版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度消防设施改造项目监理合同范本共本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.合同背景及依据2.1项目名称2.2项目地点2.3项目投资方2.4合同依据文件3.监理范围及内容3.1监理范围3.2监理内容3.3监理标准4.监理工作程序及方法4.1监理工作程序4.2监理方法4.3监理报告编制5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.合同期限及终止条件6.1合同期限6.2合同终止条件6.3合同解除7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.其他约定10.1法律适用10.2合同生效10.3合同附件11.合同附件11.1项目概况11.2监理大纲11.3监理细则12.合同签订及生效12.1签订日期12.2生效日期12.3合同备案13.合同变更及解除13.1变更条件13.2解除条件13.3变更及解除程序14.合同解除后的处理14.1合同解除后的费用结算14.2合同解除后的资料移交14.3合同解除后的其他事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称a)监理方:消防设施监理有限公司b)委托方:房地产开发有限公司1.2合同双方法定代表人a)监理方法定代表人:b)委托方法定代表人:1.3合同双方地址a)监理方地址:省市区路号b)委托方地址:省市区路号1.4合同双方联系方式a)监理方联系人:联系电话:138b)委托方联系人:赵六联系电话:13956782.合同背景及依据2.1项目名称:小区二零二四年度消防设施改造项目2.2项目地点:省市区小区2.3项目投资方:房地产开发有限公司2.4合同依据文件a)《中华人民共和国合同法》b)《建设工程监理规范》(GB503192013)c)《消防设施工程施工及验收规范》(GB501162013)d)《建筑工程质量管理条例》(国务院令第279号)3.监理范围及内容3.1监理范围a)对消防设施改造工程的施工过程进行监督检查b)对消防设施改造工程的设计文件进行审查c)对消防设施改造工程的施工质量进行检验d)对消防设施改造工程的进度进行控制3.2监理内容a)消防设施的安装、调试、验收b)消防系统的设计、施工、验收c)消防设施的维护保养d)消防安全的宣传教育3.3监理标准a)符合国家有关消防设施的设计、施工、验收规范b)符合国家有关消防安全的法律法规c)符合委托方的要求4.监理工作程序及方法4.1监理工作程序a)接受委托,签订合同b)制定监理计划,明确监理内容、程序、方法c)对设计文件进行审查,提出监理意见d)对施工过程进行监督检查,确保工程质量e)对施工进度进行控制,确保工程按时完成f)对消防设施进行验收,提出验收报告g)对消防设施进行维护保养,确保设施正常运行4.2监理方法a)文件审查b)现场监督检查c)技术检测d)旁站监理e)会议协调4.3监理报告编制a)监理月报b)监理周报c)监理专题报告5.监理费用及支付方式5.1监理费用总额:人民币伍拾万元整(¥500,000.00)5.2费用支付方式a)分阶段支付b)首付款:合同签订后五日内支付监理费用的30%c)进度款:监理工作完成后每月支付监理费用的30%d)验收款:工程验收合格后支付监理费用的30%e)保留金:合同总额的5%,工程保修期满后无质量问题退还5.3费用支付时间a)首付款:合同签订后五日内b)进度款:每月第一个工作日支付上月监理费用的30%c)验收款:工程验收合格后三十日内支付6.合同期限及终止条件6.1合同期限:自合同签订之日起至消防设施改造工程验收合格之日止6.2合同终止条件a)合同期满自然终止b)合同一方违约,另一方有权解除合同c)项目提前完工,经双方协商一致,可以提前终止合同6.3合同解除a)合同解除需书面通知对方b)合同解除后,双方应按照约定进行费用结算和资料移交8.保密条款8.1保密内容a)合同双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密b)消防设施改造项目的相关信息和技术资料c)合同签订及履行过程中的任何敏感信息8.2保密期限a)保密期限自合同签订之日起至合同终止后三年8.3违约责任a)违反保密义务的,应承担相应的法律责任b)违反保密义务的,应赔偿对方因此遭受的损失9.违约责任9.1违约行为a)未按照合同约定履行监理职责b)因监理原因导致工程质量不合格c)未按时提交监理报告d)未按照合同约定支付监理费用9.2违约责任a)违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金b)因违约造成对方损失的,应承担赔偿责任9.3违约赔偿a)违约金金额为违约费用的一倍b)赔偿金额根据实际损失计算10.争议解决10.1争议解决方式a)通过友好协商解决b)协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁10.2争议解决机构a)市仲裁委员会10.3争议解决程序a)争议双方应在争议发生后三十日内向仲裁委员会提出仲裁申请b)仲裁委员会应在收到仲裁申请后十五日内组成仲裁庭c)仲裁庭应在组成后三十日内开庭审理d)仲裁庭应在开庭审理后六十日内作出仲裁裁决11.其他约定11.1法律适用a)本合同适用中华人民共和国法律11.2合同生效a)合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效11.3合同附件a)本合同附件包括但不限于:1.监理大纲2.监理细则3.项目概况12.合同签订及生效12.1签订日期a)合同签订日期:二零二四年三月一日12.2生效日期a)合同生效日期:合同签订之日起12.3合同备案a)合同签订后,双方应向相关部门备案13.合同变更及解除13.1变更条件a)双方协商一致b)符合法律法规及合同约定13.2解除条件a)合同期满b)合同一方违约c)因不可抗力导致合同无法履行13.3变更及解除程序a)变更或解除合同需书面通知对方b)变更或解除合同应签署书面协议14.合同解除后的处理14.1合同解除后的费用结算a)双方应按照合同约定进行费用结算14.2合同解除后的资料移交a)双方应将合同解除前的资料完整移交14.3合同解除后的其他事项a)合同解除后,双方应按照法律法规及合同约定处理其他事项第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方的定义a)第三方是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织。b)第三方包括但不限于中介方、评估机构、检测机构、咨询服务提供者等。15.2第三方介入的范围a)第三方介入的范围包括但不限于项目的咨询、评估、检测、监理等环节。b)第三方介入的目的是为了提高项目质量、效率和安全性。16.第三方介入的程序16.1第三方选择a)合同双方应共同协商确定第三方介入的方式和具体第三方。b)第三方的选择应基于其专业能力、信誉及合同双方的需求。16.2第三方合同签订a)合同双方应与第三方签订独立的合同,明确各方的权利、义务和责任。