二零二五年度绿色建筑认证房地产开发建设工程合同3篇_第1页
二零二五年度绿色建筑认证房地产开发建设工程合同3篇_第2页
二零二五年度绿色建筑认证房地产开发建设工程合同3篇_第3页
二零二五年度绿色建筑认证房地产开发建设工程合同3篇_第4页
二零二五年度绿色建筑认证房地产开发建设工程合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩57页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度绿色建筑认证房地产开发建设工程合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1甲方信息2.2乙方信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型4.绿色建筑认证要求4.1认证标准4.2认证流程4.3认证费用5.工程建设内容5.1建设工程范围5.2工程建设标准5.3工程建设进度6.甲方权利与义务6.1甲方权利6.2甲方义务7.乙方权利与义务7.1乙方权利7.2乙方义务8.工程设计8.1设计要求8.2设计变更8.3设计费用9.工程施工9.1施工要求9.2施工进度9.3施工质量9.4施工安全10.材料设备10.1材料设备供应10.2材料设备质量10.3材料设备验收11.验收与交付11.1验收标准11.2验收程序11.3交付条件12.付款方式12.1付款比例12.2付款时间12.3付款条件13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任14.争议解决14.1争议解决方式14.2争议解决机构14.3争议解决费用第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1定义1.1.1“绿色建筑”是指在设计、施工、使用和维护过程中,综合考虑环境、社会和经济效益,采用节能、环保、高效、舒适、安全的建筑技术和管理方式,实现建筑与自然和谐共生。1.1.2“甲方”指委托方,即二零二四年度绿色建筑认证房地产开发建设工程的业主。1.1.3“乙方”指承接方,即承担二零二四年度绿色建筑认证房地产开发建设工程的设计、施工、监理等工作的单位。1.2解释1.2.1本合同中未明确定义的术语,应按照国家相关法律法规和行业标准进行解释。1.2.2本合同中未明确约定的内容,双方应友好协商解决。2.双方基本信息2.1甲方信息2.1.1甲方名称:________2.1.2甲方地址:________2.1.3甲方联系人:________2.1.4甲方联系电话:________2.2乙方信息2.2.1乙方名称:________2.2.2乙方地址:________2.2.3乙方联系人:________2.2.4乙方联系电话:________3.项目概况3.1项目名称:二零二四年度绿色建筑认证房地产开发建设工程3.2项目地点:________3.3项目规模:________3.4项目类型:________4.绿色建筑认证要求4.1认证标准:按照《绿色建筑评价标准》(GB/T503782014)进行认证。4.2认证流程:4.2.1乙方根据甲方要求,编制绿色建筑设计方案。4.2.2甲方组织专家对设计方案进行评审。4.2.3乙方根据评审意见进行设计优化。4.2.4乙方组织施工,确保绿色建筑要求得到实施。4.2.5甲方组织验收,并提交绿色建筑认证申请。4.3认证费用:________5.工程建设内容5.1建设工程范围:包括但不限于土建、安装、装饰装修等工程。5.2工程建设标准:按照国家相关标准和规范执行。5.3工程建设进度:________6.甲方权利与义务6.1甲方权利6.1.1对乙方进行监督,确保工程质量和进度。6.1.2对乙方违反合同约定进行违约处理。6.1.3对绿色建筑认证结果进行验收。6.2甲方义务6.2.1按时支付工程款项。6.2.2提供必要的施工条件。6.2.3配合乙方完成绿色建筑认证工作。8.工程设计8.1设计要求8.1.1乙方应根据甲方要求,结合项目特点和绿色建筑标准,进行工程设计。8.1.2设计文件应满足绿色建筑标准要求,包括节能、环保、节水、节地、环保材料使用等。8.1.3设计文件应包含详细的设计说明、图纸和技术规范。8.2设计变更8.2.1任何设计变更需经甲方书面同意,并由乙方提出变更申请。8.2.2设计变更应充分考虑绿色建筑标准,并对工程成本、进度和功能影响进行评估。8.3设计费用8.3.1设计费用包括初步设计、施工图设计和设计咨询等费用。8.3.2设计费用按实际发生计算,由甲方支付给乙方。