矿业公司水电改造施工劳务合同

矿业公司水电改造施工劳务合同合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程性质：__________1.5工程量：__________二、工程价款2.1本工程劳务费为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量及工程要求的条件下形成的，如工程量有增减，按实际完成工程量计算。2.3乙方应在合同签订后____个工作日内向甲方提交详细的工程量清单。2.4工程价款支付方式：2.4.1甲方在合同签订后____个工作日内向乙方支付预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.4.2甲方在工程进度达到____%后，向乙方支付进度款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.4.3工程验收合格后，甲方应在验收报告送达后____个工作日内向乙方支付尾款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.5乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保工程质量。三、工期3.1本工程合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。3.2乙方应保证按照甲方要求的时间节点完成工程。3.3乙方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1乙方应严格按照甲方提供的技术要求和施工图纸进行施工，确保工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方应向乙方提供完整的施工图纸、技术要求及相关资料，并确保提供的资料真实、准确、完整。5.2甲方应按照合同约定支付工程价款，并保障乙方的合法权益。5.3乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。5.4乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保施工安全。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按照约定支付工程价款的，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.技术要求及相关资料3.工程量清单4.验收报告5.支付凭证二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付工程价款，视为违约。3.工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。三、法律名词及解释：1.发包方：指拥有工程项目权益并将其交由他人施工的一方。2.承包方：指接受发包方委托，承担工程施工的一方。3.工程价款：指发包方依据合同约定，向承包方支付的报酬。4.工期：指合同约定的工程完成时间。5.违约责任：指合同一方未履行合同义务时，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量增减：按照实际完成工程量计算，adjustthecontractpriceaccordingly.2.工程延期：Iftheprojectisdelayedduetothefaultofthecontractor,thecontractorshallbearthecorrespondingliabilityforbreachofcontract.Ifthedelayiscausedforcemajeureorotherreasonsnotattributabletoeitherparty,thepartiesshallnegotiateingoodfaithtofindasolution.3.工程质量问题：Ifthequalityoftheprojectdoesnotmeettherequirements,thecontractorshallberesponsibleforrectificationatitsownexpenseuntilitmeetstheacceptancestandards.4.付款争议：Refertothepaymenttermsinthecontractforresolution.Ifthereisadispute,thepartiesshallresolveitthroughfriendlynegotiationorsubmittothepeople'scourtwithjurisdictionforadjudication.五、所有应用场景：2.Theconstructorhasthenecessaryqualificationsandcapabilitiestoundertaketheproject.3.Bothpartiesagreeonthetermsofthecontract,includingscopeofwork,price,time,andqualityrequirements.5.The