b)第三方合同应与本合同的内容相协调,不得与本合同相冲突。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额的设定a)第三方责任限额应根据第三方的专业能力、服务内容和合同双方的需求协商确定。b)第三方责任限额应在第三方合同中明确约定。17.2第三方责任限额的执行a)当第三方因自身原因导致合同双方损失时,应按照第三方合同中约定的责任限额进行赔偿。b)若第三方责任超过限额,合同双方应按比例承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与合同双方的责任划分a)第三方应按照合同约定履行其职责,对因其自身原因导致的损失承担责任。b)合同双方应按照本合同约定履行各自职责,对因其自身原因导致的损失承担责任。18.2第三方与监理方的责任划分a)监理方对第三方提供的服务进行监督和检查,确保其符合合同要求。b)若第三方服务不符合合同要求,监理方有权要求第三方进行整改或更换。18.3第三方与委托方的责任划分a)委托方应向第三方提供必要的资料和条件,以便第三方履行其职责。b)若第三方因委托方提供的信息不准确或资料不完整导致损失,委托方应承担相应责任。19.第三方介入的保密义务19.1第三方保密义务a)第三方在介入过程中,应遵守本合同的保密条款,对合同双方的信息进行保密。b)第三方不得泄露合同双方的商业秘密和敏感信息。19.2违反保密义务的责任a)若第三方违反保密义务,应承担相应的法律责任。b)合同双方有权要求第三方赔偿因其泄露信息而造成的损失。20.第三方介入的争议解决20.1第三方介入的争议解决方式a)通过友好协商解决。b)协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。20.2第三方介入的争议解决机构a)市仲裁委员会。20.3第三方介入的争议解决程序a)争议双方应在争议发生后三十日内向仲裁委员会提出仲裁申请。b)仲裁委员会应在收到仲裁申请后十五日内组成仲裁庭。c)仲裁庭应在组成后三十日内开庭审理。d)仲裁庭应在开庭审理后六十日内作出仲裁裁决。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.监理大纲详细说明监理工作的范围、内容、程序和方法。包含监理工作的阶段性目标和计划。列明监理所需的资源、设备和人员。2.监理细则对监理大纲的具体细化,包括具体的监理步骤、检查项目、验收标准等。列明监理过程中的记录表格和报告模板。3.项目概况项目的基本信息,包括项目名称、地点、投资方、建设规模等。项目的设计方案、施工图纸和技术规范。4.消防设施改造方案消防设施的改造内容、改造目标和改造方案。包含消防设施的选型、安装、调试和验收标准。5.消防安全管理制度消防安全管理的组织架构、职责分工和操作流程。消防安全教育和培训计划。6.监理费用清单监理费用的构成、计算方法和支付方式。包含各项费用的明细和计算依据。7.合同附件合同双方的授权委托书。合同双方的营业执照副本、资质证书副本等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为未按合同约定的时间提交监理报告。监理过程中发现质量问题未及时通知委托方。监理人员未按合同要求进行现场监督检查。未按合同约定支付监理费用。2.责任认定标准违约行为的认定应根据合同条款和实际情况进行。违约行为的责任认定标准包括但不限于:a)违约行为的严重程度。b)违约行为对项目进度和质量的影响。c)违约行为的可预见性。3.违约责任示例说明示例1:监理方未按合同约定的时间提交监理报告,导致委托方无法及时了解项目进度。责任认定:监理方应承担违约责任,赔偿委托方因此遭受的损失。示例2:监理人员未按合同要求进行现场监督检查,导致工程质量问题。责任认定:监理方应承担违约责任,并负责整改质量问题。示例3:委托方未按合同约定支付监理费用,导致监理工作无法正常进行。责任认定:委托方应承担违约责任,立即支付监理费用。全文完。二零二四年度消防设施改造项目监理合同范本共1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.监理范围3.1监理工作内容3.2监理工作方式3.3监理工作期限4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.质量要求5.1质量标准5.2质量控制措施5.3质量验收标准6.工期要求6.1项目总工期6.2各阶段工期6.3工期延误责任7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约责任赔偿标准9.争议解决方式9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除条件10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理12.其他约定事项12.1不可抗力12.2合同附件12.3合同未尽事宜13.合同签署13.1签署日期13.2签署地点13.3签署人员14.合同附件清单14.1附件一:监理大纲14.2附件二:监理方案14.3附件三:工程质量验收标准14.4附件四:其他相关文件第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:有限公司乙方:监理公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:乙方法定代表人:1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址甲方注册地址:省市区路号乙方注册地址:省市区路号第二条项目概况2.1项目名称二零二四年度消防设施改造项目2.2项目地点省市区路号2.3项目规模总建筑面积:5000平方米2.4项目内容包括消防系统改造、消防设施安装、消防设备调试等。第三条监理范围3.1监理工作内容1.对消防设施改造工程进行全过程监理;2.对消防设施安装、调试工作进行现场监督;3.对工程质量、进度、安全进行控制;4.对合同履行情况进行监督。3.2监理工作方式1.采用现场监理、书面监理、远程监理相结合的方式;2.设立监理项目部,负责日常监理工作;3.3监理工作期限自合同签订之日起至消防设施改造项目竣工验收合格之日止。第四条监理费用及支付方式4.1监理费用总额人民币壹拾万元整(¥100,000.00)4.2费用支付方式1.甲方在合同签订后支付监理费用总额的30%作为预付款;2.甲方在监理工作开始后每月支付监理费用总额的20%;3.甲方在监理工作结束时支付监理费用总额的50%;4.甲方在消防设施改造项目竣工验收合格后支付监理费用总额的20%。4.3费用支付时间1.预付款支付时间为合同签订后5个工作日内;2.每月支付时间为每月5日前;3.工作结束支付时间为监理工作结束后10个工作日内;4.竣工验收合格支付时间为竣工验收合格后10个工作日内。第五条质量要求5.1质量标准1.消防设施改造工程符合国家相关标准和规范;2.消防设施安装、调试工作符合产品说明书和设计要求;3.工程质量达到合格标准。5.2质量控制措施1.严格审查施工单位的资质和人员;2.