9.工程施工9.1施工要求9.1.1乙方应严格按照设计文件和施工规范进行施工。9.1.2施工过程中应采取环保措施,减少对环境的影响。9.1.3乙方应确保施工质量,达到绿色建筑标准要求。9.2施工进度9.2.1施工进度应按照合同约定的时间节点进行,如有延误,乙方应承担相应的责任。9.2.2甲方有权要求乙方提供施工进度报告,并对施工进度进行监督。9.3施工质量9.3.1乙方应建立健全质量管理体系,确保工程质量。9.3.2施工过程中,乙方应接受甲方或监理单位的监督检查。9.3.3如发现质量问题,乙方应立即采取措施进行整改。10.材料设备10.1材料设备供应10.1.1乙方应按合同约定供应符合质量要求的材料设备。10.1.2供应的材料设备应具有合格证明文件和检验报告。10.2材料设备质量10.2.1乙方应保证供应的材料设备质量符合国家标准和合同要求。10.2.2甲方有权对材料设备进行抽样检验,如不合格,乙方应立即更换或退货。10.3材料设备验收10.3.1甲方应按照合同约定对材料设备进行验收。10.3.2验收不合格的材料设备,乙方应负责退换或赔偿损失。11.验收与交付11.1验收标准11.1.1工程验收应按照国家相关标准和规范执行。11.1.2验收标准应包括工程质量、安全、环保、功能等方面。11.2验收程序11.2.1乙方应按照合同约定完成工程,并向甲方提交验收申请。11.2.2甲方应在收到验收申请后,组织相关人员对工程进行验收。11.3交付条件11.3.1工程验收合格后,乙方应向甲方交付工程。11.3.2交付的工程应满足合同约定的使用要求。12.付款方式12.1付款比例12.1.1甲方按工程进度支付工程款,具体比例由双方协商确定。12.2付款时间12.2.1甲方应在收到乙方提交的发票和付款申请后,____个工作日内支付工程款。12.2.2付款时间如有变动,需双方书面同意。12.3付款条件12.3.1付款条件应符合合同约定和法律法规的规定。13.违约责任13.1违约情形13.1.1乙方未按合同约定完成工程或交付工程。13.1.2乙方提供的材料设备不符合质量要求。13.1.3乙方违反合同约定造成工程损失。13.2违约责任13.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方损失。13.2.2违约责任的具体赔偿金额由双方协商确定。14.争议解决14.1争议解决方式14.1.1双方应友好协商解决合同争议。14.1.2如协商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。14.2争议解决机构14.2.1除非双方另有约定,争议解决机构为合同履行地人民法院。14.3争议解决费用14.3.1争议解决费用由败诉方承担,除非法律另有规定。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1定义15.1.1“第三方”是指在合同履行过程中,由甲乙双方共同认可的,提供专业服务、咨询、监理、评估等职能的独立机构或个人。15.1.2第三方不包括合同双方及其雇员、代理人或关联方。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的专业性和效率。15.2.2确保合同条款的执行和绿色建筑标准的实现。15.2.3解决合同履行过程中的争议和纠纷。16.第三方介入程序16.1介入申请16.1.1甲乙双方协商确定是否需要第三方介入。16.1.2双方共同向第三方发出介入申请,并明确介入的具体事项和范围。16.2介入同意16.2.1第三方在收到介入申请后,应在____个工作日内给予答复,同意介入的,应明确介入的具体职责和权限。16.3介入协议16.3.1甲乙双方与第三方签订介入协议,明确各方的权利、义务和责任。17.第三方职责与权利17.1职责17.1.1第三方应根据介入协议,对合同履行过程进行监督、检查和评估。17.1.2第三方应提供专业意见,协助甲乙双方解决合同履行中的问题。17.1.3第三方应确保其提供的意见和决策符合合同约定和绿色建筑标准。17.2权利17.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。17.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。17.2.3第三方有权根据合同约定,对甲乙双方提出建议和改进措施。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方应服从甲方的领导和监督。