办公楼外墙广告牌施工合同

办公楼外墙广告牌施工合同合同编号：__________鉴于业主拥有位于__________的办公楼外墙广告牌的建设、管理、使用和收益权，为了规范双方的行为，保障双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》等相关法律法规，经双方协商一致，特订立本合同。第一条广告牌位置及规模1.1广告牌设置在业主办公楼外墙，具体位置和面积如下：（此处详细描述广告牌的位置和面积）1.2广告牌的设计、制作和施工应符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。第二条施工内容与要求2.1施工方应按照本合同约定的施工内容、标准和时间完成广告牌的施工。2.2施工内容主要包括：（1）广告牌的设计、制作、安装、调试和验收；（2）提供相关的技术支持和服务；（3）确保广告牌的安全、稳定、美观和耐用。2.3施工标准和要求：（1）广告牌的制作材料应符合国家相关法律法规和行业标准，具有优良的抗风、防晒、防雨、防火等性能；（2）广告牌的安装应牢固可靠，确保安全使用；（3）广告牌的外观应美观大方，与周围环境协调；（4）广告牌的照明设备应节能环保，保证亮度适宜；（5）施工方应按照业主的要求提供相关的设计效果图、施工图纸等技术文件。第三条合同价格与支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2业主应按照本合同约定的付款节点和金额向施工方支付合同价款。3.3施工方完成广告牌施工后，业主应组织验收。验收合格的，业主应在验收合格后____日内向施工方支付合同价款的____%；验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。3.4业主支付合同价款后，施工方应向业主提供完整的发票等财务凭证。第四条施工期限4.1施工方应在本合同约定的施工期限内完成广告牌的施工。4.2施工期限自双方签订本合同之日起计算，共计____天。4.3施工方如因特殊情况不能按期完成施工的，应提前向业主书面说明原因，并协商延期。延期时间不超过____天。第五条权利义务5.1业主的权利义务：（1）提供广告牌施工所需的场地、电源等条件；（2）按照本合同约定支付合同价款；（3）对施工方施工过程中的违法行为有权予以制止并要求整改；（4）对施工方提供的广告牌质量和服务有权提出意见和投诉。5.2施工方的权利义务：（1）按照本合同约定的施工内容、标准和时间完成广告牌的施工；（2）确保广告牌的质量、安全和美观；（3）提供相关的技术支持和服务；（4）对业主的合理要求予以响应和解决。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方未按照本合同约定的施工内容、标准和时间完成广告牌的施工，业主有权要求施工方支付违约金，违约金为本合同价款的____%。6.3业主未按照本合同约定支付合同价款，施工方有权拒绝继续施工，并有权要求业主支付违约金，违约金为本合同价款的____%。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.广告牌设计效果图2.施工图纸3.材料合格证明4.施工方案5.安全评估报告6.验收报告7.财务凭证二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定的施工内容、标准和时间完成广告牌的施工，认定为违约行为。2.业主未按照约定支付合同价款，认定为违约行为。3.施工过程中出现安全事故，未能及时报告和处理，认定为违约行为。4.广告牌质量不符合约定标准，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指拥有广告牌建设、管理、使用和收益权的当事人。2.乙方：指承担广告牌设计、制作、安装、调试和验收等工作的当事人。3.合同价款：指双方约定的广告牌施工费用。4.违约金：指一方违约时，向另一方支付的赔偿金。5.验收合格：指广告牌施工质量、安全、美观等方面符合约定标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现技术难题，导致施工进度延误。解决办法：双方协商确定解决方案，根据实际情况调整施工计划。2.业主未能按时支付合同价款。解决办法：施工方催告业主支付，逾期支付的，依法追加违约金。3.广告牌施工质量不符合约定标准。解决办法：业主有权要求施工方拆除不合格部分，并重新施工。4.广告牌施工过程中造成邻里纠纷。解决办法：双方应协商解决