对施工材料进行进场验收;3.对施工过程进行现场监督;4.对工程质量进行验收。5.3质量验收标准1.消防设施改造工程竣工验收合格;2.消防设施安装、调试工作符合设计要求;3.工程质量达到合格标准。第六条工期要求6.1项目总工期120天6.2各阶段工期1.消防设施改造工程设计阶段:20天;2.消防设施改造工程施工阶段:60天;3.消防设施安装、调试阶段:20天;4.竣工验收阶段:20天。6.3工期延误责任1.由于乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应责任;2.由于不可抗力导致工期延误,双方协商解决;3.由于甲方原因导致工期延误,甲方应承担相应责任。第八条保密条款7.1保密内容1.双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等;2.合同内容及其相关文件;3.任何其他涉及商业秘密或敏感信息的内容。7.2保密期限本合同项下保密义务自合同签订之日起至合同终止后三年为止。7.3违约责任1.任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息的,应承担相应的法律责任;2.违约方应立即采取一切必要措施,防止保密信息的进一步泄露;3.违约方应赔偿因此给对方造成的直接经济损失。第八条违约责任8.1违约情形1.乙方未按合同约定履行监理职责,导致工程质量不合格;2.乙方未按合同约定完成监理工作,造成工期延误;3.甲方未按合同约定支付监理费用;4.任何一方违反合同约定的保密义务。8.2违约责任承担方式1.违约方应承担违约责任,向守约方支付违约金;2.违约方应赔偿守约方因此遭受的直接经济损失;3.违约方应承担相应的法律责任。8.3违约责任赔偿标准1.违约金按实际损失的一定比例计算;2.直接经济损失按实际损失计算。第九条争议解决方式9.1争议解决方式1.双方应友好协商解决合同争议;2.协商不成的,提交市仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构市仲裁委员会9.3争议解决程序1.双方应在争议发生后30日内向仲裁委员会提交仲裁申请;2.仲裁委员会应依法受理并组成仲裁庭;3.仲裁庭应依法作出仲裁裁决。第十条合同解除条件10.1合同解除条件1.合同约定的解除条件成就;2.任何一方严重违约,经对方书面通知后仍未纠正;3.发生不可抗力,导致合同无法履行。10.2合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知对方;2.对方应在接到通知后30日内书面回复;3.合同自对方回复之日起解除。10.3合同解除后的处理1.合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程;2.双方应结算已发生的费用;3.双方应依法处理合同解除后的债权债务。第十一条合同生效及终止11.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同终止条件1.合同约定的终止条件成就;2.合同解除;3.合同履行完毕。11.3合同终止后的处理1.合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程;2.双方应结算已发生的费用;3.双方应依法处理合同终止后的债权债务。第十二条其他约定事项12.1不可抗力1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况;2.发生不可抗力,双方应及时通知对方,并采取一切必要措施减少损失;3.因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。12.2合同附件本合同附件包括但不限于监理大纲、监理方案、工程质量验收标准等。12.3合同未尽事宜本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。第十三条合同签署13.1签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2签署地点省市区路号13.3签署人员甲方代表:乙方代表:第十四条合同附件清单14.1附件一:监理大纲14.2附件二:监理方案14.3附件三:工程质量验收标准14.4附件四:其他相关文件第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中,“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)之外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于中介方、咨询方、检测机构、认证机构等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了确保合同的有效履行,提高工程质量,保障双方合法权益,以及提高工作效率。15.3第三方介入范围1.提供专业咨询服务;2.进行工程质量检测和认证;3.协助解决合同履行中的争议;4.执行合同约定的其他任务。16.第三方介入程序16.1第三方选定1.第三方的选定由甲方或乙方提出,经对方同意后确定;2.第三方的选定应遵循公开、公平、公正的原则。16.2第三方资质要求1.第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任合同约定的任务;2.第三方应提供相关资质证明文件。17.第三方责任限额17.1责任界定1.第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失或损害的,由第三方承担全部责任;2.第三方在履行合同过程中,因甲方或乙方原因造成损失或损害的,由责任方承担相应责任。17.2责任限额1.第三方的责任限额由双方在合同中约定,并在第三方介入协议中明确;2.若合同未约定责任限额,则以第三方实际承担能力为限。18.第三方与其他各方的责任划分18.1甲方与第三方1.甲方对第三方在合同履行过程中的行为负有监督责任;2.甲方应向第三方提供必要的协助和便利。18.2乙方与第三方1.乙方对第三方在合同履行过程中的行为负有监督责任;2.乙方应向第三方提供必要的协助和便利。18.3第三方与甲方1.第三方应按照合同约定履行职责,不得损害甲方合法权益;2.第三方在履行合同过程中,如需变更合同内容,应事先征得甲方同意。18.4第三方与乙方1.第三方应按照合同约定履行职责,不得损害乙方合法权益;2.第三方在履行合同过程中,如需变更合同内容,应事先征得乙方同意。19.第三方介入协议19.1协议签订1.第三方介入协议应由甲方、乙方和第三方共同签订;2.协议内容包括但不限于第三方职责、责任限额、付款方式、保密条款等。19.2协议生效1.第三方介入协议自双方签字盖章之日起生效;2.协议生效后,对三方具有法律约束力。20.第三方介入的变更和终止20.1变更1.第三方介入协议的变更需经三方协商一致;2.变更内容应以书面形式记录。20.2终止1.第三方介入协议的终止需经三方协商一致;2.终止原因包括但不限于合同履行完毕、协议约定的终止条件成就等;3.