18.1.2第三方应按照甲方的要求,提供专业服务。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应服从乙方的管理和协调。18.2.2第三方应按照乙方的安排,执行具体工作。18.3第三方与监理方18.3.1第三方在监理方的监督下工作。18.3.2第三方应与监理方保持沟通,确保工作的一致性。19.第三方责任限额19.1责任范围19.1.1第三方的责任限于其在介入协议中明确约定的职责和范围。19.1.2第三方不对合同履行过程中甲乙双方的行为承担责任。19.2责任限额19.2.1第三方的责任限额为____万元人民币。19.2.2超出责任限额的部分,由甲乙双方自行承担。19.3责任免除19.3.1.1由于不可抗力导致的责任;19.3.2.2由于甲乙双方提供的信息不准确或虚假导致的责任;19.3.3.3由于合同约定外的其他原因导致的责任。20.第三方介入费用20.1费用承担20.1.1第三方介入费用由甲乙双方共同承担。20.1.2具体费用由双方协商确定。20.2费用支付20.2.1第三方介入费用应在介入协议签订后____个工作日内支付。20.2.2费用支付方式按照介入协议约定执行。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.甲乙双方营业执照复印件2.甲方委托书3.乙方资质证书复印件4.项目立项批准文件5.绿色建筑设计方案及图纸6.施工组织设计及施工方案7.材料设备清单及质量保证书8.工程进度计划及变更记录9.工程验收报告10.付款凭证及发票11.第三方介入协议12.争议解决协议13.合同履行过程中的其他相关文件附件详细要求和说明:1.营业执照复印件:应清晰、完整,并加盖公章。2.委托书:应明确甲乙双方的授权范围和期限。3.资质证书复印件:应清晰、完整,并加盖公章。4.项目立项批准文件:应包括项目名称、地点、规模、建设内容等。5.设计方案及图纸:应满足绿色建筑标准要求,并经甲方审核通过。6.施工组织设计及施工方案:应包括施工进度、质量、安全、环保等方面的内容。7.材料设备清单及质量保证书:应包括材料设备的名称、规格、型号、数量、供应商等信息。8.工程进度计划及变更记录:应详细记录工程进度和变更情况。9.工程验收报告:应包括验收时间、地点、人员、验收结果等信息。10.付款凭证及发票:应包括付款时间、金额、用途等信息。11.第三方介入协议:应明确第三方的职责、权限和责任。12.争议解决协议:应包括争议解决方式、机构和费用等。13.其他相关文件:包括合同履行过程中的会议纪要、往来函件等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:1.1乙方未按合同约定完成工程或交付工程;1.2乙方提供的材料设备不符合质量要求;1.3乙方违反合同约定造成工程损失;1.4甲方未按合同约定支付工程款;1.5甲方未按合同约定提供施工条件;1.6第三方未按介入协议履行职责。2.责任认定标准:2.1乙方未按合同约定完成工程或交付工程,应承担违约责任,赔偿甲方损失。2.2乙方提供的材料设备不符合质量要求,应承担更换或退货的责任,并赔偿甲方损失。2.3乙方违反合同约定造成工程损失,应承担赔偿责任。2.4甲方未按合同约定支付工程款,应承担违约责任,支付逾期付款利息。2.5甲方未按合同约定提供施工条件,应承担违约责任,赔偿乙方损失。2.6第三方未按介入协议履行职责,应承担违约责任,赔偿甲乙双方损失。违约责任示例说明:1.乙方未按合同约定完成工程,导致工程延误,甲方要求乙方赔偿工期延误损失____万元。2.乙方提供的材料设备不符合质量要求,甲方要求乙方更换不合格材料设备,并赔偿损失____万元。3.乙方违反合同约定造成工程损失,甲方要求乙方赔偿损失____万元。4.甲方未按合同约定支付工程款,乙方要求甲方支付逾期付款利息____万元。5.甲方未按合同约定提供施工条件,导致工程延误,乙方要求甲方赔偿损失____万元。6.第三方未按介入协议履行职责,导致甲乙双方损失____万元。全文完。二零二四年度绿色建筑认证房地产开发建设工程合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1合同当事人1.2合同标的1.3合同期限1.4合同履行地点1.5合同履行方式1.6合同语言1.7术语与定义2.认证标准与要求2.1绿色建筑认证标准2.2项目设计要求2.3施工要求2.4质量要求2.5环境保护要求2.6安全要求2.7能耗要求3.项目开发与管理3.1项目开发计划3.2项目管理组织3.3项目进度控制3.4项目成本控制3.5项目质量保证3.6项目安全控制3.7项目环境保护3.8项目变更管理4.