指钢筋的加工、安装、拆除等施工活动。2.劳务分包：指劳务分包人将其拥有的劳务人员及施工设备用于发包人的工程，由发包人支付相应价款的一种合同关系。3.工期：指合同约定的工