协议终止后,各方应按照约定处理剩余事务。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:监理大纲要求:详细描述监理工作的总体目标、范围、方法、程序和标准。说明:监理大纲是监理工作的基础文件,用于指导监理人员开展工作。2.附件二:监理方案要求:具体阐述监理工作的具体实施方案,包括人员安排、进度计划、质量控制措施等。说明:监理方案是监理工作的具体执行文件,需根据项目实际情况进行调整。3.附件三:工程质量验收标准要求:明确工程质量验收的具体标准、方法和程序。说明:工程质量验收标准是保证工程质量的重要依据,需符合国家相关标准和规范。4.附件四:合同签订证明文件要求:包括合同签订日期、双方签字盖章等证明文件。说明:合同签订证明文件是合同生效的必要条件,用于证明合同的真实性和有效性。5.附件五:第三方介入协议要求:详细约定第三方介入的具体内容、责任、权利和义务。说明:第三方介入协议是明确第三方在合同履行过程中职责的重要文件。6.附件六:工程质量检测报告要求:由第三方检测机构出具,详细记录工程质量检测结果。说明:工程质量检测报告是评估工程质量的重要依据。7.附件七:工程变更记录要求:记录工程变更的原因、内容、审批过程等信息。说明:工程变更记录是确保工程变更合法、合理的重要文件。8.附件八:工程结算报告要求:详细记录工程结算的依据、过程和结果。说明:工程结算报告是确保工程结算准确、公正的重要文件。9.附件九:争议解决文件要求:记录争议解决的经过、结果和执行情况。说明:争议解决文件是解决合同履行过程中争议的重要依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定完成监理工作,导致工程质量不合格。责任认定:乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。2.违约行为:甲方未按合同约定支付监理费用。责任认定:甲方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的直接经济损失。3.违约行为:第三方在履行合同过程中,因自身原因造成损失或损害。责任认定:第三方应承担违约责任,赔偿甲方或乙方因此遭受的直接经济损失。4.违约行为:任何一方违反保密义务,泄露对方保密信息。责任认定:违约方应承担违约责任,赔偿因此给对方造成的直接经济损失。5.违约行为:因不可抗力导致合同无法履行。责任认定:双方互不承担责任,可根据实际情况协商解决。示例说明:若乙方在监理过程中发现工程质量问题,未及时通知甲方,导致问题扩大,造成损失,乙方应承担违约责任,支付违约金,并赔偿甲方因此遭受的直接经济损失。若甲方未按合同约定支付监理费用,乙方有权暂停监理工作,并要求甲方支付违约金。全文完。二零二四年度消防设施改造项目监理合同范本共2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方法定代表人1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容3.监理工作范围3.1监理工作内容3.2监理工作标准3.3监理工作期限4.监理服务费用4.1费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.合同履行及变更5.1合同履行期限5.2合同变更程序5.3合同解除条件6.监理工作责任6.1监理单位责任6.2业主单位责任6.3第三方责任7.监理报告及资料7.1监理报告内容7.2报告提交时间7.3报告审核程序8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.违约责任9.1违约行为认定9.2违约责任承担9.3违约赔偿方式10.合同终止10.1合同终止条件10.2合同终止程序10.3合同终止后事宜11.其他约定事项11.1合同附件11.2合同生效条件11.3合同解释权12.合同附件12.1项目概况及要求12.2监理大纲12.3监理工作计划13.合同签署13.1合同签署时间13.2合同签署地点13.3合同签署人员14.合同附件14.1附件一:监理单位资质证书14.2附件二:项目设计图纸14.3附件三:项目合同文本第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1甲方:[甲方全称]1.1.2乙方:[乙方全称]1.2合同双方地址1.2.1甲方地址:[甲方详细地址]1.2.2乙方地址:[乙方详细地址]1.3合同双方法定代表人1.3.1甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]1.3.2乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.4合同双方联系方式1.4.1甲方联系方式:[甲方联系电话、电子邮箱等]1.4.2乙方联系方式:[乙方联系电话、电子邮箱等]2.项目概况2.1项目名称2.1.1二零二四年度消防设施改造项目2.2项目地点2.2.1[具体地点]2.3项目规模2.3.1[项目规模描述,如:总面积、建筑层数等]2.4项目内容2.4.1[项目具体内容描述,如:消防系统、报警系统、疏散指示系统等]3.监理工作范围3.1监理工作内容3.1.1对消防设施改造项目的设计、施工、验收等全过程进行监督和检查3.1.2对施工单位的施工质量、进度、安全等方面进行监督管理3.1.3对设计单位的工程设计进行审核和验收3.2监理工作标准3.2.1严格按照国家相关法规、标准和规范执行3.2.2确保工程质量、进度和安全3.3监理工作期限3.3.1自合同生效之日起至消防设施改造项目竣工验收合格之日止4.监理服务费用4.1费用总额4.1.1[监理服务费用总额]4.2费用支付方式4.2.1采取分期支付方式,具体支付节点如下:4.2.1.1首期支付:合同签订后5个工作日内支付总额的30%4.2.1.2中期支付:监理工作完成一半后支付总额的40%4.2.1.3结算支付:监理工作完成后支付总额的20%,剩余10%作为质保金,质保期结束后无息退还4.3费用支付时间4.3.1按照约定的支付方式进行支付5.合同履行及变更5.1合同履行期限5.1.1合同履行期限为[具体期限]5.2合同变更程序5.2.1双方协商一致,签订书面变更协议5.3合同解除条件5.3.1任何一方违反合同约定,致使合同无法履行5.3.2因不可抗力导致合同无法履行6.监理工作责任6.1监理单位责任6.1.1按照合同约定,认真履行监理职责6.1.2保证监理工作的质量、进度和安全6.2业主单位责任6.2.1提供必要的资料和条件,配合监理工作6.2.2按时支付监理服务费用6.3第三方责任6.3.1第三方责任按相关法律法规处理7.监理报告及资料7.1监理报告内容7.1.2施工单位施工情况报告7.1.3设计单位设计情况报告7.2报告提交时间7.2.1每月提交一次月度监理报告7.2.2项目竣工验收前提交最终监理报告7.3报告审核程序7.3.1乙方提交报告后,甲方应在[具体时间]内进行审核7.3.2甲方对报告提出意见后,乙方应在[具体时间]内进行修改和完善8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议8.