设计与施工4.1设计要求4.2施工要求4.3设计与施工协调4.4设计变更4.5施工变更4.6设计与施工验收5.材料与设备5.1材料与设备要求5.2材料与设备采购5.3材料与设备检验5.4材料与设备运输5.5材料与设备保管5.6材料与设备使用5.7材料与设备退换6.认证费用6.1认证费用标准6.2认证费用支付6.3认证费用变更6.4认证费用退还7.付款方式与期限7.1付款方式7.2付款期限7.3付款条件7.4逾期付款责任7.5付款方式变更8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序8.4争议解决费用9.违约责任9.1违约责任形式9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿9.4违约责任免除10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除程序10.4合同终止程序11.合同变更与补充11.1合同变更程序11.2合同补充程序11.3合同变更与补充效力12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同生效日期12.4合同终止日期13.通知与送达13.1通知方式13.2送达方式13.3通知与送达效力14.其他约定事项14.1合同附件14.2合同附件效力14.3合同附件修改14.4合同附件补充第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同当事人1.1.1甲方:[甲方全称]1.1.2乙方:[乙方全称]1.1.3双方在合同中简称甲方和乙方。1.2合同标的1.2.1本合同标的为甲方在[项目名称]项目中,按照绿色建筑认证标准进行的房地产开发建设工程。1.3合同期限1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效,合同期限为[合同期限],具体起始和终止日期见合同附件。1.4合同履行地点1.4.1本合同履行地点为[项目所在地]。1.5合同履行方式1.5.1甲方负责项目的整体规划、设计、建设、运营和维护。1.5.2乙方负责项目的施工、材料供应、设备安装和调试。1.6合同语言1.6.1本合同采用中文书写,具有同等法律效力。1.7术语与定义1.7.1本合同中使用的术语和定义如下:绿色建筑:指在建筑物的设计、施工、使用和拆除过程中,综合考虑环境影响、资源消耗、建筑性能和用户健康等因素,实现可持续发展的建筑。绿色建筑认证:指根据绿色建筑标准对建筑物进行评估,并颁发认证证书的过程。2.认证标准与要求2.1绿色建筑认证标准2.1.1本合同项目应符合国家及地方绿色建筑相关标准。2.2项目设计要求2.2.1项目设计应满足绿色建筑认证标准的要求,包括但不限于节能、节水、节地、环保、健康、舒适等方面。2.3施工要求2.3.1施工过程中应严格按照设计图纸和施工规范进行,确保工程质量。2.4质量要求2.4.1项目质量应符合国家及地方相关质量标准,确保安全、可靠、环保。2.5环境保护要求2.5.1项目建设过程中应采取有效措施,减少对环境的影响,保护生态环境。2.6安全要求2.6.1项目建设过程中应确保施工人员的安全,遵守国家及地方安全法规。2.7能耗要求2.7.1项目应采用节能措施,降低能耗,提高能源利用效率。3.项目开发与管理3.1项目开发计划3.1.1甲方应制定详细的项目开发计划,包括项目进度、投资预算、质量控制等。3.2项目管理组织3.2.1甲方应设立项目管理组织,负责项目的日常管理和协调。3.3项目进度控制3.3.1甲方应定期对项目进度进行跟踪和控制,确保项目按计划推进。3.4项目成本控制3.4.1甲方应严格控制项目成本,确保项目投资效益。3.5项目质量保证3.5.1甲方应建立健全质量保证体系,确保项目质量。3.6项目安全控制3.6.1甲方应加强项目安全管理,确保施工人员的安全。3.7项目环境保护3.7.1甲方应采取有效措施,保护项目周边环境。3.8项目变更管理3.8.1任何项目变更均需经双方协商一致,并签订书面变更协议。8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1除非双方另有约定,所有争议解决机构均为合同履行地人民法院。8.3争议解决程序8.3.1双方应自争议发生之日起[争议解决期限]内,提交争议解决机构进行解决。8.4争议解决费用8.4.1争议解决过程中产生的所有费用,包括但不限于诉讼费、律师费等,由败诉方承担。9.违约责任9.1违约责任形式9.1.1甲方或乙方任何一方违反本合同约定,应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2违约责任承担9.2.1违约方应在违约行为发生后[违约责任承担期限]内,向守约方支付违约金或赔偿损失。9.3违约责任赔偿9.3.1违约金或赔偿损失的计算方式应依据合同约定或相关法律法规进行。9.4违约责任免除9.4.1因不可抗力导致的一方违约,经证明后,可以免除违约责任。10.合同解除与终止10.1合同解除条件乙方未按合同约定完成项目;甲方未按合同约定支付款项;双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件合同约定的期限届满;双方解除合同;合同因不可抗力等原因无法履行。10.3合同解除程序10.3.1一方要求解除合同时,应提前[解除合同提前通知期限]书面通知对方。10.4合同终止程序10.4.1合同终止后,双方应进行项目验收和结算。11.合同变更与补充11.1合同变更程序11.1.1合同变更需经双方协商一致,并签订书面变更协议。11.2合同补充程序11.2.1合同补充需经双方协商一致,并作为合同附件。11.3合同变更与补充效力11.3.1合同变更或补充协议与本合同具有同等法律效力。12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件12.2.1合同终止条件见本合同第十条。12.3合同生效日期12.3.1本合同生效日期为[生效日期]。12.4合同终止日期12.4.1合同终止日期为[终止日期]。13.通知与送达13.1通知方式13.1.1除非合同另有约定,通知应以书面形式通过[通知方式]进行。13.2送达方式13.2.1通知送达以实际收到为准。13.3通知与送达效力13.3.1通知一经送达,即产生法律效力。14.其他约定事项14.1合同附件项目设计图纸;施工方案;付款计划;争议解决程序;其他双方认为必要的文件。14.2合同附件效力14.2.1合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件修改14.3.1合同附件的修改需经双方协商一致,并签订书面修改协议。14.4合同附件补充14.4.1合同附件的补充需经双方协商一致,并作为合同附件。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中的“第三方”是指除甲方、乙方以外的,为履行本合同目的而介入合同关系的个人或机构,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、认证机构、咨询机构、中介机构等。15.2第三方选择15.2.1甲方或乙方根据本合同需要引入第三方时,应提前[提前通知期限]书面通知对方,并共同确定第三方的资质和能力。15.3第三方职责15.3.1第三方应根据合同约定和各自的专业领域,履行相应的职责,包括但不限于:设计单位:负责项目的设计工作,确保设计符合绿色建筑标准和项目要求;施工单位:负责项目的施工工作,确保施工质量;监理单位:负责项目的监督管理,确保施工质量和进度;认证机构:负责项目的绿色建筑认证工作;咨询机构:提供专业咨询和建议;中介机构:协助双方进行合同履行中的协调和沟通。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据合同约定,获取相应的报酬,并享有合同中约定的其他权利。15.5第三方义务15.5.1第三方应遵守本合同的相关规定,履行合同约定的义务,并对自己的行为负责。16.第三方责任16.1责任限额16.1.1第三方在履行本合同过程中产生的任何责任,其责任限额不得超过[责任限额]。16.2责任划分16.2.1第三方的责任与甲方、乙方的责任应当明确划分,具体如下:第三方因自身原因造成合同履行受阻或违约,应承担相应的责任;甲方或乙方因自身原因造成合同履行受阻或违约,应承担相应的责任;因不可抗力导致合同履行受阻或违约,各方根据实际情况承担相应的责任。16.3责任追偿16.3.1任何一方因第三方的原因遭受损失的,有权向第三方追偿,并有权要求甲方或乙方提供相应的协助。17.第三方变更17.1第三方变更程序17.1.1如需更换第三方,双方应协商一致,并签订书面变更协议。17.2第三方变更通知17.2.1任何第三方变更均应提前[变更通知期限]书面通知甲方和乙方。18.第三方合同18.1第三方合同签订18.1.1第三方介入本合同关系时,应与甲方或乙方签订相应的服务合同。