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼8.2争议解决机构8.2.1争议解决机构:合同签订地人民法院8.3争议解决期限8.3.1争议发生后,双方应在[具体期限]内协商解决8.3.2如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼9.违约责任9.1违约行为认定9.1.1甲方违约:未按约定支付监理服务费用,或提供资料不及时等9.1.2乙方违约:未按约定履行监理职责,或监理报告不真实等9.2违约责任承担9.2.1甲方违约,应向乙方支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失9.2.2乙方违约,应承担相应的法律责任,并赔偿甲方因此遭受的损失9.3违约赔偿方式9.3.1违约金按合同金额的[具体比例]计算9.3.2损失赔偿按实际损失计算,包括但不限于直接经济损失和合理费用10.合同终止10.1合同终止条件10.1.1合同履行完毕10.1.2合同双方协商一致解除合同10.1.3发生合同约定的解除合同情形10.2合同终止程序10.2.1双方协商一致解除合同,应签订书面解除协议10.2.2发生合同约定的解除合同情形,一方应书面通知另一方10.3合同终止后事宜10.3.1合同终止后,双方应结清各自应支付的费用10.3.2乙方应将监理报告及相关资料提交给甲方10.3.3双方应相互返还因合同履行而产生的文件、资料等11.其他约定事项11.1合同附件11.1.1本合同附件为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力11.2合同生效条件11.2.1双方法定代表人或授权代表签字盖章11.2.2合同经合同签订地工商行政管理部门登记备案11.3合同解释权11.3.1本合同以中文文本为准,如合同文本存在歧义,以甲方解释为准12.合同附件12.1附件一:项目设计图纸12.2附件二:监理大纲12.3附件三:项目合同文本13.合同签署13.1合同签署时间13.1.1本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效13.2合同签署地点13.2.1合同签署地点:[具体地点]13.3合同签署人员13.3.1甲方签署人员:[甲方签署人员姓名及职务]13.3.2乙方签署人员:[乙方签署人员姓名及职务]14.合同附件14.1附件一:监理单位资质证书14.2附件二:项目设计图纸14.3附件三:项目合同文本第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中,因合同双方的约定或法律规定,介入到合同关系中的独立主体。15.1.2第三方可以是咨询机构、鉴定机构、监理机构、仲裁机构等。15.2第三方介入的必要性15.2.1第三方介入旨在保证合同的公平、公正执行,提高合同履行的效率和质量。15.3第三方介入的范围15.3.1第三方介入可以包括但不限于提供咨询服务、进行技术鉴定、监督合同履行、仲裁争议等。16.第三方介入的约定16.1第三方选择16.1.1第三方由甲乙双方协商确定,并签订相应的合作协议。16.1.2如甲乙双方协商不成,可由合同签订地人民法院指定。16.2第三方职责16.2.1第三方应按照合作协议的约定,独立、公正地履行职责。16.2.2第三方不得泄露合同双方的商业秘密。16.3第三方介入的程序16.3.1第三方介入前,甲乙双方应向第三方提供必要的信息和资料。16.3.2第三方介入后,应定期向甲乙双方报告工作进展情况。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义17.1.1责任限额是指第三方在履行职责过程中因自身原因造成甲乙双方损失的最高赔偿限额。17.2责任限额的确定17.2.1责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。17.2.2如未约定,则以第三方实际承担的保险责任或法律法规规定的最高赔偿限额为准。17.3责任限额的调整17.3.1如第三方在履行职责过程中出现重大失误,甲乙双方可协商调整责任限额。17.3.2调整后的责任限额应以书面形式通知第三方。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方与甲方的责任划分18.1.1第三方应按照合作协议的约定,对甲方负责。18.1.2如第三方在履行职责过程中造成甲方损失,甲方有权向第三方追偿。18.2第三方与乙方的责任划分18.2.1第三方应按照合作协议的约定,对乙方负责。18.2.2如第三方在履行职责过程中造成乙方损失,乙方有权向第三方追偿。18.3第三方与甲乙双方的责任划分18.3.1第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方的原因导致损失,甲乙双方应各自承担相应的责任。18.3.2第三方在履行职责过程中,如因不可抗力导致损失,甲乙双方均不承担责任。19.第三方介入后的合同变更19.1合同变更的条件19.1.1第三方介入导致合同履行发生重大变化。19.2合同变更的程序19.2.1双方应协商一致,签订书面变更协议。19.2.2变更协议应明确第三方的职责、责任限额、责任划分等内容。20.第三方介入后的争议解决20.1争议解决方式20.1.1双方应友好协商解决第三方介入后的争议。20.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。20.2争议解决机构20.2.1争议解决机构:合同签订地人民法院。20.3争议解决期限20.3.1争议发生后,双方应在[具体期限]内协商解决。20.3.2如协商不成,任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目设计图纸详细要求:包含项目总体布局、消防系统设计、电气系统设计、给排水系统设计等图纸,需符合国家相关设计标准和规范。附件说明:设计图纸是项目施工和监理的重要依据,需清晰、完整。2.附件二:监理大纲详细要求:包括监理工作内容、监理工作标准、监理工作程序、监理工作方法等。附件说明:监理大纲是监理工作的指导文件,需详细、具体。3.附件三:项目合同文本详细要求:包括项目名称、项目地点、项目规模、项目内容、甲乙双方基本信息、监理服务费用、合同履行期限、违约责任等内容。附件说明:项目合同文本是甲乙双方履行合同义务的依据,需完整、准确。4.附件四:监理单位资质证书详细要求:监理单位需具备相应的资质证书,证明其具备承担监理工作的能力。附件说明:资质证书是监理单位履行监理职责的合法性证明。5.附件五:第三方合作协议详细要求:明确第三方介入的目的、职责、权利、义务、责任限额等内容。附件说明:第三方合作协议是第三方介入合同履行的重要补充。6.附件六:争议解决协议详细要求:明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等内容。