18.2第三方合同效力18.2.1第三方合同与本合同具有同等法律效力,但不得与本合同相抵触。19.第三方保密19.1保密义务19.1.1第三方对本合同涉及的商业秘密和保密信息负有保密义务。19.2保密期限19.2.1保密期限自合同生效之日起至合同终止后[保密期限]。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.项目设计图纸要求:设计图纸应详细、准确,符合绿色建筑认证标准。说明:设计图纸是项目施工的重要依据,必须经过甲方和乙方的审核和确认。2.施工方案要求:施工方案应包括施工进度、施工方法、安全措施、环境保护措施等。说明:施工方案是确保项目按计划、高质量完成的指导文件。3.付款计划要求:付款计划应明确各阶段的付款金额、付款时间、付款方式。说明:付款计划是确保项目资金及时到位的重要保障。4.争议解决程序要求:争议解决程序应包括争议的提交、处理、调解、仲裁或诉讼等环节。说明:争议解决程序是处理合同履行过程中出现争议的规范流程。5.第三方资质证明文件要求:第三方资质证明文件应包括营业执照、资质证书、相关许可证等。说明:第三方资质证明文件是确认第三方能力和资质的依据。6.第三方服务合同要求:第三方服务合同应详细规定第三方的服务内容、服务期限、服务费用等。说明:第三方服务合同是明确第三方服务内容和责任的协议。7.项目验收报告要求:项目验收报告应包括项目完成情况、质量检验结果、验收意见等。说明:项目验收报告是确认项目是否达到合同要求的重要文件。8.项目变更记录要求:项目变更记录应详细记录项目变更的原因、内容、影响、处理结果等。说明:项目变更记录是跟踪和记录项目变更情况的记录。9.项目结算报告要求:项目结算报告应包括项目实际成本、结算金额、付款情况等。说明:项目结算报告是确认项目成本和结算金额的最终文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付款项。乙方未按合同约定完成项目。第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:甲方未按合同约定支付款项:应承担违约责任,支付违约金,并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方未按合同约定完成项目:应承担违约责任,支付违约金,并承担因违约造成的损失。第三方未按合同约定履行职责:应承担违约责任,支付违约金,并赔偿因此给甲方或乙方造成的损失。3.示例说明:甲方未按合同约定支付款项,导致乙方无法按时进行施工,乙方因此遭受了额外的经济损失。甲方应支付违约金,并赔偿乙方的经济损失。乙方未按合同约定完成项目,导致项目进度延误,甲方因此遭受了额外的经济损失。乙方应支付违约金,并赔偿甲方的经济损失。第三方未按合同约定履行职责,导致项目质量不达标,甲方或乙方因此遭受了额外的经济损失。第三方应支付违约金,并赔偿甲方或乙方的经济损失。全文完。二零二四年度绿色建筑认证房地产开发建设工程合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语定义1.2绿色建筑标准及认证体系1.3相关法律法规及政策2.双方基本信息2.1开发商信息2.2施工单位信息2.3监理单位信息2.4认证机构信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目类型3.5项目目标4.合同双方的权利与义务4.1开发商权利与义务4.2施工单位权利与义务4.3监理单位权利与义务4.4认证机构权利与义务5.项目设计5.1设计要求5.2设计文件提供5.3设计变更5.4设计审核6.施工管理6.1施工组织设计6.2施工进度安排6.3施工质量控制6.4施工安全措施6.5施工环境保护7.质量控制与验收7.1质量控制体系7.2材料设备质量要求7.3施工过程验收7.4验收标准及程序8.认证过程8.1认证申请8.2认证资料准备8.3认证现场审查8.4认证结果9.付款及结算9.1付款方式9.2付款时间9.3结算方式9.4争议解决10.保险与责任10.1保险种类及范围10.2责任界定10.3保险理赔11.合同变更与解除11.1变更条件11.2解除条件11.3变更程序11.4解除程序12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决程序14.合同生效、终止及存续14.1合同生效条件14.2合同终止条件14.3合同存续期间的权利义务14.4合同解除后的处理第一部分:合同如下:1.定义与解释1.1合同术语定义a)绿色建筑:指在建筑物的规划、设计、施工、使用及拆除过程中,综合考虑建筑物的经济、社会、环境效益,采取节能减排、提高资源利用效率、改善室内环境质量等措施,实现可持续发展的建筑物。b)绿色建筑认证:指依据国家绿色建筑相关标准,对建筑物进行评估,确认其符合绿色建筑要求的认证活动。c)开发商:指在本合同中承担项目开发建设的单位。d)施工单位:指在本合同中承担建筑施工任务的单位。e)监理单位:指在本合同中承担施工过程监督管理的单位。f)认证机构:指在本合同中负责绿色建筑认证的单位。1.2绿色建筑标准及认证体系a)本合同项目应遵循《绿色建筑评价标准》及相关国家、行业标准和政策。b)认证机构应按照《绿色建筑评价标准》进行认证,确保认证过程的公正、公平、公开。1.3相关法律法规及政策a)本合同执行过程中,双方应遵守国家相关法律法规及政策。b)双方应密切关注绿色建筑领域的最新政策动态,确保项目符合最新要求。2.双方基本信息2.1开发商信息a)名称:房地产开发有限公司b)法定代表人:c)注册地址:市区路号2.2施工单位信息a)名称:建筑工程有限公司b)法定代表人:c)注册地址:市区路号2.3监理单位信息a)名称:工程监理有限公司b)法定代表人:c)注册地址:市区路号2.4认证机构信息a)名称:绿色建筑认证中心b)法定代表人:赵六c)注册地址:市区路号3.项目概况3.1项目名称:绿色住宅小区3.2项目地点:市区路号3.3项目规模:占地面积10万平方米,总建筑面积30万平方米3.4项目类型:住宅3.5项目目标:实现绿色建筑二星级认证4.合同双方的权利与义务4.1开发商权利与义务a)权利:监督施工单位、监理单位及认证机构履行合同义务。b)义务:提供项目所需资料,配合施工单位、监理单位及认证机构开展工作。4.2施工单位权利与义务a)权利:按照合同约定进行施工,要求合理工期、质量、安全、环保。b)义务:严格按照设计要求施工,确保工程质量,接受监理单位及认证机构的监督。4.3监理单位权利与义务a)权利:对施工过程进行监督管理,提出整改意见。b)义务:按照合同约定履行监理职责,确保工程质量、进度、安全、环保。4.4认证机构权利与义务a)权利:对项目进行认证,确认其是否符合绿色建筑要求。b)义务:按照《绿色建筑评价标准》进行认证,确保认证过程的公正、公平、公开。5.项目设计5.1设计要求a)设计应遵循绿色建筑理念,提高资源利用效率,降低能耗。b)设计应满足绿色建筑相关标准,确保项目达到二星级认证。5.2设计文件提供a)开发商应向施工单位、监理单位及认证机构提供完整的设计文件。b)设计文件应包含项目概况、设计说明、施工图等。5.3设计变更a)设计变更应经开发商、施工单位、监理单位及认证机构协商一致。b)设计变更应遵循绿色建筑相关标准,确保项目达到二星级认证。5.4设计审核a)设计文件经审核合格后方可进行施工。b)设计审核由监理单位负责,认证机构可参与。6.施工管理6.1施工组织设计a)施工单位应制定合理的施工组织设计,确保项目进度、质量、安全、环保。b)施工组织设计应包含施工方案、进度计划、资源配备、安全措施等。6.2施工进度安排a)施工单位应根据施工组织设计,合理安排施工进度。b)施工进度应满足合同约定的时间节点。6.3施工质量控制a)施工单位应严格按照设计要求和质量标准进行施工。b)施工单位应建立健全质量管理体系,确保工程质量。6.4施工安全措施a)施工单位应制定严格的安全措施,确保施工安全。b)施工单位应加强安全教育,提高施工人员的安全意识。6.5施工环境保护a)施工单位应采取有效措施,减少施工过程中的环境污染。b)施工单位应遵守国家环境保护法规,确保项目符合绿色建筑要求。8.认证过程8.1认证申请a)开发商应在项目竣工后,向认证机构提交绿色建筑认证申请。b)认证申请应包括项目概况、设计文件、施工资料、验收报告等。8.2认证资料准备a)认证机构应根据《绿色建筑评价标准》要求,对申请资料进行审核。b)开发商、施工单位、监理单位应配合认证机构完成资料准备。8.3认证现场审查a)认证机构将组织专家对项目进行现场审查。b)现场审查包括对建筑物、施工工艺、管理制度等进行评估。8.4认证结果a)认证机构根据现场审查结果,确定项目是否符合绿色建筑要求。b)认证机构将在审查结束后出具认证报告。9.付款及结算9.1付款方式a)付款方式包括预付款、进度款、竣工结算款等。b)付款比例及时间节点根据合同约定执行。9.2付款时间a)预付款在合同签订后5个工作日内支付。b)进度款按工程进度分阶段支付。9.3结算方式a)竣工结算款在工程竣工验收合格后30个工作日内支付。b)结算款支付前,双方应核对工程量及费用。9.4争议解决a)付款过程中如发生争议,双方应友好协商解决。