附件说明:争议解决协议是解决合同履行过程中争议的依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方违约行为:未按约定支付监理服务费用;提供资料不及时,影响监理工作;明知监理单位存在问题,未及时通知。乙方违约行为:未按约定履行监理职责;监理报告不真实;擅自泄露甲乙双方的商业秘密。第三方违约行为:未按合作协议履行职责;造成甲乙双方损失。2.责任认定标准:甲方违约责任认定:未支付监理服务费用,按合同约定支付违约金;提供资料不及时,导致监理工作延误,赔偿乙方因此遭受的损失。乙方违约责任认定:未履行监理职责,赔偿甲方因此遭受的损失;监理报告不真实,赔偿甲方因此遭受的损失;泄露商业秘密,承担相应的法律责任。第三方违约责任认定:未履行合作协议,按协议约定承担相应的违约责任;造成甲乙双方损失,按实际损失赔偿。示例说明:甲方未按约定支付监理服务费用,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按合同金额的[具体比例]计算。乙方在监理过程中发现施工质量问题,未及时通知甲方,导致甲方遭受损失,乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。第三方在履行合作协议过程中,因自身原因导致甲乙双方损失,第三方应按实际损失赔偿。全文完。二零二四年度消防设施改造项目监理合同范本共3本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.2施工单位基本信息1.3项目单位基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目总投资2.5项目进度安排3.监理内容与范围3.1监理工作内容3.2监理工作范围3.3监理工作期限4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理职责与义务5.1监理单位职责5.2施工单位职责5.3项目单位职责6.监理程序与方法6.1监理程序6.2监理方法6.3监理报告7.消防设施改造要求7.1消防设施改造标准7.2消防设施改造设计7.3消防设施改造施工8.检查与验收8.1检查标准8.2验收程序8.3验收标准9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序13.合同附件13.1附件一:消防设施改造方案13.2附件二:监理大纲13.3附件三:消防设施改造合同14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1监理单位基本信息1.1.1单位名称:监理有限公司1.1.2法定代表人:1.1.3注册资本:1000万元1.1.4注册地址:市区路号1.1.5联系电话:02156781.2施工单位基本信息1.2.1单位名称:建筑有限公司1.2.2法定代表人:1.2.3注册资本:5000万元1.2.4注册地址:市区路号1.2.5联系电话:021876543211.3项目单位基本信息1.3.1单位名称:房地产开发有限公司1.3.2法定代表人:1.3.3注册资本:3000万元1.3.4注册地址:市区路号1.3.5联系电话:021987654322.项目概况2.1项目名称:大厦消防设施改造项目2.2项目地点:市区路号2.3项目规模:总建筑面积为100000平方米2.4项目总投资:2000万元2.5项目进度安排:自合同签订之日起,施工工期为12个月3.监理内容与范围3.1监理工作内容3.1.1对消防设施改造工程的施工质量进行监督检查3.1.2对消防设施改造工程的施工进度进行控制3.1.3对消防设施改造工程的施工安全进行监管3.1.4对消防设施改造工程的施工成本进行控制3.2监理工作范围3.2.1对消防设施改造工程的施工图纸进行审查3.2.2对消防设施改造工程的施工材料进行检验3.2.3对消防设施改造工程的施工过程进行现场监督3.2.4对消防设施改造工程的施工质量进行验收3.3监理工作期限3.3.1监理工作期限自合同签订之日起至消防设施改造工程验收合格之日止4.监理费用及支付方式4.1监理费用总额:100万元4.2费用支付方式4.2.1合同签订后支付监理费用总额的30%4.2.2每季度支付监理费用总额的20%4.2.3验收合格后支付监理费用总额的25%4.2.4工程保修期满后支付监理费用总额的25%4.3费用支付时间4.3.1每季度第一个月的10日前支付上季度监理费用4.3.2验收合格后的30日内支付验收费用4.3.3工程保修期满后的30日内支付保修费用5.监理职责与义务5.1监理单位职责5.1.1按照国家相关法律法规和行业标准进行监理工作5.1.2确保监理工作的独立性和公正性5.1.3及时发现和报告施工过程中存在的问题5.1.4指导施工单位进行整改5.2施工单位职责5.2.1按照监理要求进行施工5.2.2配合监理单位进行质量、进度和安全的监督检查5.2.3及时整改监理单位提出的问题5.2.4按时完成消防设施改造工程5.3项目单位职责5.3.1提供消防设施改造工程的相关资料5.3.2配合监理单位和施工单位进行工程协调5.3.3负责工程验收工作5.3.4按时支付监理费用6.监理程序与方法6.1监理程序6.1.1监理单位在合同签订后10日内向施工单位提交监理大纲6.1.2施工单位在收到监理大纲后10日内提出书面意见6.1.3监理单位根据施工单位意见修改监理大纲6.1.4监理单位在施工前进行首次工地会议6.1.5监理单位在施工过程中进行定期检查和抽查6.1.6监理单位在工程验收前进行预验收6.1.7监理单位在工程验收后提交监理报告6.2监理方法6.2.1文件审查法6.2.2现场检查法6.2.3实验法6.2.4监理记录法6.3监理报告6.3.2监理报告应在工程验收合格后15日内提交给项目单位7.消防设施改造要求7.1消防设施改造标准7.1.1符合国家消防技术标准7.1.2符合当地消防规定7.1.3采用符合国家标准和行业标准的消防设施和材料7.2消防设施改造设计7.2.1由具有相应资质的设计单位进行设计7.2.2设计文件应符合消防设施改造要求7.2.3设计文件经监理单位审查合格后方可施工7.3消防设施改造施工7.3.1施工单位应按照设计文件和施工规范进行施工7.3.2施工单位应选用符合要求的消防设施和材料7.3.3施工单位应严格按照施工进度进行施工8.检查与验收8.1检查标准8.1.1检查消防设施改造工程是否符合设计文件要求8.1.2检查消防设施改造工程是否符合国家消防技术标准8.1.3检查消防设施改造工程是否采用合格的消防设施和材料8.1.4检查消防设施改造工程的施工质量是否达到规定标准8.2验收程序8.2.1施工单位完成消防设施改造工程后,向监理单位提出验收申请8.2.2监理单位在收到验收申请后5日内组织验收8.2.3验收组由监理单位、施工单位、项目单位及消防部门相关人员组成8.2.4验收组对消防设施进行现场检查和功能测试8.2.5验收组对验收结果进行讨论并形成验收报告8.3验收标准8.3.1消防设施功能齐全,运行正常8.3.2消防设施安装位置、高度、间距等符合设计要求8.3.3消防设施及其配件齐全,无损坏8.3.4消防设施操作简便,易于维护9.违约责任9.1违约行为9.1.1监理单位未按合同约定履行监理职责9.1.2施工单位未按设计文件和施工规范进行施工9.1.3项目单位未按合同约定支付监理费用9.2违约责任9.2.1监理单位违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、承担违约金等9.2.2施工单位违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于修复缺陷、赔偿损失、承担违约金等9.2.3项目单位违约,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等9.3违约赔偿9.3.1违约赔偿金额根据实际损失和合同约定确定9.3.2违约赔偿金应在违约行为发生后30日内支付10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决争议10.1.2协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序10.2.1双方应在争议发生后15日内书面通知对方10.2.2双方应在接到通知后30日内进行协商10.2.3协商不成的,任何一方均可向人民法院提起诉讼11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1双方协商一致11.1.2因不可抗力导致合同无法履行11.1.3一方严重违约11.2合同终止条件11.2.1消防设施改造工程验收合格11.2.2合同约定的期限届满11.2.3双方协商一致终止合同12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同内容符合法律法规12.2合同变更程序12.2.1双方协商一致12.2.2以书面形式签订变更协议12.2.3变更协议作为合同附件13.合同附件13.1附件一:消防设施改造方案13.2附件二:监理大纲13.3附件三:消防设施改造合同14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜,由双方另行协商解决14.2本合同一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义:本合同中的“第三方”是指除合同双方(甲方和乙方)以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理单位、设计单位、施工单位、咨询机构、检测机构、保险公司等。15.2.1合同履行过程中,需要第三方提供专业服务或技术支持;15.2.2解决合同履行过程中出现的争议或问题;15.2.3实施合同规定的特殊程序或流程。16.第三方介入程序16.1介入申请:任何一方需要第三方介入时,应向对方提出书面申请,并说明介入原因、第三方的基本信息和所需服务内容。16.2介入审批:对方应在收到申请后5个工作日内,以书面形式批准或拒绝第三方介入。16.3介入协议:一旦介入获得批准,双方应与第三方共同签订介入协议,明确各方的权利、义务和责任。17.第三方责任限额17.1责任界定:第三方在介入过程中产生的任何责任,应根据介入协议和相关法律法规进行界定。17.2.1第三方在介入过程中可能承担的责任类型;17.2.2第三方责任的具体限额;17.2.3第三方责任限额的计算方法;17.2.4超过责任限额后的处理方式。18.第三方权利与义务18.1第三方权利:18.1.1按照介入协议约定,获得相应的服务费用;18.1.2在介入过程中,享有知情权、参与权和监督权;18.1.3在介入过程中,有权提出意见和建议。18.2第三方义务:18.2.1按照介入协议约定,提供专业、高效的服务;18.2.2遵守国家法律法规和行业规范;18.2.3对介入过程中知悉的甲方、乙方商业秘密予以保密;18.2.4按时提交工作成果和报告。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系:19.1.1第三方与甲方之间不存在合同关系,甲方不承担第三方介入过程中的任何责任;19.1.2甲方有权对第三方的工作成果进行验收,并提出改进意见。19.2第三方与乙方的关系:19.2.1第三方与乙方之间不存在合同关系,乙方不承担第三方介入过程中的任何责任;19.2.2乙方有权对第三方的工作成果进行验收,并提出改进意见。19.3第三方与监理单位的关系:19.3.1监理单位作为第三方介入的一部分,应遵守监理合同的规定;19.3.2监理单位对第三方的工作成果进行监督和验收。19.4第三方与设计单位、施工单位的关系:19.4.1第三方在介入过程中,应与设计单位、施工单位保持沟通和协调;19.4.2第三方的工作成果应满足设计文件和施工规范的要求。20.第三方介入的终止20.1介入终止条件:当介入目的实现或介入协议约定的期限届满时,第三方介入终止。20.3介入终止后的责任:20.3.1第三方应按照介入协议约定,承担相应的责任;20.3.2甲方、乙方应根据第三方介入过程中的实际情况,承担相应的责任。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:消防设施改造方案详细要求:包括消防设施改造的具体内容、改造方案、设计图纸、施工图等。说明:该附件是消防设施改造项目的核心文件,应详细说明改造的目标、范围、方法、时间表和预算。2.附件二:监理大纲详细要求:包括监理单位的工作计划、监理范围、监理程序、监理方法、监理报告格式等。说明:该附件是监理工作的指导文件,应明确监理单位在项目中的职责和任务。3.附件三:消防设施改造合同详细要求:包括合同双方的基本信息、项目概况、监理内容、费用及支付方式、监理职责与义务、监理程序与方法、验收标准、违约责任、争议解决、合同生效与变更等条款。说明:该附件是消防设施改造项目的法律文件,应详细规定双方的权利和义务。4.附件四:消防设施改造工程验收报告详细要求:包括验收时间、验收人员、验收过程、验收结果、存在问题及整改建议等。说明:该附件是消防设施改造工程完成后的验收文件,应确保工程符合设计要求和规范标准。5.附件五:监理报告6.附件六:第三方介入协议详细要求:包括第三方的基本信息、介入原因、服务内容、费用及支付方式、责任限额、权利义务等。说明:该附件是第三方介入项目的法律文件,应明确第三方在项目中的角色和责任。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:监理单位未按合同约定履行监理职责,如未及时发现问题、未按期提交监理报告等。施工单位未按设计文件和施工规范进行施工,如施工质量不合格、施工进度延误等。项目单位未按合同约定支付监理费用,如拖延支付、支付不足等。2.责任认定标准:监理单位违约:根据监理单位违约的程度,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失,并支付违约金。施工单位违约:根据施工单位违约的程度,修复或更换不合格的工程部分,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失,并支付违约金。项目单位违约:根据项目单位违约的程度,支付逾期付款的利息,赔偿甲方因此遭受的直接经济损失,并支付违约金。3.示例说明:示例一:监理单位未在规定时间内提交监理报告,导致甲方无法及时了解工程进度和质量状况。