b)协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。10.保险与责任10.1保险种类及范围a)开发商、施工单位、监理单位应购买建筑工程一切险。b)保险范围包括但不限于火灾、自然灾害、意外事故等。10.2责任界定a)开发商、施工单位、监理单位应各自承担相应的责任。b)因自身原因造成工程质量问题,责任方应承担相应责任。10.3保险理赔a)保险事故发生后,责任方应及时向保险公司报案。b)保险公司应在接到报案后,根据保险合同进行理赔。11.合同变更与解除11.1变更条件a)合同变更需经双方协商一致,并签署书面文件。b)变更内容不得违反国家法律法规及政策。11.2解除条件a)发生不可抗力,导致合同无法履行。b)一方严重违约,经对方书面通知后30日内未采取补救措施。11.3变更程序a)变更内容应明确、具体,并经双方签字盖章。b)变更内容作为合同附件,与合同具有同等法律效力。11.4解除程序a)解除合同需经双方协商一致,并签署书面文件。b)解除合同后,双方应按照约定处理善后事宜。12.违约责任12.1违约情形a)一方未按合同约定履行义务。b)一方违反合同约定,造成对方经济损失。12.2违约责任承担a)违约方应承担违约责任,赔偿对方经济损失。b)违约责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。12.3违约赔偿a)违约赔偿金额由双方协商确定。b)协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式a)双方应友好协商解决合同争议。b)协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构a)争议解决机构为有管辖权的人民法院。b)争议解决机构为仲裁委员会的,应遵守仲裁规则。13.3争议解决程序a)双方应按照争议解决机构的规定提交争议材料。b)争议解决机构应依法进行审理,并作出裁决。14.合同生效、终止及存续14.1合同生效条件a)双方签署合同并加盖公章。b)合同经有关主管部门审批后生效。14.2合同终止条件a)合同约定的期限届满。b)合同解除或终止。14.3合同存续期间的权利义务a)双方应按照合同约定履行各自的权利义务。b)合同存续期间,如遇国家政策调整,双方应协商调整合同内容。14.4合同解除后的处理a)合同解除后,双方应按照约定处理善后事宜。b)解除合同后的债权债务关系,双方应依法处理。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义与介入目的1.1第三方定义a)第三方是指在合同执行过程中,由甲乙双方同意介入合同履行过程的独立第三方。b)第三方不包括合同双方及其关联公司或个人。1.2介入目的a)第三方介入旨在提高合同履行的效率、专业性和公正性。b)第三方介入可包括但不限于监理、咨询、审计、评估等角色。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方书面同意,并签订相应的合作协议。2.2第三方介入应在合同执行过程中,且不影响合同双方的主体地位。2.3第三方介入应具备相应的资质和经验,能够胜任介入工作。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额a)第三方在合同履行过程中,因自身原因造成损失的,其责任限额由甲乙双方在合作协议中约定。b)若第三方责任导致合同无法履行,第三方应承担相应的违约责任,并赔偿甲乙双方因此遭受的损失。3.2责任限额的确定a)责任限额应根据第三方的资质、经验、介入内容以及合同金额等因素综合确定。b)责任限额应在合作协议中明确,并在合同中予以确认。4.第三方责权利4.1第三方权利a)第三方有权根据合作协议和合同约定,对合同履行过程进行监督、检查和评估。b)第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,以完成其介入工作。4.2第三方义务a)第三方应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定,确保介入工作的合法性、合规性。b)第三方应按照合作协议和合同约定,履行其介入职责,确保合同履行效率和质量。4.3第三方责任a)第三方在介入过程中,若因自身原因造成损失的,应承担相应的责任。b)第三方应配合甲乙双方解决合同履行过程中出现的问题。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论