责任认定:监理单位赔偿甲方因信息延误造成的损失,并支付违约金。示例二:施工单位施工过程中发现质量问题,未及时整改,导致工程进度延误。责任认定:施工单位修复质量问题,赔偿甲方因进度延误造成的损失,并支付违约金。示例三:项目单位未按合同约定支付监理费用,导致监理工作中断。责任认定:项目单位支付逾期付款利息,赔偿监理单位因此遭受的损失,并支付违约金。全文完。二零二四年度消防设施改造项目监理合同范本共4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目投资3.监理范围3.1监理内容3.2监理期限3.3监理方式4.监理费用4.1费用总额4.2费用支付方式4.3费用支付时间5.监理职责与义务5.1监理人员职责5.2监理单位义务5.3监理单位权利6.监理工作程序6.1监理计划编制6.2监理现场检查6.3监理报告编制6.4监理验收7.质量管理7.1质量标准7.2质量控制措施7.3质量事故处理8.安全管理8.1安全责任8.2安全措施8.3安全事故处理9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件14.其他约定14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同份数及效力第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称(1)甲方:公司(2)乙方:消防设施监理有限公司1.2双方地址(1)甲方地址:市区路号(2)乙方地址:市区路号1.3双方联系方式(1)甲方联系人:(2)甲方联系电话:138(3)乙方联系人:(4)乙方联系电话:13956782.项目概况2.1项目名称二零二四年度消防设施改造项目2.2项目地点市区路号2.3项目规模占地面积:5000平方米建筑面积:10000平方米2.4项目投资总投资:人民币伍佰万元整3.监理范围3.1监理内容(1)消防设施设计图纸的审查(2)消防设施施工过程的监督检查(3)消防设施竣工验收的监督3.2监理期限自合同签订之日起至消防设施竣工验收合格之日止3.3监理方式现场监理与资料审查相结合4.监理费用4.1费用总额人民币叁拾万元整4.2费用支付方式(1)合同签订后支付监理费用总额的30%(2)监理工作过程中每月支付监理费用总额的10%(3)监理工作完成后支付监理费用总额的50%4.3费用支付时间每月一个工作日支付当月监理费用5.监理职责与义务5.1监理人员职责(1)按照国家标准和甲方要求,对消防设施设计图纸进行审查(2)对消防设施施工过程进行监督检查,确保施工质量(3)对消防设施竣工验收进行监督,确保验收合格5.2监理单位义务(1)配备足够的监理人员,确保监理工作顺利进行(2)严格按照合同约定履行监理职责(3)对监理过程中发现的问题及时与甲方沟通,提出解决方案5.3监理单位权利(1)要求施工方提供相关资料(2)对施工方进行现场检查(3)对施工方提出整改要求6.监理工作程序6.1监理计划编制监理单位应在合同签订后15日内编制监理计划,经甲方审核批准后实施6.2监理现场检查监理单位应每日对施工现场进行不少于2次的检查,确保施工质量6.3监理报告编制监理单位应在每月末编制监理报告,向甲方汇报监理工作情况6.4监理验收监理单位应参与消防设施竣工验收,确保验收合格8.质量管理8.1质量标准(1)消防设施应符合国家现行消防技术标准及规范要求。(2)施工过程中,材料、设备、施工工艺等应满足设计要求和质量标准。8.2质量控制措施(1)监理单位应审查消防设施设计图纸,确保设计合理、符合规范。(2)监理单位应监督施工过程中材料、设备的质量检验,确保符合要求。(3)监理单位应定期对施工现场进行质量检查,发现问题及时通知施工方整改。8.3质量事故处理(1)发生质量事故时,监理单位应立即进行调查,查明原因。(2)监理单位应要求施工方采取有效措施,及时整改质量事故。(3)监理单位应向甲方报告质量事故情况,并提出处理意见。9.安全管理9.1安全责任(1)监理单位负责监督施工现场的安全管理,确保施工安全。(2)施工方负责施工现场的安全措施实施,确保人员安全。9.2安全措施(1)施工现场应设置安全警示标志,明确安全操作规程。(2)施工人员应佩戴安全帽、安全带等防护用品。(3)施工现场应配备必要的安全设施,如消防器材、急救箱等。9.3安全事故处理(1)发生安全事故时,监理单位应立即上报甲方,并协助调查原因。(2)施工方应采取措施,防止事故扩大,并妥善处理事故善后事宜。(3)监理单位应向甲方提出安全事故处理意见,并监督实施。10.保密条款10.1保密内容(1)甲方提供的项目资料、技术信息等。(2)监理过程中了解的甲方商业秘密。10.2保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。10.3违约责任(1)如因泄露保密信息给甲方造成损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。(2)乙方违反保密义务的,甲方有权解除合同。11.违约责任11.1违约情形(1)一方未按合同约定履行监理或施工义务。(2)一方违反合同约定的保密义务。11.2违约责任承担(1)违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失。(2)违约方应承担因违约行为产生的其他责任。12.争议解决12.1争议解决方式(1)双方应友好协商解决争议。(2)协商不成,提交市仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构市仲裁委员会13.合同解除13.1合同解除条件(1)一方严重违约。(2)发生不可抗力事件,致使合同无法履行。13.2合同解除程序(1)一方提出解除合同的通知。(2)另一方在接到通知后15日内予以确认或提出异议。(3)双方未能达成一致,提交市仲裁委员会仲裁。14
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年个人与建筑公司借款合同范本汇编4篇
- 二零二五年度企业员工关系管理与冲突预防协议范本3篇
- 2025年度新型环保材料租赁经营合同模板4篇
- 二零二五年度商业活动场地借用及宣传合同2篇
- 二零二五年度体育产业普通合伙企业合作协议范本4篇
- 2025年度5G产业投资理财协议
- 2025年三方知识产权转让还款协议书范本及内容说明3篇
- 个性化定制2024年版民间资金借贷协议范本版B版
- 2025年酒店住宿赔偿协议范本
- 个人股份转让协议书
- 2024-2030年中国海泡石产业运行形势及投资规模研究报告
- 动物医学类专业生涯发展展示
- 2024年同等学力申硕英语考试真题
- 消除“艾梅乙”医疗歧视-从我做起
- 非遗文化走进数字展厅+大数据与互联网系创业计划书
- 2024山西省文化旅游投资控股集团有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 科普知识进社区活动总结与反思
- 加油站廉洁培训课件
- 现金日记账模板(带公式)
- 消化内科专科监测指标汇总分析
- 混凝土结构工程施工质量验收规范
评论
0/150
提交评论